Определение № А62-5241/12 от 02.10.2012 АС Смоленской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект Гагарина, д. 46, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения и

прекращении производства по делу

город Смоленск                                                                     

02.10.2012                                                                     Дело № А62-5241/2012

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Ткаченко В. А. ,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донбровой Ю.С. ,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "СтройГаз" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о расторжении муниципального контракта и взыскании неустойки в размере 241 267,03 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности № 876 от 20.08.2012;

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности № 01-08 от 29.08.2012;

У С Т А Н О В И Л:

Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области обратилось с иском в суд к  обществу с ограниченной ответственностью "СтройГаз" о расторжении муниципального контракта  № 92 от 22.11.2011 и взыскании неустойки в размере 241 267,03 руб.

До принятия решения по делу от сторон в судебное заседание поступило заявление об утверждении мирового соглашение, достигнутое ими по возникшему спору.

Проверяя его условия, суд находит, что оно не противоречит законам и  иным нормативным актам, не нарушает законных интересов других лиц.

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и обществом с ограниченной ответственностью "СтройГаз" в соответствии с которым Администрация Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области отказывается от указанных выше исковых требований.

Общество с ограниченной ответственностью "СтройГаз" отказывается от каких-либо претензий к Истцу, связанных с понесенными Ответчиком убытками при исполнении условий муниципального контракта №92 от 28 ноября 2011 года на выполнение работ по строительству 32-х квартирного жилого дома в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области для переселения граждан из аварийного жилья, заключенного между сторонами.

Администрация Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области отказывается от каких-либо претензий, связанных с исполнением условий муниципального контракта №92 от 28 ноября 2011 года на выполнение работ по строительству 32-х квартирного жилого дома в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области для переселения граждан из аварийного жилья, заключенного между
сторонами.

Стороны согласны на расторжение муниципального контракта №92 от 28 ноября 2011 года на выполнение работ по строительству 32-х квартирного жилого дома в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области для переселения граждан из аварийного жилья путём подписания соглашения о его расторжении.

Администрация Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области признает право собственности общества с ограниченной ответственностью "СтройГаз" на незаконченный строительством объект - 32-х квартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...>, литер А, построенный за счет средств Ответчика.

Администрация Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области обязуется осуществить содействие обществу с ограниченной ответственностью "СтройГаз" в оформлении прав Ответчика на указанный выше объект недвижимого имущества, а также необходимой документации, связанной со строительством указанного выше объекта незаконченного строительством в соответствии с полномочиями Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области согласно Уставу Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Возмещение судебных расходов осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью "СтройГаз".

Производство по делу прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройГаз" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета  5 912,70 руб. государственной пошлины.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения определения в кассационную инстанцию – Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г.Брянск). Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                                                                          В.ФИО3