Гражданский кодекс часть 1

общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания Томские электронные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Стройтэк» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 4 056 000 руб.,

в отсутствие представителей сторон,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания Томские электронные технологии» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Стройтэк» о взыскании 4 056 000 руб., из которых: 3 080 000 руб. – убытки и 976 000 руб. – неустойка, начисленная за период просрочки с 12.10.2019 по 18.02.2020 в связи с нарушением согласованных сроков выполнения работ по договору подряда № 006/2019 от 25.07.2019.

Определением Арбитражного суда Томской области от 07.04.2020 исковое заявление принято, предварительное судебное заседание назначено на 13.05.2020 на 9 час. 30 мин., Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте предварительного судебного разбирательства, явку представителей в суд не обеспечили, заявив ходатайство о перерыве для согласования условий мирового соглашения. В заседании объявлялся перерыв до 18.05.2020 до 11 час. 00 мин.

После перерыва стороны не явились, представив мировое соглашение и совместное ходатайство о его утверждении в их отсутствие.

По правилам части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание.

В судебном заседании по правилам части 3 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие сторон рассмотрен вопрос об утверждении мирового соглашения.

Согласно мировому соглашению,

1.Стороны признают, что договор подряда № 006/2019 от 25 июля 2019г. (далее по тексту – Договор подряда) расторгнут 21 февраля 2020 г. на основании одностороннего отказа Истца от Договора подряда в силу ч. 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (уведомление от 18 февраля 2020г.), а все обязательства Сторон являются прекращенными, за исключением обязательств Сторон, предусмотренных Мировым соглашением, и с учетом обстоятельств, изложенных в Мировом соглашении.

2.Ответчик В рамках выполнения мероприятий по достижению Мирового соглашения, обязуется выполнить собственными силами и из своих материалов следующие виды работ и сдать их результат Истцу:

- Демонтаж (демонтировать) алюминиевых композитных панелей (далее - АКП) (FORMABL 0005 Графит), установленных в рамках исполнения Договора подряда, на лицевой (за исключением входной группы) и боковой частях поверхности стен здания г. Томск, <...> (далее – Здание или Объект). Объем/количество демонтажных работ АКП указаны в Приложении №1 к настоящему мировому соглашению;

- Демонтаж (демонтировать) АКП (FORMABL 0001 серебро игристое), установленных в рамках исполнения Договора подряда, на боковой части поверхности Здания. Объем/количество демонтажных работ АКП указаны в Приложении №1 к настоящему мировому соглашению;

- Демонтаж (демонтировать) с фасада Здания мембраны «Гидроветрозащита TyvekHousewrap»;

- Изготовить обслуживаемую конструкцию углового светового короба, установленную в рамках Договора подряда, с возможностью замены световых элементов. В установленном угловом световом коробе устранить боковое свечение. Конструкция установленного бокового светового короба должна быть герметичной;

- Произвести устройство навесных вентилируемых фасов из АКП BDX (F) BX 001/искрящееся серебро/4-0,4 (производитель АКП - Билдекс, «Bildex™») на боковой части поверхности стен Здания. Место, объем монтажных работ, применимые материалы АКП, а также схема раскладки АКП установлены в Приложении №1 и Приложении № 2 к настоящему мировому соглашению;

- Произвести устройство навесных вентилируемых фасов из АКП BDX (F) BX 005/графит/4-0,4 (производитель АКП - Билдекс, «Bildex™») на лицевой (за исключением входной группы) и боковой частях стен поверхности Здания. Место, объем монтажных работ, применимые материалы АКП, а также схема раскладки АКП установлены в Приложении №1 и Приложении № 2 к настоящему мировому соглашению.

2.1. Стороны пришли к соглашению о том, что при совместном упоминании всех работ, выполняемых Ответчиком в рамках настоящего соглашения, именовать в дальнейшем Работы.

3. Начальный срок выполнения работ 12 мая 2020г., Конечный срок выполнения работ 31 июля 2020г.

4. Обязанности истца:

- В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего мирового соглашения предоставить Объект Ответчику для выполнения работ.

- Производить оплату в сроки и в порядке, определенном настоящим Мировым соглашением.

- Принять результата выполненных работ.

- На период выполнения работ обеспечить подключение оборудования Ответчика к источникам электроэнергии, обеспечить прямой доступ к воде.

- Предоставить Ответчику место для хранения основных материалов, помещение для хранения комплектующих, инструмента и оборудования, помещение для первичной переработки, распиловки и раскроя основных материалов, а также бытовое помещение для работников, обеспечивать охрану объекта.

5. Обязанности Ответчика:

-Выполнить Работы, указанные в п. 2 настоящего мирового соглашения, в установленный срок с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим соглашением и приложениями к настоящему соглашению.

- Сдать Истцу результат выполненных работ в установленный срок, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

- Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с условиями настоящего соглашения, а также действующих СНиП, СП и технических требований.

- Обеспечивать в ходе выполнения Работ мероприятия по технике безопасности, охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности.

- При выполнении Работ не создавать условия, препятствующие работе сотрудников Истца (Ответчику/сотрудникам Ответчика запрещается, при нахождении на Объекте, громко слушать музыку, ругаться матом). Нарушение запрета, указанного в настоящем пункте, является существенным нарушением настоящего мирового соглашения.

- Принимать, разгружать и складировать поставляемые им на Объект материалы.

- Устранить в согласованные Сторонами сроки, выявленные Истцом в процессе приемки результатов Работ недостатки и замечания по содержанию и качеству произведенных Работ.

- Еженедельно производить уборку и надлежащее содержание мест проведения работ.

- Известить Истца о возможных неблагоприятных для Истца последствиях выполнения его указаний о способе исполнения Работ, иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Вывезти (после сдачи выполненных работ Истцу), в течение 5 (пяти) рабочих дней, за пределы территории Объекта, принадлежащую Ответчику технику, оборудование, транспортные средства, строительные изделия, материалы, конструкции, мусор и другое имущество.

- Вести Журнал производства работ, в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ.

- Назначить лиц, ответственных за ведение переговоров, поставку материалов на Объект, соблюдения сроков выполнения работ и оформление актов на выполненные работы.

- За три дня до приемки уведомлять Истца о необходимости принять результат Работ/часть Работ (скрытые работы).

- Вместе с уведомлением о приемке результатов выполненных Работ подготовить и передать Истцу исполнительную документацию в следующем составе:

Акты освидетельствования скрытых работ

Паспорт качества и Техническое Свидетельство на примененные АКП.

Паспорт качества на крепежные элементы и метизы (заклепки, саморезы, болты).

Исполнительные схемы монтажа противопожарной отсечки и обрамлений.

Подготовить и передать Истцу акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.

5.1. Права Ответчика:

- Ответчик имеет право вывезти с Объекта демонтируемые АКП в количестве/объеме смонтированных АКП на фасаде Здания.

5.2. Ответчик обязан в течение десяти дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Томской области передать Истцу приобретенные Ответчиком и оплаченные Истцом в рамках Договора подряда следующие материалы:

- кабель нагревательный CamperGRX 30-2 CR (экранированный с защитой от ультрафиолета) в количестве 300 метров погонных;

- лента монтажная для нагревательного кабеля шаг 30 мм. оцинк (20м.) в количестве 3 штуки;

- комплект для соединения саморегулирующихся кабелей клеевой в количестве одна штука;

- трос 8/10 мм. стальной в оплетке ПВХ (50м.) в количестве 2 штуки.

6. Приемка результата выполненных работ.

- Ответчик обязан уведомить Истца за 3 (три) дня до приемки выполненных работ об их готовности и необходимости принять результат выполненных работ.

- Истец обязан с участием Ответчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Ответчику.

- Если работы выполнены надлежащим образом, в соответствии с настоящим соглашением Истец обязан подписать акт о приемке выполненных работ.

- Ответчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ по настоящему соглашению в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также за устранение всех дефектов и недостатков, выявленных в период производства работ.

6.1. Порядок приемки скрытых работ:

- Ответчик обязан составлять акты промежуточных приемок на скрытые работы.

- Ответчик обязан сообщить Истцу о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за сутки, до начала проведения этой приемки.

- Если, представитель Истца не явиться на приемку скрытых работ, без установленных на то причин, спустя 3 (три) дня после извещения о приемке скрытых работ, Ответчик имеет право составить односторонний акт и считать работы выполненными, однако ответственность за качество выполнения данных видов работ с Ответчика не снимается.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии на все конструктивные элементы, используемые материалы – не более срока завода – изготовителя, на выполненные Ответчиком работы по настоящему соглашению составляет 3 (три) года со дня приемки результата выполненных работ.

7.2. На основании настоящего Мирового соглашения Ответчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства в отношении работ, осуществленных Ответчиком и принятых истцом в рамках исполнения Договора подряда: Срок гарантии на все конструктивные элементы, используемые материалы – не более срока завода – изготовителя, на выполненные Ответчиком работы по Договору подряда составляет 3 (три) года со дня приемки результата выполненных работ по Мировому соглашению.

8. Оплата выполненных работ.

8.1. Ответчиком выполнены, а Истцом приняты работы, произведенные ответчиком в рамках Договора подряда, на общую суммы 1 047 250 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 10.09.2019г.

8.2. Общая стоимость работ по Договору подряда составляет 3 755 000 рублей.

8.2. Истец исполнил свои обязательства по оплате по Договору подряда на общую сумму 3 055 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: от 25.07.2019г. № 761 на сумму 1 500 000 рублей; от 29.08.2019г. № 722 на сумму 200 000 рублей; от 05.09.2019г. № 877 на сумму 500 000 рублей; от 25.09.2019г. № 856 на сумму 600 000 рублей; от 08.10.2019г. № 997 на сумму 255 000 рублей.

8.3. Истец принимает на себя обязательство оплатить Ответчику денежные средства в размере 610 000 (Шестьсот десять тысяч) рублей в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справки (КС-3), предусмотренных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.

9. Ответственность сторон.

9.1. В случае нарушения Ответчиком, сроков, указанных в п. 3. Мирового соглашения или выполнения Ответчиком работ, качество которого не соответствует требованиям настоящего Мирового соглашения или обычно предъявляемым требования для данного вида работ, Истец вправе отказаться от исполнения Мирового соглашения и потребовать от Ответчика вернуть ранее перечисленные Истцом Ответчику денежные средства в размере 3 055 000 рублей, течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Ответчиком соответствующего требования Истца, на основании счета Истца.

9.2. При существенном нарушении настоящего соглашения Ответчиком Истец вправе отказаться от исполнения Мирового соглашения и потребовать от Ответчика вернуть ранее перечисленные Истцом Ответчику денежные средства в размере 3 055 000 рублей, течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Ответчиком соответствующего требования Истца, на основании счета Истца.

10. Судебные расходы, в том числе на оплату услуг представителей Сторон, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

11. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

12. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

13. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

14. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

15. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Ростовской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

16. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.

17. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

Приложение № 1 к мировому соглашению

№ п/н	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Количество ед. (ориентировочно)
1.	Демонтаж АКП (FORMABL 0005), установленных в рамках исполнения Договора подряда, на лицевой (за исключением входной группы) и боковой частях поверхности стен Здания.	м. кв.	450,0
2.	Демонтаж АКП (FORMABL 0001), установленных в рамках исполнения Договора подряда, на боковой части поверхности Здания.	м. кв.	150,0
3.	Демонтаж с фасада Здания защитной мембраны «Гидроветрозащита - TyvekHousewrap».	м. кв.	550,0
4.	Доработка обслуживаемой конструкции углового светового короба, установленной в рамках Договора подряда, с учетом возможности замены световых элементов. В установленном угловом световом коробе устранить боковое свечение. Конструкция установленного бокового светового короба должна быть герметичной.	усл.ед. (шт.)	1,0
5.	Монтаж облицовки навесных вентилируемых фасадов кассетами из АКП BDX (F) BX 001 (искрящееся серебро - 4/0,4) (производитель АКП - Билдекс, «Bildex™») на боковой части фасадов Здания согласно Приложению № 2.	м. кв.	170,0
6.	Монтаж облицовки навесных вентилируемых фасадов кассетами из АКП BDX (F) BX 005 (графит – 4/0,4) (производитель АКП - Билдекс, «Bildex™») на лицевой (за исключение входной группы) и боковой частях фасадов Здания согласно Приложению № 2.	м. кв.	490,0

Приложение № 2 к мировому соглашению

Изучив мировое соглашение, материалы дела, суд считает, что оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц, а поэтому в соответствии с частями 2, 3 статьи 139 и частью 3 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть утверждено арбитражным судом.

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению.

Истцом оплачена при подаче иска госпошлина в размере 43 280 руб. (платежное поручение от 23.03.2020 № 2105).

Вопрос о распределении расходов по государственной пошлине разрешен в мировом соглашении.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу подлежит возврату из федерального бюджета 30 296 руб., уплаченных в качестве государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 49, статьями 110, 139-141, частью 2 статьи 150, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания Томские электронные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>), именуемым в дальнейшем «истец», в лице представителя ФИО1, действующего на основании доверенности от 10.10.2019, с одной стороны и обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Стройтэк» (ИНН <***>, ОГРН <***>), именуемым в дальнейшем «ответчик», в лице иректора ФИО2, действующего на основании Устава, с другой стороны, на следующих условиях: