Определение № А60-46899/16 от 02.11.2017 АС Свердловской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.А.  Бирюковой, рассмотрев заявление Общества с ограниченной  ответственностью «Девелопмент Групп» (ИНН <***>, ОГРН  <***>) (правопреемник истца) о направлении исполнительного листа  для исполнения по делу № А60-46899/2016 по иску Общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания "ГЕН СТРОЙУРАЛ" (ИНН  <***>, ОГРН <***>) к Муниципальному казенному учреждению  "Служба заказчика городского хозяйства" (ИНН <***>, ОГРН  <***>), о взыскании 629390руб.59коп., 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ГЕН СТРОЙУРАЛ" обратилось в арбитражный суд с иском к  Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчика городского  хозяйства" о взыскании 629390руб.59коп., в том числе 342422руб.08коп.-  неустойка за несвоевременную оплату выполненных работ по муниципальному  контракту № 0162300000813000400-0045298-01, 286968руб.51коп.- проценты за  пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 27.12.2016 года  исковые требования удовлетворены частично, а именно взыскана с  Муниципального казенного учреждения "Служба заказчика городского  хозяйства" в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "ГЕН СТРОЙУРАЛ" неустойка в размере 243355(двести сорок три  тысячи триста пятьдесят пять) рублей 14 копеек. В остальной части в  удовлетворении исковых требований отказано. Также взыскана с Общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания "ГЕН СТРОЙУРАЛ"  в доход бюджета Российской Федерации государственная пошлина в размере  9558 (девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. Взыскана с  Муниципального казенного учреждения "Служба заказчика городского  хозяйства" в доход бюджета Российской Федерации государственная пошлина  в размере 6027 (шесть тысяч двадцать семь) рублей 00 копеек. 

Постановлением от 09.03.2017г. апелляционной инстанции решение  оставлено в силе. 

На основании решения выдан исполнительный лист от 30.03.2017г.

Определением от 10.04.2017г. заявление о процессуальном  правопреемстве удовлетворено, а именно произведена замена взыскателя по  делу № А60-46899/2016 по исполнительному листу от 30.03.2017г. на взыскание  суммы 243355руб.14коп. с Общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "ГЕН СТРОЙУРАЛ" на Общество с ограниченной  ответственностью «Девелопмент Групп» (ИНН <***>, ОГРН  <***>). 

В суд от Финансового управления Администрации города Нижний Тагил  поступило уведомление об исполнении в полном объеме исполнительного  листа от 30.03.2017г. серии ФС № 016704824. 

От Общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп»  поступило заявление о направлении исполнительного листа для исполнения в  Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил. 

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым назначить судебное  заседание. 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Адрес для корреспонденции: <...>. При 

переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Специалист судьи: Каргаполова Любовь Валерьевна, тел.359-86-75  Помощник судьи: Щапова Светлана Александровна, тел.359-83-76 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда.

Судья  Л.А. Бирюкова