Гражданский кодекс часть 1

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 428004, г. Чебоксары, Чувашская Республика, бульвар Президентский д. 17)

к обществу с ограниченной ответственностью «Алза» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Ю. Гагарина, д. 55)

о взыскании 133 174 603 руб. 35 коп., расторжении контракта от 31.12.2013 № 20,

коммунального хозяйства Чувашской Республики

при участии:

от истца ФИО1- доверенность № 06/11-27 от 10.01.2019 (сроком действия

от 3-его лица- ФИО2 -доверенность № 01-06/1070 от 31.07.2019 (сроком

действия 31.12.2019),
установил:

истец обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Алза» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Ю. Гагарина, д. 55, далее ООО «Алза», ответчик) о взыскании 133 174 603 руб. 35 коп., расторжении контракта от 31.12.2013 № 20

Доводы мотивированы положениями статей 309, 329, 330, 740, 1102,1103, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Определением от 08.07.2019 суд привлек Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее КУ «Республиканская служба единого заказчика») в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельные требования.

В предварительном судебном заседании 30.08.2019 № 06/11-2947 представитель истца требования уточнил заявлением, просил суд взыскать с ООО «Алза», неосновательное обогащение в размере 46 309 780 руб.29 коп., пени за просрочку выполнения работ в размере 76 512 225 руб. 58 коп., взыскать штраф за ненадлежащее исполнение обязательства по поставке оборудования, предусмотренного контрактом, в размере 1 853 643 руб. 54 коп., расторгнуть государственный контракт от 31.12.2013 № 20 (с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями от 28.03.2014 № 1, от 22.12.2014 № 2, от 27.03.2015 № 3, от 06.05.2015 № 4, от12.10.2015 № 5, от 18.12.2015 № 6, от 25.01.2016 № 7, от 06.05.2016 № 8, от 01.09.2016 № 9, от 06.12.2016 № 10, от 15.03.2017 № 11) ссылаясь на пункт 16.2 контракта и невыполнение ООО «Алза» работ в срок, предусмотренный контрактом, а также наличие недопоставки оборудования, что истец считает существенными нарушениями условий контракта. Представил суду дополнительный пакет в обоснование доводов, в том числе, результаты бухгалтерской экспертизы № 12Э от 23.05.2019.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. В связи с чем все заявленные изменения требований судом приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель 3-его лица представил пояснения от 29.08.2019, указав, что в соответствии с соглашением от 13.08.2014 Минспорт Чувашии передал КУ «Республиканская служба единого заказчика» функции заказчика в том числе в части осуществления строительного контроля за ходом и качеством по спортивному контракту. Подрядные работы на объекте согласно государственному контракту от 31.12.2013 № 20 выполняло ООО «Алза». Согласно пункту 3.1 контракта (в редакции дополнительного соглашения от 18.12.2015 № 6) срок выполнения работ - до 01.10.2016. Однако до настоящего времени работы в полном объеме не выполнены, ввод объекта в эксплуатацию не обеспечен.

Также 3-е лицо, ссылаясь на положения главы 37 «Подряд» (статьи 708, 740, 330) Гражданского кодекса Российской Федерации, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 12.2. контракта, (которым предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), при этом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определятся по формуле) полагает, что требования Минспорта являются обоснованными.

Заслушав доводы явившихся представителей, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возможности назначения дела к судебному разбирательству.

Одновременно по итогам изучения материалов дела, суд считает необходимым привлечь к участию в деле балансодержателя реконструируемого объекта - Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, ИНН <***>, ОГРН <***> в порядке применения положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 51, 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

привлечь к участию в деле балансодержателя реконструируемого объекта - Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, ИНН <***>, ОГРН <***>.

назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 30 сентября 2019 года на 10 час. 30 мин. Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу 428000, <...> каб. 315, телефон помощника судьи (8352) 240130, факс <***>.

Информацию о перерыве в судебном заседании, о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в сети Интернет по адресу: www.chuvashia.arbitr.ru (картотека арбитражных дел), в справочной службе Арбитражного суда Чувашской Республике по телефонам: <***>, 24-02-24 (секретарь Павлова Елена Валерьевна), а также у помощника судьи Салеевой Люции Минкадировны (8352) 240130.

Истцу- направить ответчику заявление об изменении требований. Доказательства направления представить в заседание 30.09.2019.

Ответчику- подробный мотивированный отзыв по существу требований. Доказательства в подтверждение доводов и возражений.

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru

Судья О.В. Манеева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 15.05.2019 15:39:51

Кому выдана Манеева Ольга Валерьяновна