Определение № А73-1402/10 от 01.04.2010 АС Хабаровского края

237/2010-29792(2)

Арбитражный суд Хабаровского края
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об утверждении мирового соглашения и
о прекращении производства по делу

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

судьи Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания судьей

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного учрежде-

ния «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»

к Открытому акционерному обществу «Строительное управление № 274»

о взыскании 2 881 271 руб. 25 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – Морозова Т.М. по доверенности № 03/4202 от 23.12.2009 года;

от ответчика – Лаптиев Г.А. – генеральный директор.

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение «Служба заказчика Министерства строи- тельства Хабаровского края» обратилось в арбитражный суд с иском о взы- скании с Открытого акционерного общества «Строительное управление № 274» неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств в соот- ветствии с пунктом 14.2 государственного контракта от 26.08.2009 года № 868 в размере 2 881 271 руб. 25 коп.

В предварительном судебном заседании 29.03.2010 года в порядке ста- тьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объ- являлся перерыв до 01.04.2010 года до 14 часов 00 минут.

Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуально- го кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 206 000 руб.

Уточнение иска принято арбитражным судом.

В судебном заседании в порядке статьи 139 Арбитражного процессуаль- ного кодекса Российской Федерации стороны представили на утверждение суда мировое соглашение, заключенное между Государственным учреждени- ем «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и Открытым акционерным обществом «Строительное управление № 274».

Представленное на утверждение арбитражным судом мировое соглаше- ние, заключенное между сторонами 01 апреля 2010 года, по своей форме и

содержанию соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессу- ального кодекса Российской Федерации, закону не противоречит, прав дру- гих лиц не нарушает.

При таких обстоятельствах заключенное между сторонами мировое со- глашение от 01 апреля 2010 года в соответствии со статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит утверждению.

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитраж- ным судом производство по делу прекращается.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110, пунк- том 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 141, частью 2 ста- тьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение от 01 апреля 2010 года, заключенное между Государственным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и Открытым акционерным обществом «Строительное управление № 274», на следующих условиях:

«1. Ответчик ОАО «Строительное управление № 274» обязуется в тече- ние 30 дней с момента утверждения судом настоящего соглашения испол- нить денежный платеж в размере 206 000 (двести шесть тысяч) рублей.

2. Истец ГУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» отказывается от исковых требований к ответчику ОАО «Строительное управление № 274» в оставшейся части в размере 2 675 271 (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят один) руб.».

Производство по делу № А73-1402/2010 прекратить.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Строительное управле- ние № 274» в пользу Государственного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» расходы по госпошлине в размере 4 560 руб.

Возвратить Государственному учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» из федерального бюджета госу- дарственную пошлину в размере 32 846 руб. 36 коп.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжа- ловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения.