Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «Газэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

заявление Окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 20 785 250, 39 рублей,

при участии в судебном заседании:

от кредитора – представитель ФИО1 по доверенности от 13.11.2018;

от конкурсного управляющего – не явился (извещен),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2017 (резолютивная часть 14.09.2017) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «Газэнергострой» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Денис И.И.

На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 (резолютивная часть 20.04.2018) общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «Газэнергострой» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 05.05.2018.

Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» (далее по тексту – Фонд «Жилище») 19.06.2018 обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» задолженности в сумме 20 785 250, 39 рублей.

Поданное заявление мотивировано следующими обстоятельствами.

Фондом «Жилище» и ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» 01.07.2014 заключен договор строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг, в соответствии с условиями которого ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» приняло на себя обязательства выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта: «Жилой дом № 1 в микрорайоне 7 г. Нягань» в сроки, предусмотренные договором, и сдать результат работ.

Согласно п. 1.9, п. 3.1. договора дата завершения работ – календарный день подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Срок окончания работ: 4 квартал 2015 года.

ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» нарушены принятые обязательства, работы в установленный договором срок не выполнены.

Фондом «Жилище» с гражданами, проживающими на территории ХМАО-Югры заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома № 1 в микрорайоне 7 г. Нягань. В виду того, что ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» не построило в согласованные сроки жилой дом, Фондом «Жилище» не смог своевременно передать жилые помещения гражданам.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2016 по делу № 2-1339/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО3, ФИО4 взыскана задолженность в сумме 83 600, 12 рублей, в том числе: 55 733, 41 рублей – неустойки; 27 866, 71 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2016 по делу № 2-1313/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО5, ФИО6 взыскана задолженность в сумме 41 838, 72 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 23 419, 36 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2016 по делу № 2-1349/2016, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2016, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО7 взыскана задолженность в сумме 10 000 рублей компенсации морального вреда, 5 000 рублей штрафа, 8 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2016 по делу № 2-1883/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО8, ФИО9 взыскана задолженность в сумме 45 000 рублей, в том числе: 20 000 рублей – компенсации морального вреда; 10 000 рублей – штрафа; 15 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2016 по делу № 2-1907/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО10, ФИО11 взыскана задолженность в сумме 59 819, 50 рублей, в том числе: 31 213 рублей – неустойки; 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 16 606, 50 рублей – штрафа; 10 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 по делу № 2-1966/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО12, ФИО13 взыскана задолженность в сумме 124 872, 50 рублей, в том числе: 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 122 872, 50 рублей – штрафа.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2016 решение Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 изменено, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО12, ФИО13 взыскана задолженность в сумме 123 872, 50 рублей.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 по делу № 2-1668/2016, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2016, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО14, ФИО15 взыскана задолженность в сумме 45 000 рублей, в том числе: 5 000 рублей – компенсации морального вреда; 40 000 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 по делу № 2-1970/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО16 взыскана задолженность в сумме 119 360 рублей, в том числе: 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 118 360 рублей – штрафа.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2016 решение Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 изменено, размер штрафа увеличен до 118 860 рублей, общая сумма взысканных средств до 119 860 рублей.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2016 по делу № 2-2407/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО17 взыскана задолженность в сумме 315 000 рублей, в том числе: 200 000 рублей – неустойки, 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 100 000 рублей – штрафа; 5 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2016 по делу № 2-2409/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО18 взыскана задолженность в сумме 393 409, 24 рублей, в том числе: 255 606, 16 рублей – неустойки; 10 000 рублей - компенсации морального вреда; 127 803, 08 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2016 по делу № 2-1787/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО19, ФИО20 взыскана задолженность в сумме 10 000 рублей компенсации морального вреда, 50 000 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.07.2016 по делу № 2-2469/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО21 взыскана задолженность в сумме 166 406, 13 рублей неустойки, 10 000 рублей компенсации морального вреда, 88 203, 06 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 по делу № 2-2562/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО22, ФИО23 взыскана задолженность в сумме 254 100 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 132 050 рублей штрафа, 15 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2016 по делу № 2-2084/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО24, ФИО25 взыскана задолженность в сумме 286 796, 21 рублей, в том числе: 191 197, 47 рублей – неустойки; 95 598, 74 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2016 по делу № 2-2257/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО26 взыскана задолженность в сумме 357 454, 56 рублей, в том числе: 230 636, 37 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 115 818, 19 рублей – штрафа; 10 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО27, ФИО28 взыскана задолженность в сумме 492 631, 50 рублей, в том числе: 278 421 рублей – неустойки; 50 000 рублей – компенсации морального вреда; 164 210, 50 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.10.2016 по делу № 2-2799/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО29 взыскана задолженность в сумме 370 596, 91 рублей, в том числе: 238 397, 94 рублей – неустойки, 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 122 198, 97 рублей – штрафа.

Решением Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2016 по делу № 2-535/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО30 взыскана задолженность в сумме 207 291, 52 рублей, в том числе: 128 194, 35 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 69 097, 17 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2016 по делу № 2-3214/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО31, ФИО32 взыскана задолженность в сумме 99 754, 31 рублей неустойки, 2 000 рублей компенсации морального вреда, 50 877, 16 рублей штрафа, 3 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2016 по делу № 2-3317/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО33 и ФИО34 взыскана задолженность в сумме 254 351, 67 рублей, в том числе: 116 143, 72 рублей – неустойки; 4 757, 39 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами; 10 000 рублей – компенсации морального вреда, 65 450, 56 рублей – штрафа, 8 000 рублей – судебных расходов; 50 000 рублей – расходов по аренде жилья.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2017 Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2016 изменено, в части взыскания расходов по аренде жилья отказано.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2016 по делу № 2-3493/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО35 взыскана задолженность в сумме 112 549, 65 рублей, в том числе: 65 033, 10 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 37 516, 55 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2016 по делу № 2-3494/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО36 взыскана задолженность в сумме 149 827, 44 рублей, в том числе: 89 884, 96 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 49 942, 48 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 по делу № 2-3410/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО37, ФИО38 взыскана задолженность в сумме 237 727, 90 рублей.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2016 по делу № 2-3527/2016 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО39 взыскана задолженность в сумме 420 531, 27 рублей, в том числе: 270 354, 18 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 140 177, 09 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.01.2017 по делу № 2-185/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО40 взыскана задолженность в сумме 254 705, 30 рублей, в том числе: 152 470, 20 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 81 235, 10 рублей – штрафа; 11 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.02.2017 по делу № 2-207/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО41 взыскана задолженность в сумме 182 224, 77 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 93 612, 38 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.02.2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2017, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45 взыскана задолженность в сумме 665 931 рублей, в том числе: 393 954 рубля – неустойки; 40 000 рублей – компенсации морального вреда; 216 977 рублей – штрафа; 15 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2017 по делу № 2-559/2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО46 взыскана задолженность в сумме 316 666, 60 рублей, в том числе: 209 444, 40 рублей неустойки; 1 000 рублей компенсации морального вреда; 105 222, 20 рублей штрафа; 1 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.03.2017 по делу № 2-460/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО47 взыскана задолженность в сумме 236 174, 40 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 50 000 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.04.2017 по делу № 2-533/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО48 взыскана задолженность в сумме 192 351, 04 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 13 033, 27 рублей неустойки за пользование чужими денежными средствами, 50 000 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2017 по делу № 2-923/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО49 взыскана задолженность в сумме 247 170, 88 рублей неустойки, 5 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2017 по делу № 2-1142/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО50 взыскана задолженность в сумме 254 688, 90 рублей, в том числе: 159 792, 60 рублей – неустойки; 10 000 рублей – компенсации морального вреда; 84 896, 30 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2017 по делу № 2-1140/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО51 взыскана задолженность в сумме 185 755, 68 рублей, в том числе: 123 837, 12 рублей – неустойки; 61 918, 56 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2017 по делу № 2-1328/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО52 взыскана задолженность в сумме 328 896, 32 рублей, в том числе: 199 026, 67 рублей – неустойки; 10 511, 21 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами; 5 000 рублей – компенсации морального вреда; 107 268, 94 рублей – штрафа; 7 089, 50 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2017 по делу № 2-1764/2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО5 взыскана задолженность в сумме 169 200 рублей, в том числе: 64 200 рублей – стоимости работ по устранению строительных дефектов; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 40 000 рублей – неустойки; 40 000 рублей – штрафа; 17 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.11.2017 по делу № 2-2111/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО53 взыскана задолженность в сумме 120 679, 67 рублей, в том числе: 98 679, 67 рублей – неустойки; 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 20 000 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2017 по делу № 2-2214/2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО54 взыскана задолженность в сумме 136 500 рублей, в том числе: 90 000 рублей – неустойки; 1000 рублей – компенсации морального вреда; 45 500 рублей – штрафа.

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Няганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 по делу № 2-4536-2202/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО17 взыскана задолженность в сумме 46 674, 75 рублей, в том числе: 30 116, 50 рублей – материального ущерба; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 15 558, 25 рублей – штрафа.

Апелляционным определением Наганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.04.2018 решение мирового судьи судебного участка № 2 Няганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 отменено, по делу принято новое решение, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО17 взыскана задолженность в сумме 12 073, 01 рублей, в том числе: 7 048, 67 рублей – материального ущерба; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 4 024, 34 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 по делу № 2-2211/2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО55 взыскана задолженность в сумме 186 239, 63 рублей неустойки, 93 119, 81 рублей штрафа, 10 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2018 по делу № 2-136/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО56 взыскана задолженность в сумме 221 556 рублей, в том числе: 142 704 рубля – неустойки; 73 852 рубля – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2018 по делу № 2-183/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО57 взыскана задолженность в сумме 241 915, 61 рублей, в том числе: 154 143, 74 рублей – неустойки; 77 071, 87 рублей – штрафа; 10 700 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2018 по делу № 2-184/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО58 взыскана задолженность в сумме 328 052, 37 рублей, в том числе: 216 701, 58 рублей – неустойки; 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 109 350, 79 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2018 по делу № 2-195/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО59 взыскана задолженность в сумме 276 645, 90 рублей, в том числе: 182 430, 60 рублей – неустойки; 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 92 215, 30 рублей – штрафа.

Решением Ханты-Мансийского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2018 по делу № 2-93/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО60 взыскана задолженность в сумме 65 169 рублей неустойки, 32 584, 54 рублей штрафа; в пользу ФИО61 взыскана задолженность в сумме 65 169 рублей неустойки, 32 584, 54 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2018 по делу № 2-94/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО62 взыскана задолженность в сумме 430 416, 71 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 217 708, 35 рублей штрафа, 15 000 рублей судебных расходов; в пользу ФИО63 взыскана задолженность в сумме 430 416, 71 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 217 708, 35 рублей штрафа; в пользу ФИО64 взыскана задолженность в сумме 430 416, 71 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 217 708, 35 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2018 по делу № 2-211/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО56 взыскана задолженность в сумме 154 596 рублей неустойки, 10 000 рублей компенсации морального вреда, 82 298 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2018 по делу № 2-278/2017 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО65 взыскана задолженность в сумме 169 863, 63 рублей, в том числе: 112 242, 42 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 56 621, 21 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2018 по делу № 2-289/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО66 взыскана задолженность в сумме 159 500 рублей, в том числе: 100 000 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 50 500 рублей – штрафа; 8 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2018 по делу № 2-292/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО67, ФИО68 взыскана задолженность в сумме 153 000 рублей, в том числе: 100 000 рублей – неустойки; 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 51 000 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2018 по делу № 2-313/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО69 взыскана задолженность в сумме 155 730, 12 рублей неустойки, 10 000 рублей компенсации морального вреда, 50 000 рублей штрафа, 5 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 по делу № 2-302/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО70, ФИО71, ФИО72 взыскана задолженность в сумме 313 545, 48 рублей, в том числе: 233 545, 48 рублей – неустойки; 15 000 рублей – компенсации морального вреда; 60 000 рублей – штрафа; 5 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2018 по делу № 2-297/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО73 взыскана задолженность в сумме 205 460, 90 рублей неустойки, 10 000 рублей – компенсации морального вреда, 107 730, 45 рублей – штрафа, 5 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.02.2018 по делу № 2-415/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО74 взыскана задолженность в сумме 90 000 рублей, в том числе: 60 000 рублей – неустойки; 30 000 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2018 по делу № 2-360/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО75 взыскана задолженность в сумме 227 404, 80 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 117 259, 09 рублей штрафа, 10 990 рублей – судебных расходов; в пользу ФИО76 взыскана задолженность в сумме 227 404, 80 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 117 259, 09 рублей штрафа, 10 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2018 по делу № 2-361/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО77 взыскана задолженность в сумме 356 459, 25 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 108 729, 62 рублей штрафа, 16 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2018 по делу № 2-362/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО78 взыскана задолженность в сумме 239 002, 02 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 122 001, 06 рублей штрафа, 15 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2018 по делу № 2-406/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО79 взыскана задолженность в сумме 127 839, 12 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 66 419, 56 рублей штрафа, 7 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2018 по делу № 2-404/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО80 взыскана задолженность в сумме 226 127, 43 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 115 563, 71 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2018 по делу № 2-321/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО81, ФИО82 взыскана задолженность в сумме 272 685, 45 рублей, в том числе: 179 790, 30 рублей – неустойки, 2 000 рублей – компенсации морального вреда; 90 895, 15 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.03.2018 по делу № 2-469/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО83 взыскана задолженность в сумме 222 708, 38 рублей неустойки, 5 000 компенсации морального вреда, 113 854, 19 рублей штрафа, 15 000 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2018 по делу № 2-358/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО84 взыскана задолженность в сумме 121 775, 61 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 63 387, 80 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2018 по делу № 2-516/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2017, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО85 взыскана задолженность в сумме 93 452, 40 рублей неустойки, 46 726, 20 рублей штрафа, 4 938 рублей государственной пошлины; в пользу ФИО86 взыскана задолженность в сумме 93 452, 40 рублей неустойки, 46 726, 20 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2018 по делу № 2-528/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО87 взыскана задолженность в сумме 48 985, 20 рублей неустойки, 15 000 рублей компенсации морального вреда, 225, 76 рублей почтовых расходов; в пользу ФИО88 взыскана задолженность в сумме 48 985, 20 рублей неустойки, 15 000 рублей компенсации морального вреда.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2018 по делу № 2-553/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО89 взыскана задолженность в сумме 33 349 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 19 174, 50 рублей штрафа, 3 750 рублей судебных расходов; в пользу ФИО90 взыскана задолженность в сумме 33 349 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 19 174, 50 рублей штрафа, 3 750 рублей судебных расходов; в пользу ФИО91 взыскана задолженность в сумме 33 349 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 19 174, 50 рублей штрафа, 3 750 рублей судебных расходов; в пользу ФИО92 взыскана задолженность в сумме 33 349 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 19 174, 50 рублей штрафа, 3 750 рублей судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.04.2018 по делу № 2-609/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО93 взыскана задолженность в сумме 46 897, 50 рублей, в том числе: 31 265 рублей – неустойки; 15 632, 50 рублей – штрафа; в пользу ФИО94 взыскана задолженность в сумме 46 897, 50 рублей, в том числе: 31 265 рублей – неустойки; 15 632, 50 рублей – штрафа; в пользу ФИО95 взыскана задолженность в сумме 46 897, 50 рублей, в том числе: 31 265 рублей – неустойки; 15 632, 50 рублей – штрафа; в пользу ФИО96 взыскана задолженность в сумме 46 897, 50 рублей, в том числе: 31 265 рублей – неустойки; 15 632, 50 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.04.2018 по делу № 2-614/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО97, ФИО98 взыскана задолженность в равных долях в сумме 204 293, 45 рублей неустойки, 102 146, 72 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.04.2018 по делу № 2-665/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО99 взыскана задолженность в сумме 140 500 рублей, в том числе: 90 000 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 45 500 рублей – штрафа, 4 000 рублей – судебных расходов.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.04.2018 по делу № 2-742/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО100 взыскана задолженность в сумме 321 136, 98 рублей, в том числе: 213 091, 32 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 107 045, 66 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.05.2018 по делу № 2-468/2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2018, с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО37 взыскана задолженность в сумме 15 230 рублей расходов по устранению строительных недостатков, 15 230 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 17 730 рублей штрафа, 20 000 рублей расходов на оплату слуг представителя, 7000 рублей расходов по проведению строительно-технической экспертизы, 487 , 40 рублей расходов за отправку телеграмм; в пользу ФИО38 взыскана задолженность в сумме 15 230 рублей расходов по устранению строительных недостатков, 15 230 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 17 730 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.05.2018 по делу № 2-855/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО101 взыскана задолженность в сумме 308 333 рубля неустойки, 16 667 рублей компенсации морального вреда, 162 500 рублей штрафа, 10 000 рублей судебных расходов; в пользу ФИО102 взыскана задолженность в сумме 308 333 рубля неустойки, 16 667 рублей компенсации морального вреда, 162 500 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2018 по делу № 2-807/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО103 взыскана задолженность в сумме 335 289, 99 рублей, в том числе: 222 526, 66 рублей – неустойки; 1 000 рублей – компенсации морального вреда; 111 763, 33 рублей – штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2018 по делу № 2-850/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО104 взыскана задолженность в сумме 344 028, 16 рублей неустойки, 172 014, 08 рублей штрафа; в пользу ФИО105 взыскана задолженность в сумме 172 014, 08 рублей неустойки, 86 007, 04 рублей штрафа.

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.06.2018 по делу № 2-918/2018 с окружного фонда «Жилище» в пользу ФИО106 взыскана задолженность в сумме 155 770, 60 рублей неустойки, 77 885, 30 рублей штрафа.

В силу указанных обстоятельств, кредитору причинены убытки в общем размере 20 785 250, 39 рублей, обусловленные ненадлежащим исполнением должником договора строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные требования в полном объеме по доводам заявления.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, возражений относительно заявленных требований кредитора не представил.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося арбитражного управляющего.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя кредитора, суд считает заявленные требования, подлежащими удовлетворению по изложенным далее основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии со статьями 113 и 125 Закона о банкротстве закона право на исполнение обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве.

В соответствии с п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов.

Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В соответствии с правовыми разъяснениями, изложенными в п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Фондом «Жилище» и ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» 01.07.2014 заключен договор строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг, в соответствии с условиями которого ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» приняло на себя обязательства выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта: «Жилой дом № 1 в микрорайоне 7 г. Нягань» в сроки, предусмотренные договором, и сдать результат работ.

Срок окончания работ: 4 квартал 2015 года.

С 31.03.2017 договор строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг расторгнут Фондом «Жилище» в одностороннем порядке, в связи с ненадлежащим исполнением ООО «СК «Газэнергострой» своих обязательств по договору и фактическим прекращением строительства жилого дома.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.03.2018 (резолютивная часть 26.02.2018) в третью очередь реестра требований кредиторов включена задолженность ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» перед окружным фондом развития жилищного строительства «Жилище» в сумме 191 989 240, 22 рублей, как обеспеченная залогом.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.03.2018 оставлено в силе, апелляционная жалоба ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» - без удовлетворения.

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом установлен факт неисполнения ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» обязательств по договору строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг от 01.07.2014 в установленные сроки.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно п. 11.4 договора строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг от 01.07.2014 подрядчик ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» возмещает заказчику Фонду «Жилище» убытки, издержки и расходы, возникшие у заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 16.15 договора, в случае предъявления гражданами или иными лицами к Заказчику требований (в том числе в соответствии с ФЗ-214 от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», связанных с качеством выполненных подрядчиком работ или сроков выполненных работ, подрядчик оплачивает заказчику сумму данных требований в полном размере, на основании соответствующих судебных актов или претензий, в том числе за выявленные дефекты.

Как следует из материалов дела, Фондом «Жилище» с гражданами, проживающими на территории ХМАО-Югры, заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома № 1 в микрорайоне 7 г. Нягань.

По условиям заключенных договоров участия в долевом строительстве Фонд «Жилище» обязался в согласованные сроки передать жилые помещения гражданам.

В виду того, что ООО «Сервисная Компания «Газэнергострой» не построило в установленный договором строительного подряда срок жилой дом, Фонд «Жилище» не смог своевременно передать жилые помещения гражданам, нарушив условия заключенных договором участия в долевом строительстве.

В связи с нарушением сроков передачи объектов долевого строительства граждане-участники долевого строительства обратились в суд с требованиями о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке, судебных расходов.

По результатам рассмотрения заявлений граждан судом общей юрисдикции приняты следующие судебные акты.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2016 решение Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2016 изменено, размер штрафа увеличен до 118 860 рублей, общая сумма взысканных средств до 119 860 рублей.

Общая сумма взысканных с Фонда «Жилище» финансовых санкций, обусловленных нарушением условий договоров участия в долевом строительстве, и судебных расходов составила 20 785 250, 39 рублей.

В ходе судебного разбирательства Фондом «Жилище» представлены доказательства, в том числе платежные поручения, свидетельствующие об исполнении вынесенных решений суда общей юрисдикции и выплате гражданам взысканных сумм.

Таким образом, в силу ненадлежащего исполнения должником своих обязанностей по строительству жилого дома Фондом «Жилище» понесены расходы в общей сумме 20 785 250, 39 рублей, подлежащие возмещению на основании пунктов 11.4, 16.15 договора строительного подряда № 7227/С/ХМ/Няг от 01.07.2014.

В соответствии с ч. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В силу п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности как возмещение убытков возможно при доказанности истцом совокупности нескольких условий (основания возмещения убытков): неисполнение (ненадлежащее исполнение обязательства, причинная связь между неисполнением и/или ненадлежащим исполнением и убытками, наличие и размер понесенных убытков.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование наличия факта убытков кредитор указал на нарушение сроков исполнения обязательств по договору строительного подряда, что повлекло нарушение сроков передачи объектов участникам долевого строительства, что, в свою очередь, повлекло для кредитора убытки, поскольку с него в пользу дольщиков на основании вступивших в законную силу судебных актов взыскана неустойка за нарушение сроков передачи квартир, а также компенсация морального вреда, штрафа и судебные расходы.

Факт нарушения предусмотренных договором сроков исполнения обязательств подтвержден вступившими в законную силу судебными актами.

Следовательно, если бы должником обязательства по договору подряда были бы исполнены в срок, квартиры участникам долевого строительства в собственность Фондом «Жилище» также были бы переданы в установленные в договорах долевого участия сроки. В такой ситуации отсутствовали бы основания для обращения граждан в суд с требованием о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи квартир, компенсации морального вреда и соответствующих расходов.

В силу п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины должника в части просрочки исполнения обязательств, из материалов дела не усматривается.

В этой связи, суд приходит к выводу, что взысканные с кредитора в пользу участников долевого строительства неустойка, убытки и моральный вред находятся в причинно-следственной связи с действиями подрядчика в части нарушения сроков исполнения обязательств и являются убытками для Фонда «Жилище», которые подлежат возмещению в порядке, предусмотренном статьей 15 ГК РФ.

В ходе судебного разбирательства должником и арбитражным управляющим суммы заявленных убытков не опровергнуты, доказательства необоснованности требований кредитора, а равно контррасчет задолженности не представлены.

Исходя из положений ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду. Сторона, не представившая доказательств, несет риск наступления последствий не совершения процессуальных действий.

Размер убытков Фонда «Жилище» определяется судом как сумма взысканных с кредитора по судебным решениям в пользу граждан финансовых санкций и соответствующих компенсаций и понесенных расходов в размере 20 785 250, 39 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

Положениями п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве установлена очередность удовлетворения требований кредиторов, так:

- в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, а также расчеты по иным установленным Законом о банкротстве требованиям;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.

Следовательно, требования кредитора подлежат удовлетворению и включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 32, 100, 134, 142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить заявленные требования Окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище».

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «Газэнергострой» задолженность перед Окружным фондом развития жилищного строительства «Жилище» в сумме 20 785 250, 39 рублей убытков.

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня изготовления в полном объеме.

Судья С.А. Колесников