Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.Я. Лутфурахмановой при ведении протокола судебного заседания помощником Е.Ю. Родниной рассмотрел в судебном заседании дело № А60-8450/2016

по иску Открытого акционерного общества "Уралредмет" (ИНН 6606002529, ОГРН 1026600726701) к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергоРосСтрой" (ИНН 6625059055, ОГРН 1106625002505) о взыскании 7 741 686 руб. 11 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности №20 от 11.01.2016 г.,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 19.04.2013 г. (копия доверенности приобщена), ФИО4, представитель по доверенности от 04.04.2016 г. (копия доверенности приобщена).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергоРосСтрой"о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору №774-15 от 28.05.2015 г. в сумме 7 741 686 руб. 11 коп.

Определением от 09.03.2016 г. арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

В предварительном стороны обратились к суду с ходатайством об утверждении мирового соглашения в представленной сторонами редакции (б/н от 30.03.2016 г.).

Согласно п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 года № 65, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с соблюдением требований ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку возражений против рассмотрения дела по существу от лиц, участвующих в деле, не поступило, суд, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании суда первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Арбитражный суд в силу части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

В соответствие с частью 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив, в том числе мировое соглашение.

При этом согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотрена возможность заключения мирового соглашения сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Определенное вышеобозначенными правовыми нормами процессуальное право лиц, участвующих в настоящем деле, в отношении урегулирования рассматриваемого спора реализовано посредством заключения, представленного на утверждение арбитражным судом мирового соглашения.

В связи с тем, что представленное мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 Кодекса, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Утвердить мировое соглашение, заключенное между Открытым акционерным обществом "Уралредмет" (ИНН <***>, ОГРН <***>) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЭнергоРосСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующего содержания:

«В целях прекращения спора, возникшего в связи с иском ОАО «Уралредмет» к ООО «ЭнергоРосСтрой» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору №774-15 от 28.05.2015г. в размере 7 741 686,11 рублей. истец и ответчик, совместно именуемые Стороны, на основании статей 139, 140 АПК РФ заключили настоящее мировое соглашение о следующем:

1. Истец отказывается от требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору №774-15 от 28.05.2015г. в размере 7 741 686,11 рублей.

2. Истец поручает, а Ответчик обязуется в рамках «Технического перевооружения котельной ОАО «Уралредмет»:

2.1. выполнить работы по замене оборудования котельной ОАО «Уралредмет» согласно:

- Перечню оборудования подлежащего замене (Приложение №1 к настоящему Мировому соглашению). Оборудование, подлежащее замене должно быть новое, не бывшее в употреблении;

- Локальному сметному расчету № 1 от ___ марта 2016 года (Приложение № 2 к настоящему Мировому соглашению), определяющему перечень работ по замене оборудования;

2.2 выполнить работы по договору № 774-15 от 28 мая 2015 года, согласно Приложению №3 к настоящему Мировому соглашению;

2.3 подготовить и предоставить Истцу исполнительную документацию по договору № 774-15 от 28 мая 2015 года, согласно Приложению №4 к настоящему Мировому соглашению;

3. Срок выполнения работ по п.2 настоящего Мирового соглашения определен Планом-Графиком (Приложение №5 к настоящему Мировому соглашению). В случае нарушения Ответчиком срока выполнения работ, предусмотренного Планом-графиком (Приложение №5 к настоящему мировому соглашению), Ответчик обязуется уплатить Истцу неустойку в размере 3 000 000 (три миллиона рублей).

4. Стоимость работ по Договору №774-15 от 28.05.2015 года и Дополнительному соглашению №1 от 15.07.2015г. с учетом работ по настоящему Мировому соглашению увеличивается на 1151000 (один миллион сто пятьдесят одну тысячу) рублей (в том числе НДС 18%), из которых:

- 550000 – стоимость работ по установке новых насосов

- 425000 – стоимость материалов и работы по замене трубы д.150 на д.200 мм.

- 176000 – стоимость замены силовых кабелей к сетевым насосам и их монтаж в котельной.

Общая стоимость работ по Договору №774-15 от 28.05.2015 составляет 32 306 795,8 рублей (в том числе НДС 18%). На момент подписания настоящего Мирового соглашения Истцом произведено оплат по Договору №774-15 от 28.05.2015 года на общую сумму 28 867 340,07 рублей (в том числе НДС 18%).

5. Стороны согласились, что дальнейшая оплата по Договору №774-15 от 28.05.2015 года в сумме 3 439 455,73 рубля (в том числе НДС 18%) будет производиться в следующем порядке:

- 2 889 455,73 рубля (в том числе НДС 18%), Истец обязуется перечислить на счет Ответчика в течение 2 рабочих дней после подписания Истцом акта приема-передачи оборудования в соответствии с Приложением №1;

- 550 000 рублей (в том числе НДС 18%), Истец обязуется перечислить на счет Ответчика в течение 2 рабочих дней после приемки Заказчиком пуско-наладочных работ в соответствии с Планом-Графиком (Приложение №5). Пуско-наладочные работы проводятся Ответчиком при условии, что температура атмосферного воздуха в течение 3-х дней ниже минус 200 , но не позднее 01.12.2016 года.

6. По окончании монтажа нового оборудования, предусмотренного Приложением №1 настоящего Мирового соглашения, Ответчик имеет право вывезти с территории Заказчика демонтированное оборудование.

7. Судебные расходы распределяются следующим образом: Ответчик возмещает Истцу 30 854 рубля в срок 5 рабочих дней с момента вступления настоящего мирового соглашения в законную силу.

8. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Арбитражного суда Свердловской области.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Свердловской области.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим утвердить настоящее мировое соглашение.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.».

Приложение №1

К мировому соглашению по делу №А60-845/2016

Перечень оборудования, подлежащего замене

Наименование работ

янв.16

фев.16

мар.16

апр.16

III

Сетевые насосы Wilo NL 100/250-75-2-12-50Hz (3 шт.)

Компенсатор для насоса Wilo Ду125, Ру16, t=160`С (3 шт.)

Сетевые насосы Wilo NL 100/210-37/2 (3 шт.)

Преобразователь частоты Altivar 212, переменное U 380В, 75кВт, IP21,ATV212HD75N4 (1шт.)

Шкаф ШСН в сборе о основным оборудованием ( в том числе и преобразователи частоты Altivar212, 380 В, 75 кВт, IP21, ATV212HD75N4 в количестве 2 шт.) - 1комплект

Межсекционный автоматический выключатель 7-QF Compact NSX 630N, 3Р, 630А (1шт.)

Автоматический выключатель QF -ШСН1 SVS400, 3Р, 400А,к.н. (2шт.)

Автоматический выключатель CVS 250, 3Р, 200А, к.н. LV52502 (2шт.)

Автоматический выключатель CVS 250, 3Р, 250А, к.н. LV525303 (1шт.)

Переход стальной бесшовный 219х10-133х8 (3шт.)

Переход стальной бесшовный 219х10 - 108х6 (9шт.)

Затвор поворотный межфланцевый KVANT, уплотнитель ЕРОМ, Ду 200, Ру 16 с редуктором (12шт.)

Фланец стальной воротниковый Ду 250 Ру16 ГОСТ 12821-80 (1шт.)

Фланец стальной воротниковый Ду 200 Ру16 ГОСТ 12821-80 (25шт.)

Фланец стальной плоский Ду 200 Ру 16 ГОСТ 12820-80 (12шт.)

Фланец стальной плоский Ду 100 Ру 16 ГОСТ 12820-80 (9шт.)

Фланец стальной плоский Ду 125 Ру 16 ГОСТ 12820-80 (3шт.)

Клапан обратный межфланцевый KVANT Ду 200 ,Ру 16, Т160 гр.С (6шт.)

Труба стальная прямошовная (ГОСТ 10704-91.10705-80) Ду 200 (219х8) (16 п.м.)

Отвод стальной бесшовный 90гр.219х10. ст.20. Ру 25 Т160гр.С (ГОСТ 17375-2001) (9шт.)

Отвод стальной бесшовный 145гр.219х10. ст.20. Ру 25 Т160гр.С (ГОСТ 17375-2001) (6шт.)

Заглушка стальная бесшовная эллиптическая Днар. 325х10 Ру 40 ст.20( ГОСТ 17379-2001) (2шт.)

Кабель ВВГ нг LS 4х35 (150м)

Кабель ВВГнг-LS 4x70-1 (120м)

Теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука. Толщина изоляции S=19 мм. ARMAFLEX/AC (16 м2)

Покрывной слой. Изолон НПЭ ЛП 3 мм (фольгированный) (17 м2)

Лента PVC K-FLEX 38-25 AT 070 black (5шт.)

Лента алюминиевая 50м х 50 мм (5шт.)

Клей К-FLEX (1шт.)

Расходные материалы (электроды, круг отрезной, краска, грунтовка) (1 комплект)

Гайка стальная оцинкованная М20 (300 шт.)

Шпилька стальная оцинкованная М20х300 (300шт.)

Приложение №2

К мировому соглашению по делу №А60-845/2016

г. Верхняя Пышма, ОАО"Уралредмет"

(наименование стройки)

локальный сметный расчет № 1

(локальная смета)

Техническое перевооружение котельной ОАО"Уралредмет" с реконструкцией систем тепло- и электроснабжения"

на Замена сетевых насосов (в т.ч. всех материалов для обвязки и подключения насосов) (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Мировое соглашение по делу №А60-8450/2016

Сметная стоимость 1151,000 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 25.03.2016г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб				Т/з осн раб.на ед.	Т/з осн. раб Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе
						Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.
Стоимость работ по установке новых насосов
1	Цена договорная	Замена насосов(демонтажные и монтажные работы)(Перечень оборудования пп 1-4 в Приложении №1 к Мировому соглашению по делу № А60-8450/2016 без стоимости оборудования)	комп	1	466101,7	208533.9	66559.32	2796,61	466101.7	208533,9	66559,32	2796,61
Стоимость материалов и работ по замене трубы Ду 150мм на Ду200мм
2	Цена договорная	Обвязка насосов(демонтажные и монтажные работы)(Перечень материалов в Приложении №1 к Мировому соглашению по делу № А60-8450/2016,кроме пп.1-4 и электромонтажных материалов(кабели..))	комп	1	360169.49	165137.3	51432,2	2161.02	360169,49	165137,3	51432.2	2161.02

Стоимость замены силовых кабелей к сетевым насосам и их монтаж в котельной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Цена договорная	Электромонтажные работы для подключения насосв(демонтажные и монтажные работы) (Перечень материалов(кабель ВВГнг LS 4х35,ВВГнг1_5 4x70) в Приложении №1 к Мировому соглашению по делу № А60-8450/2016 )	комп	1	149152,54	26727,97	92802,54	11514,41	149152,54	26727,97	92802,54	11514,41
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах.									975423,73	400399,2	210794,1	16472,04
Итоги по разделу 1 :
Итого Строительные работы									360169,49
Итого Монтажные работы									615254,24
Итого									975423,73
Итого по разделу 1									975423,73
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы									360169,49
Итого Монтажные работы									615254,24
Ит Н£	ого								975423,73
	(С 18%								175576,27
ВСЕГО по смете									1151000

Приложение № 3
к Мировому соглашению по делу № А60-8450/2016
Перечень работ по договору № 774-15 от 28 мая 2015 года
№ п/п	Содержание
1	Устранение дефектов фланцевых соединений газопровода котлов (№1, №2, №3), (снять фаски и окалины в сварных соединениях труба-фланец).
2	Устранение износа части регуляторов давления газа котлов (№1, №2, №3)
3	Замена датчика температуры на подающем коллекторе промышленной площадки на отметке +4,000.
4	Устранение не плотности в верхнем фланцевом соединении газового фильтра на вводе в котельную, которые могут привести к утечке газа при эксплуатации.
5	Установка калорифера (1шт.) обогрева воздуха помещения («Вулкан»)
6	Замена крана сброса воздуха на трубопроводе входа воды в котел № 2
7	Замена крана сброса воздуха на трубопроводе недостающего калорифера
8	Нанесение маркировки в целом по котельной (задвижки, трубопроводы, выключатели освещения, розетки, щиты управления, заземление)
9	Приведение проекта в соответствие с фактически выполненными работами по пожарной сигнализации, а именно, дополнить указание на установку пожарных извещателей ИП 212-63М. Сдача Заказчику работоспособной пожарной сигнализации.
10	Восстановление работоспособности взрывных клапанов вытяжных труб котлов №1, №2, №3 (причина: попадание осадков в вытяжные трубы на улице, вследствие малого диаметра защитного колпака)
11	Восстановление швов днища ствола дымовой трубы от котла № 2 на улице (а также закрепить трубу слива конденсата и предусмотреть меры против ослабления крепежа)
12	Установка штурвала на редукторе на первом этаже перед сетевым насосом промышленной площадки (насос №2)
13	Восстановление поверхности пола на 2 этаже рядом со шкафом управления.
14	Подключение системы контроля доступа котельной к общей системе предприятия ОАО «Уралредмет». В системе контроля и управления доступом в помещения котельной замена считывателей, для адаптации к используемой на предприятии системе СКУД.
15	Устранение протечки теплообменника № 1 при остывании теплоносителя (расположенного рядом с баками сырой воды)
16	Закрепить дверную раму на втором этаже
17	Замена сетевых насосов (6шт.) и все вспомогатетельное оборудование к ним
18	Установка параметров рабочего давления в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной ОАО "Уралредмет"
19	Проведение обучения (инструктажа) персонала ОАО "Уралредмет" принципам работы нового оборудования котельной ОАО "Уралредмет"
20	Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации необходимой для сдачи в Ростехнадзор

Приложение № 4
к Мировому соглашению по делу № А60-8450/2016
Перечень документов передаваемых Заказчику по завершению выполнения работ
№ п/п	Содержание
1	Акт освидетельствования скрытых работ (Двухратная промывка внутренней полости трубопроводов котельной)
2	Акт освидетельствования скрытых работ (Двухратная промывка внутренней полости котлов в количестве 3 шт.)
3	Акт освидетельствования скрытых работ (Гидростатического испытания на герметичность системы отопления )
4	Акт освидетельствования скрытых работ (Гидростатического испытания на герметичность водогрейных котлов Термотехник тип ТТ 100 в колчестве 3 шт. )
5	Акт освидетельствования скрытых работ (покраска поверхности труюопроводов котельной. Покраска поверхности внутреннего газопровода)
6	Акт о проведении промывки технологических трубопроводов котельной
7	Акт о проведении испатании трубопроводов на прочность и герметичность
8	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия трубопроводов внутреннегоконтура котельной
9	Акт освидетельствования скрытых работ (теплроизоляция трубопроводов котельной)
10	Акта приёмки смонтированных систем автоматизации
11	Акт рабочей комиссии о приёмки облорудования к производству пусконаладочных работ
12	Акт готовности объекта производству работ по монтажу приборов и средств автоматизации
13	Акт технической готовности приборов и средств автоматизации КИПиА, коммерческого и технологического учёта расхода энергоресурсов водогрейной котельной котельной
14	Акт проверки приборов и средств автоматизации
15	Акт освидетельствования скрытых работ (Прокладка кабельныхпроводов согласно проекта)
16	Акт проверки сигнализаторов наличие горючего и угарного газа
17	Акт технического состояние газоходов и дымовых труб котельной установки
18	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов
19	Акт визуального и(или) измерительного контроля сварных швов
20	Акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы
21	Акт осмотра котельной
22	Акт приёмки газопровода и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробывания (пуско-наладочных работ)
23	Акт испытания газопровода на герметичность высокого давления. (Врезка в существующий газопровод до регулятора давления)
24	Акт испытания трубопровода на герметичность среднего давленеия (От регуляторов давления до газовых горелок котлов)
25	Акт продувки и очистки газопровода
26	Акт на вырезку стыка для механических испытаний
27	Акт освидетельствоания скрытых работ (Выполнения изоляции между трубой и футляром)
28	Акт освидетельствования скрытых работ (Крепление газопровода к опорам)
29	Акт освидетельствования скрытых работ (Антикоррозийнвя обработка поверхности внутреннего газопровода)
30	Акт освидетельствования скрытых работ (Окрска внутреннего газопровода, сбросных и продувочных свечей)
31	Акт приёмки оборудованиядля проведения пуско-наладочных работ
32	Акт сдачи-приёмки электромонтажных работ
33	Протокол электрических испытаний
34	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов
35	Акт ревизии запорной арматуры
36	Акт освидетельствования скрытых работ (Монтаж футляра для прохода газопровода на вводе через стену в здание котельной )
37	Акт освидетельствования скрытых работ (Монтаж футляров продувочных свечей газопровода через стену здания котельной)
38	Акт на монтаж металлоконструкций площадок, опор
39	Акт скрытых работ наненесение грунтовочного основания на металлоконструкии площадок, опор
40	Акт скрытых работ наненсение лакокрасочного покрытия на металлоконструкции площадок, опор
41	Акт приёмки оборудования в монтаж
42	Акт технологических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и арматуры внешнего контура котельной, низкого давления (обратки)
43	Акт технологических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и арматуры внешнего контура котельной, высокого давления (подачи)
44	Акт испытания на прочность и плотность теплообменников
45	Акт на промывку системы водоподготовки
46	Акт готовности системы водоподготовки после монтажа
47	Акт приёмки системы дренажей
48	Акт проверки освидетельной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов
49	Акт освидетельсвования заземляющих устройств
50	Акт индивидуального испытания оборудования
51	Акт приёмки системы заземления и молнизащиты
52	Акт на монтаж металлоконструкций внутреннего каркаса трехствольной дымовой трубы
53	Акт освидетельствования скрытых работ
54	Акт готовности фундамента к производству монтажных работ по установке металлической трехствольной трубы высотой 15,83 м и диметром устье МГС1 Ду950/1050, МГС2 Ду 950/1050, МГС3 Ду650/710
55	Акт о готовности фундамента к производству монтажных работ котла №1 Энтророс ТТ100 6,5МВт
56	Акт о готовности фундамента к производству монтажных работ котла №2 Энтророс ТТ100 6,5МВт
57	Акт о готовности фундамента к производству монтажных работ котла №3 Энтророс ТТ100 3,0МВт
58	Акт о готовности фундаментов к производству монтажных работ теплообменников
59	Акт об исправности котла.
60	Акт об исправности котла.
61	Акт о готовности фундаментов к производству монтажных работ теплообменников FUNKE тип.FP 130-2502-1-EH-3шт
62	Акт об исправности котла.
63	Акт на монтаж котла.
64	Акт на монтаж котла.
65	Акт на монтаж котла.
66	Акт на монтаж теплообменников
67	Акт на монтаж системы водоподготовки.
68	Акт на проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов теплосети внутреннего контура котельной.
69	Акт на проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность теплообменников FUNKE тип.FP 130-2502-1-EH-3шт №1; 2; 3.
70	Изменение к проект (расчет фундаментов под насосы WILO Crono Norm NL 100/250-75-2-12 -3шт, IL 100/210-37/2 -3шт)
71	Акт о готовности фундаментов к производству монтажных работ сетевых насосов WILO Crono Norm NL 100/250-75-2-12 -3шт, IL 100/210-37/2 -3шт.
72	Акт на монтаж сетевых насосов поселка Восточный.
73	Акт на монтаж сетевых насосов пром. площадки предприятия.
74	Акт на проведение центровки насосов WILO №1;2;3 пром. площадки. (Заключение)
75	Акт гидравлических испытаний на прочность и плотность внешних контуров системы отопления (после монтажа сетевых насосов)
76	Приемо-сдаточный Акт между заказчиком и подрядчиком (После проведения пусконаладочных работ)
77	Акт освидетельствования и испытания системы пожарной сигнализации
78	Схема стыков внутреннего газопровода котельной (с подписью сварщика)

Приложение № 5

Наименование работ

мар.16

апр.16

май.16

июн.16

июл.16

авг.16

сен.16

окт.16

ноя.16

дек.16

III

Устранение дефектов фланцевых соединений газопровода котлов (№1, №2, №3), (снять фаски и окалины в сварных соединениях труба-фланец).

Устранение износа части регуляторов давления газа котлов (№1, №2, №3)

Замена датчик температуры на подающем коллекторе промышленной площадке на отметке +4,000.

Устранение не плотности в верхнем фланцевом соединении газового фильтра на вводе в котельную, которые могут привести утечки газа при эксплуатации.

Установка калорифера (1шт.) обогрева воздуха помещения («Вулкан»)

Замена крана сброса воздуха на трубопроводе входа воды в котел № 2

Замена крана сброса воздуха на трубопроводе недостающего калорифера

Нанесение маркировки в целом по котельной (задвижки, трубопроводы, выключатели освещения, розетки, щиты управления, заземление)

Приведение проекта в соответствие с фактически выполненными работами по пожарной сигнализации, а именно, дополнить указание на установку пожарных извещателей ИП 212-63М. Сдача Заказчику работоспособной пожарной сигнализации.

Восстановление работоспособность взрывных клапанов вытяжных труб котлов №1, №2, №3 (причина: попадание осадков в вытяжные трубы на улице, вследствие малого диаметра защитного колпака)

Восстановление швов днища ствола дымовой трубы от котла № 2 на улице (а также закрепить трубу слива конденсата и предусмотреть меры против ослабления крепежа)

Установка штурвала на редукторе на первом этаже перед сетевым насосом промышленной площадки (насос №2)

Восстановление поверхности пола на 2 этаже рядом со шкафом управления.

Подключение системы контроля доступа котельной к общей системе предприятия ОАО «Уралредмет». В системе контроля и управления доступом в помещения котельной замена считывателей, для адаптации к используемой на предприятии системе СКУД.

Устранение протечки теплообменника № 1при остывании теплоносителя (расположенного рядом с баками сырой воды)

Закрепить дверную раму на втором этаже

Замена сетевых насосов (6шт.) и все вспомогатетельное оборудование к ним

Установка параметров рабочего давления в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной ОАО "Уралредмет"

Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации необходимой для сдачи в Ростехнадзор

Совместно с Заказчиком получение в РТН разрешения на пуск газа

Проведение пусконаладочных работ

Проведение обучения (инструктажа) персонала ОАО "Уралредмет" принципам работы нового оборудования котельной

Совместно с Заказчиком регистрация отчета о пусконаладочных работах в Ростехнадзор

Совместно с Заказчиком получение в РТН Акт законченого строительства.

2. Производство по делу прекратить.

3. Возвратить Открытому акционерному обществу "Уралредмет" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 854 (тридцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, уплаченную по платежному поручению №452 от 19.02.2016 г., подлинное платежное поручение остается в материалах дела.

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его вынесения.

В соответствии с ч. 1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт.

В случае обжалования определения в порядке кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.

Судья Н.Я.Лутфурахманова