Гражданский кодекс часть 1

по иску муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682387, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Авторитет» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680038, <...>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, <...>)

о расторжении муниципального контракта от 27.04.2021 № 19Э, взыскании 897 300 руб.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Авторитет» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680038, <...>)

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682387, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, <...>)

о признании муниципального контракта от 27.04.2021 №19Э расторгнутым, взыскании 3 159 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Авторитет» о расторжении муниципального контракта от 27.04.2021 № 19Э, взыскании 897 300 руб., составляющих пени в размере 857 300 руб. за периоды с 12.06.2021 по 18.02.2022на основании пункта 9.3.1., штраф в размере 20 000 руб. за нарушение условий контракта на основании пункта 9.3.3. контракта, штраф в размере 20 000 руб. за нарушение срока по каждому этапу работ на основании пункта 9.3.5. контракта.

Определением от 04 мая 2022 судом отказано в удовлетворении ходатайства о вызове в качестве свидетеля ФИО2.

Определением от 06 мая 2022 судом принято встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Авторитет» к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края о признании муниципального контракта от 27.04.2021 № 19Э расторгнутым, взыскании убытков в размере 3 159 000 руб.

Определением от 31.05.2022 судом принято уточнение первоначального иска Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края. Просил расторгнуть муниципальный контракт от 27.04.2021 № 19Э, взыскать пени в размере 857 300 руб. за просрочку выполнения работ, за периоды с 12.06.2021 по 18.02.2022 на основании пункта 9.3.1., штраф в размере 20 000 руб. за невыполнение 1, 2, 3, 4 этапов работ, штраф в размере 5 000 руб. за несогласование технического решения, штраф в размере 5 000 руб. за не предоставление проекта модуля (рабочей документации), штраф в размере 5 000 руб. за паспорта на товар и сертификаты на применяемые материалы, штраф в размере 5 000 руб. за не предоставление исполнительной схемы автоматической пожарной сигнализации, штраф в размере 5 000 руб. за не предоставление сертификата соответствия или декларации соответствия на здание, штраф в размере 5 000 руб. за не предоставление исполнительной схемы внутренних инженерных сетей (отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение), штраф в размере 5 000 руб. за не предоставление всей документации на поставляемое в комплекте технологическое оборудование.

Судом принято уточнение встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Авторитет». Просил расторгнуть муниципальный контракт от 27.04.2021 № 19Э, взыскать убытки в размере 3 159 000 руб.

Определением от 27.07.2022 по делу №А73-3133/2022 назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс», эксперту ФИО3.

Производство по делу приостановлено на срок проведения экспертизы.

05.08.2022 заместитель директора ООО «Строительный Альянс» ФИО1 обратился в суд с ходатайством о предоставлении дополнительных материалов по делу №А73-3133/2022.

В обоснование ходатайства указано на необходимость предоставления дополнительных документов, а именно:

1. Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий площадки под строительство согласно требований Свода правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 № 859/пр);

2. Отсутствующие листы из проектного решения на поставку и монтаж модульного здания по адресу: 682387, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, <...>, МБДОУ «Детский сад села Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края», содержащие:

- сведения о топографических, инженерно-геологических, метеорологических и климатических условиях;

- действующие на фундаменты нагрузки.

3. Техническую документацию, подтверждающую качество и несущую способность винтовых свай, в том числе, паспорта, сертификаты, удостоверения качества, иную;

4. Общий журнал работ по объекту;

5. Акт на геодезическую разбивку здания и документы к закреплению строительных осей;

6. Исполнительную схему расположения свай с указанием их отклонений в плане по глубине и вертикали;

7. Журнал погружения винтовых свай;

8. Акт приемки свайных работ;

9. Проектную и рабочую документацию на изготовление фундамента из винтовых свай.

Согласно пункту 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.

Руководствуясь статьями 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л

Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции для рассмотрения ходатайства на «25» августа 2022 в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, зал № 712, 7 этаж.

Сторонам в срок до 22.08.2022 представить дополнительные доказательства (в том числе в электронном виде) и пояснения на ходатайство экспертной организации.

помощник судьи Оржеховская Марина Александровна, тел. <***>.

секретарь судебного заседания Бреславец Алена Викторовна, тел. <***>.

Судья Л.А. Збарацкая