Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Костарева, ознакомившись с заявлением акционерного общества «Роскартография», г. Москва, ОГРН: <***>, о процессуальном правопреемстве, по делу по первоначальному иску акционерного общества «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск,

о расторжении, об обязании, о взыскании 36 752 руб. 34 коп.,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск,

к акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск,

об изменении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, и именно из локальной сметы № 02-2 «Сантехнические работы» исключить п. 31,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, (далее – истец), 22.12.2021 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, (далее – ответчик), о взыскании 36 752 руб. 34 коп., о расторжении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, об обязании передать комплект исполнительной документации по договору.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

26.01.2022 в Арбитражный суд Челябинской области от общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, поступило встречное исковое заявление к акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, об изменении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, а именно из локальной сметы № 02-2 «Сантехнические работы» исключить п. 31.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.01.2022 к производству принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, к акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, об изменении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, и именно из локальной сметы № 02-2 «Сантехнические работы» исключить п. 31, для рассмотрения его совместно с первоначальным исковым заявлением.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.01.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В предварительном судебном заседании 13.04.2022 суд окончил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел в судебное заседание.

Ответчиком в судебном заседании заявлено ходатайство об отказе в полном объеме от встречного иска общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, к акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, об изменении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, и именно из локальной сметы № 02-2 «Сантехнические работы» исключить п. 31.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 06.12.2022 принят отказ общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, от встречного иска. Производство по делу по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, к акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, об изменении договора подряда № 99/2020/06/388529 от 29.12.2020, и именно из локальной сметы № 02-2 «Сантехнические работы» исключить п. 31, прекращено.

Протокольным определением Арбитражного суда Челябинской области от 18.01.2023принято уточнение первоначальных исковых требований в следующей редакции:

1) взыскать неустойку в размере 69 519 руб. 53 коп.

2) обязать ответчика ООО «РИК» передать истцу комплект исполнительной документации по договору подряда №99/2020/06/388529 от 29.12.2020 согласно настоящему перечню:

2.1. Общий журнал выполненных работ.

2.2. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции.

2.3. Лицензия на монтаж пожарной сигнализации.

2.4. Акт ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации.

2.5. Сертификаты на противопожарные двери и монтажную пену.

2.6. В случае, если монтаж и установку противопожарных дверей и пожарной сигнализации выполнял не ответчик (ООО «РИК») - необходимы договоры субподряда с организацией, имеющей лицензию на вышеуказанные виды работ.

2.7. Лицензия на установку противопожарных дверей (заполнение проемов в противопожарных преградах).

2.8. Комплект исполнительной документации для слаботочных систем, включающий следующие документы:

2.8.1. Рабочий проект, приведенный в соответствие с фактическим размещением оборудования.

2.8.2. Акты скрытых работ.

2.8.3. Акты об окончании монтажных работ.

2.8.4. Ведомости смонтированного оборудования.

2.8.5. Акт проведения индивидуальных испытаний.

2.8.6. Акт комплексных испытаний.

2.8.7. Акт приемки и допуска к эксплуатации.

2.8.8. Паспорта на смонтированное оборудование.

2.8.9. Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и кабельную продукцию.

2.9. Комплект исполнительной документации электромонтажных работ, включающий следующие документы:

2.9.1. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ.

2.9.2. Акты освидетельствования скрытых работ на:

2.9.2.1. прокладку кабеля в канале, лотке, коробе;

2.9.2.2. монтаж заземляющего устройства и присоединения к естественным

заземляющим устройствам.

2.9.3. Акт технической готовности электромонтажных работ.

2.9.4. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж.

2.9.5. Акт о выявленных дефектах оборудования.

2.9.6. Акт передачи смонтированного оборудования для производства

пусконаладочных работ.

2.9.7. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания.

2.9.8. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.

2.9.9. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения.

2.9.10. Протокол измерения сопротивления изоляции.

2.9.11. Протокол фазировки.

2.9.12. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.

2.9.13. Ведомость смонтированного электрооборудования.

2.9.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта.

2.9.15. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих

комплексному опробованию.

2.9.16. Паспорт заземляющего устройства.

2.9.17. Сопроводительная документация: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей.

3) расторгнуть договор подряда №99/2020/06/388529 от 29.12.2020.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 20.01.2023 договор подряда №99/2020/06/388529 от 29.12.2020, заключенный между акционерным обществом «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, и обществом с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск, расторгнут.

Кроме того, с общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск в пользу акционерного общества «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск, взысканы неустойка в размере 69 519 руб. 53 коп., в возмещение расходов по оплате госпошлины 8 000 руб.

В решении указано обязать общество с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу передать акционерному обществу «Уралмаркшейдерия, ОГРН <***>, г. Челябинск комплект исполнительной документации по договору подряда №99/2020/06/388529 от 29.12.2020:

2.1. Общий журнал выполненных работ.

2.2. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции.

2.3. Лицензия на монтаж пожарной сигнализации.

2.4. Акт ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации.

2.5. Сертификаты на противопожарные двери и монтажную пену.

2.7. Лицензия на установку противопожарных дверей (заполнение проемов в противопожарных преградах).

2.8. Комплект исполнительной документации для слаботочных систем, включающий следующие документы:

2.8.1. Рабочий проект, приведенный в соответствие с фактическим размещением оборудования.

2.8.2. Акты скрытых работ.

2.8.3. Акты об окончании монтажных работ.

2.8.4. Ведомости смонтированного оборудования.

2.8.5. Акт проведения индивидуальных испытаний.

2.8.6. Акт комплексных испытаний.

2.8.7. Акт приемки и допуска к эксплуатации.

2.8.8. Паспорта на смонтированное оборудование.

2.8.9. Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и кабельную продукцию.

2.9. Комплект исполнительной документации электромонтажных работ, включающий следующие документы:

2.9.1. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ.

2.9.2. Акты освидетельствования скрытых работ на:

2.9.2.1. прокладку кабеля в канале, лотке, коробе;

2.9.2.2. монтаж заземляющего устройства и присоединения к естественным

заземляющим устройствам.

2.9.3. Акт технической готовности электромонтажных работ.

2.9.4. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж.

2.9.5. Акт о выявленных дефектах оборудования.

2.9.6. Акт передачи смонтированного оборудования для производства

пусконаладочных работ.

2.9.7. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания.

2.9.8. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.

2.9.10. Протокол измерения сопротивления изоляции.

2.9.11. Протокол фазировки.

2.9.12. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.

2.9.13. Ведомость смонтированного электрооборудования.

2.9.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта.

2.9.15. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих

комплексному опробованию.

2.9.16. Паспорт заземляющего устройства.

Кроме того, с общества с ограниченной ответственностью «РИК», ОГРН <***>, г. Челябинск в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 6 781 руб.

22.08.2023 в Арбитражный суд Челябинской области от акционерного общества «Роскартография», г. Москва, ОГРН: <***>, поступило заявление о процессуальном правопреемстве, в котором заявитель просит произвести замену акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия», г. Челябинск, ОГРН: <***>, на правопреемника – акционерное общество «Роскартография», г. Москва, ОГРН: <***>.

В силу п. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношения, в том числе реорганизации юридического лица, арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает об этом в судебном акте.

Руководствуясь ст. ст. 48, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить заявление к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 04 октября 2023 года в 09 час. 50 мин. в Арбитражном суде Челябинской области: <...>, каб. № 320 (судья И.В. Костарева).

В судебное заседание вызвать лиц, участвующих в деле.

Лицам, участвующим в деле, представить: мнение на заявление.

Судья И.В. Костарева

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела.

Информацию о ходе арбитражного процесса по делу и о принятых судебных актах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети «Интернет» http://chelarbitr.ru и в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru