Гражданский кодекс часть 1

Н.В. Щетниковой, рассмотрев материалы дела по исковому заявлению Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Ижевский агростроительный техникум" г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Кама-Стройсервис" г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 271 916 руб. 91 коп. неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ по договору № 1 от 28.02.2014, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМНП УР" (ОГРН <***>,

ИНН <***>), установил следующее,

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский агростроительный техникум" г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Кама-Стройсервис" г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 271 916 руб. 91 коп. неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ по договору № 1 от 28.02.2014.

Определением от 29.10.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМНП УР" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (лицо, выполнявшее проект «Техническое перевооружение системы теплоснабжения БОУ НПО «Профессиональное училище № 23» по ул. Автономной в г. Ижевске Удмуртской Республики).

Согласно ст. 87.1. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста. Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя из профессиональных

знаний и внутреннего убеждения. Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

В соответствии со ст. 51.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения. Специалист вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации.

Определением суда от 30.11.2015 по ходатайству ответчика в суд в качестве специалиста была вызвана главный специалист отдела строительных решений и смет Автономного учреждения УР «Управления государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики УР» ФИО1, вознаграждение специалисту установлено в размере 1800 руб.

В судебном заседании 09.12.2015 судом заслушаны пояснения специалиста ФИО1, специалист ответил на вопросы суда и сторон, письменные пояснения специалиста приобщены к материалам дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом.

Денежные средства в счет оплаты стоимости проведения экспертизы на депозитный счет суда перед проведением экспертизы были внесены ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью "Кама- Стройсервис" (платежное поручение № 1274 от 02.12.2015 на сумму

В силу ст. 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

Учитывая, что обязанности по даче консультации специалистом исполнены, суд пришел к выводу о необходимости перечисления с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской Республики

Автономному учреждению Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» денежной суммы в размере 1800 руб., составляющей стоимость вознаграждения специалиста.

Руководствуясь ст.ст. 51.1., 87.1, 108, 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Перечислить Автономному учреждению Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежную сумму в размере

Настоящее определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его вынесения.

Судья Н.В. Щетникова