Гражданский кодекс часть 1

секретарем судебного заседания Лаптевой В.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис»,
(<...>, ОГРН <***>),

к администрации Чутеевского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики,

(<...>, ОГРН <***>),

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта и расторжении муниципального контракта,

при участии
представителя ответчика главы ФИО1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (далее – Общество, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Чутеевского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики (далее – Администрация, ответчик) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта от 29.12.2015 № 2 и расторжении муниципального контракта от 29.12.2015.

Требования мотивированы следующим.

Между Администрацией (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 29.12.2015 № 2, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по строительству автомобильной дороги по ул. Чапаева в с. Чутеево Янтиковского района Чувашской Республики.

По мнению истца, нарушение сроков выполнения работ допущено по вине самого ответчика. Так, предоставленная проектная документация не допущена к производству работ застройщиком с подписью ответственного лица путем постановки штампа на каждом листе. Проектная документация по переносу газопровода, который пересекает объект строительства, вообще не передана. Знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги предоставлены только 22.09.2016. Устройство трубы иного диаметра, нежели, предусмотренного проектом, согласовано, как с проектировщиком, так и с заказчиком.

Поскольку неисполнение обязательств подрядчиком явилось следствием ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязательств, истец просит признать незаконным односторонний отказ ответчика от муниципального контракта и расторгнуть его вследствие нарушения его условий заказчиком.

В отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, указав, что муниципальный контракт от 29.12.2015 № 2 расторгнут на основании уведомления Администрации об одностороннем отказе от исполнения договора от 10.10.2016 № 194, направленного в связи с нарушением Обществом сроков выполнения работ и некачественного исполнения обязательств по нему.

Истец, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания полномочного представителя в суд не направил. Представил дополнительные письменные пояснения, в которых сообщил, что геодезическая разбивочная основа должна быть выполнена до начала производства строительных работ и передана подрядчику, не менее чем 10 дней. Отсутствие плана по переносу газопровода не позволило истцу приступить к выполнению работ по строительству водопровода.

Представитель ответчика иск не признал по мотивам, приведенным в отзыве.

Выслушав представителя ответчика и изучив материалы дела, арбитражный суд полагает необходимым рассмотрение дела отложить для истребования от истца дополнительных доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить рассмотрение дела на 13 час. 00 мин. 30 марта 2017 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 415, тел. <***>, факс <***>.

Истцу в срок до 29 марта 2017 года представить в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии журнал производства работ, проектно-сметную документацию, в том числе рабочий проект, локальную смету.

Ответчику предлагается представить доказательства того, что в отсутствие проекта по переносу газопровода истцом могли выполняться иные работы.

Сторонам обеспечить явку полномочных представителей в судебное заседание и рассмотреть вопрос об урегулировании спора во внесудебном порядке либо путем заключения мирового соглашения.

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья А.Р. Данилов