Гражданский кодекс часть 1

общества с ограниченной ответственностью "Зевс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 1, ком. 3, офис 55

к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Хозторг" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 428003, <...>

о взыскании 993 315 руб. 02 коп.
и встречному иску о взыскании 406680 руб. 48 коп.,
при участии:
от истца: ФИО1 по доверенности от 07.02.2020 (сроком на один год),
установил:

общество с ограниченной ответственностью "Зевс" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Хозторг" о взыскании 993315 руб. 02 коп., в том числе 946916 руб. 13 коп. долга, 46398 руб. 89 коп. пени за период с 04.02.2020 по 23.03.2020 и далее по день фактической оплаты долга, а также 86 руб. 30 коп. судебных издержек.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате работ по огнезащитному окрашиванию несущих металлических конструкций по договору подряда от 16.08.2019 № 31/07-2019/МЭ.

Определением суда от 14.05.2020 принято к рассмотрению встречное исковое заявление о взыскании с ООО "Зевс" 406680 руб. 48 коп. неустойки за период с 21.09.2019 по 22.01.2020 за нарушение сроков выполнения работ.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала; встречные требования не признала. Представила журнал работ, рабочую документацию, акты освидетельствования скрытых работ. Пояснила, что работы по договору выполнялись путем нанесения огнезащитной водно-дисперсионной краской ComposiTherm AQUA, двухкомпонентного конструктивного огнезащитного материала ComposiTherm PLASTER, путем окраски металлоконструкций по грунтованному основанию эмалью ПФ-115 RAL 9003. В

заключении от 27.04.2020 экспертом Ласточкиным А.А. указано, что обработка проверяемых металлоконструкций была проведена системой конструктивной огнезащиты ComposiTherm Plaster (СТ-Р), что не соответствует действительности. Как усматривается из проекта огнезащиты, актов скрытых работ, исполнительных схем Колонна К1 первый этаж в осях А/16, Колонна К1 первый этаж в осях В/16, Колонна К1 первый этаж в осях В/14, Колонна К1 второй этаж в осях В/7, Колонна К1 третий этаж в осях В/7 обработаны Подрядчиком огнезащитной краской ComposiTherm AQUA (СТ-А). С учетом метода огнезащитной обработки металлоконструкций, приведенной толщины металла толщина покрытия колонн соответствует требованиями нормативно-технической документации, работы выполнены качественно.

Ходатайствовала о привлечении третьим лицом федерального государственного бюджетного учреждения "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Республике Марий Эл" (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл) (ИНН <***>).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте заседания, представителя в суд не направил.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 20.08.2020 до 26.08.2020.

Суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным удовлетворить ходатайство истца и привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл.

В связи с привлечением третьего лица суд на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывает рассмотрение дела.

Руководствуясь статьями 51, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Республике Марий Эл" (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл) (ИНН <***>, 424002, <...>, email: ipl_mari_el@mail.ru).

Отложить рассмотрение дела на 15 час. 30 мин. 21 сентября 2020 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 308, тел. <***>, факс <***>.

Истцу направить копию искового заявления третьему лицу, доказательства направления представить суду.

Ответчику направить копию отзыва третьему лицу, доказательства направления представить суду.

Сторонам рассмотреть вопрос о назначении по делу экспертизы.

Третьему лицу ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл представить письменные пояснения по заключению от 27.04.2020 № 16 по

результатам определения качества огнезащитной обработки металлических конструкций на объектах "Реконструкция объекта незавершенного строительства: "Магазин непродовольственных товаров, расположенных по адресу: г. Йошкар- Ола, ул. Красноармейская, южнее дома № 124" с учетом письменных замечаний ООО "Зевс" от 27.08.2020 № 26. Требование обязательное.

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Приложение: копия письменных замечаний ООО "Зевс" от 27.08.2020 № 26 по заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл от 27.04.2020 № 16 на 1 л только в адрес ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл.

Судья О.Е. Владимирова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 03.08.2020 6:31:06

Кому выдана Владимирова Ольга Евгеньевна