Определение № А72-19341/2017 от 24.04.2018 АС Ульяновской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

Тел. (8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет: http://ulyanovsk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи М.В. Страдымовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В.  Сулагаевой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Муниципального казенного учреждения «Дирекция инвестиционных и  инновационных проектов» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Димитровград,  Ульяновская область, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградское управление  строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Димитровград,  Ульяновская область, 

третье лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 3 «Красная шапочка» города Димитровграда Ульяновской области» (ОГРН  <***>, ИНН <***>), г.Димитровград, Ульяновская область, 

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту от 02.05.2017 № 0168300013017000141 за период с  01.07.2017 по 15.12.2017 в сумме 71 790 руб., штрафа в сумме 20 000 руб., 

без участия лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте  рассмотрения дела надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе  публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской  области: http://ulyanovsk.arbitr.ru; 

установил:

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и  инновационных проектов» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с  исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  «Димитровградское управление строительства» о взыскании неустойки за просрочку  исполнения обязательств по муниципальному контракту от 02.05.2017   № 0168300013017000141 за период с 01.07.2017 по 15.12.2017 в сумме 71 790 руб.,  штрафа в сумме 20 000 руб. 

Определением от 25.12.2017 суд установил, что указанное выше исковое  заявление подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства, в связи с чем,  для сторон были установлены сроки для представления в суд и друг другу  доказательств по делу. 

Определением от 21.02.2018 суд перешел к рассмотрению дела по общим  правилам искового производства. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте  проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. 

При данных обстоятельствах спор в судебном заседании рассматривается в  отсутствие указанных лиц в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации по имеющимся материалам. 

Суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 3 «Красная шапочка» города Димитровграда Ульяновской области». 

Руководствуясь статьями 51, 158, 184-185 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л:

Суд уведомляет лиц, участвующих в деле, о том, что информация о движении дела  размещается на сайте Арбитражного суда Ульяновской области:  http://ulyanovsk.arbitr.ru. Адрес электронной почты: info@ulyanovsk.arbitr.ru. Телефон  канцелярии суда: (8422) 33-46-08, факс <***>, 33-46-30 (помощник судьи). 

Истцу – предоставить доказательства направления искового заявления и  приложенных к нему документов в адрес привлеченного третьего лица. 

Ответчику – предоставить пояснения с приложением соответствующих  документов: были ли выполнены работы, были ли переданы результаты работ, был ли  подписан акт приема-передачи документации и акт выполненных работ, была ли  произведена оплата за выполненные работы. 

Третьему лицу - представить в письменной форме отзыв на исковое заявление,  при наличии возражений по иску – документальное и нормативное их обоснование;  предоставить сведения проводилась ли реконструкция детского сада в рамках  муниципального контракта от 02.05.2017 № 0168300013017000141; были ли внесены  изменения в проектную документацию ООО «Димитровградское управление  строительства»; были ли переданы ООО «Димитровградское управление  строительства» детскому саду документы о внесении изменений в проектную  документацию. 

Истцу, ответчику, третьему лицу - предоставить пояснения в части доводов истца  об аннулировании акта выполненных работ, чем предусмотрено (нормативное  обоснование) аннулирование акта выполненных работ . 

Суд обращает внимание сторон, что в соответствии с п. 1 ст. 66 Арбитражного  процессуального кодекса РФ копии документов, представленных в суд лицом,  участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них  эти документы отсутствуют. 

-для руководителя - соответствующим решением о назначении на должность  руководителя организации, а также документами, удостоверяющими личность; 

-для адвокатов - удостоверением адвоката, а также ордером и доверенностью;

-для других представителей - доверенностью, а также документами, 

удостоверяющими личность.

Судья М.В. Страдымова