Гражданский кодекс часть 1

казенного учреждения Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Россия, 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр-кт И.Я.Яковлева, 2А, ИНН <***>, ОГРН <***>,

к публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги", Россия, 410031, г. Саратов, Саратовская область, ул. Первомайская, д. 42/44, ОГРН <***>, ИНН <***>,

об обязании совершить определенные действия,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Ядринской районной администрации Чувашской Республики,

Администрации Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики,

общества с ограниченной ответственностью "Электромонтаж", при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 20.01.2017 № 4,

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 13.09.2016 № Д/16-370 (сроком на три года),

от третьего лица – ФИО3 по доверенности от 10.04.2017 № ЭЛ-5 (от ООО "Электромонтаж"),

установил:

казенное учреждение Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная

сетевая компания Волги" об обязании осуществить комплекс мероприятий по переносу опор линий электропередач ВЛ-0,4кВ, находящихся в полосе отвода автомобильной дороги "никольское-Ядрин-Калинино" на км 14+262 – км 15+182 д. Сареева Ядринского района Чуващской Республики, за полосу отвода автомобильной дороги Никольское-Ядрин-Калинино.

Исковые требования основаны на нормах статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 5, 19 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и мотивированы нахождением принадлежащей ответчику воздушной линии электропередачи, проходящей вдоль дороги в д. Сареево Ядринского района, в полосе отвода упомянутой автомобильной дороги, отсутствием договора об условиях эксплуатации указанного объекта.

Определением суда от 20.03.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Ядринская районная администрация Чувашской Республики, Администрация Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж".

В судебном заседании представитель истца уточнение заявленных требований поддержал.

Представитель ответчика иск не признал, поддержал доводы, изложенные в отзыве, пояснил, что в пределах спорной полосы отвода автомобильной дороги расположена воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д. Сареево Магазин к-з им ФИО4 № 156, инвентарный № 03939, а не ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ № 159 фидер № 1 д. Сареево.

Вышеназванная линия электропередачи является конструктивным элементом объекта электросетевого хозяйства: производственно- технологический комплекс - воздушная линия электропередачи 10 кВ ПС Кукшумская ВЛ-10 кВ № 7 "Чиганары", принадлежащего ответчику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.05.2008 сделана запись регистрации № 21-2113/008/2008-108.

Проектирование и строительство данной линии электропередачи осуществлялось Чувашским районным энергетическим управлением "Чувашэнерго" Министерства энергетики и электрификации СССР в рамках программы развития энергосистемы Чувашской Республики. Спорная линия введена в эксплуатацию в 1971 году.

В целях эксплуатации указанной линии электропередачи ответчиком с Ядринской районной администрацией Чувашской Республики 31.12.2008 заключен договор аренды земельных участков № МР6/122-21-04/1661 на неопределенный срок аренды.

Затраты, связанные с переносом инженерных коммуникаций, к которым относится спорная воздушная линия электропередачи, компенсируются заказчиком реконструкции автомобильной дороги, а не собственником инженерных коммуникаций.

Также пояснил, что доказательств, что спорные сети электроснабжения размещены на территории земельных участков незаконно, в материалы дела истцом не представлено.

Представитель ответчика ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Центр экспертных оценок".

Представитель истца против привлечения третьего лица не возражал.

Представитель третьего лица, ООО "Электромонтаж", иск поддержал, отзывом от 17.04.2017 № 57 пояснил, что ООО "Электромонтаж" выполняются работы в соответствии с положениями государственного контракта № 42-с на строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 10+650 - км 15+124 в Ядринском районе Чувашской Республики от 25.05.2016.

По итогам проведенного протокольного выездного совещания было принято решение об устранении причин, препятствующих ООО "Электромонтаж" производству работ по государственному контракту, путем выполнения ответчиком работ по переустановке опор за границу полосы отвода автомобильной дороги.

ООО "Электромонтаж" в связи возникшими обстоятельствами, в целях обеспечения безопасности и требований п.п. 1.11, 2.4.65 и 2.4.66 ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Издание 7", в адрес КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии было направлено уведомление о приостановлении работ по государственному контракту (письмо исх. № от 5 июля 2016 года). Письмом от 20.07.2016 КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии подтверждено приостановление работ до устранения причин, препятствующих выполнению работ по государственному контракту.

Соответствующие работы ответчиком по переустановке опор за границу полосы отвода автомобильной дороги не выполняются, что является препятствием для выполнения работ ООО "Электромонтаж".

Иные третьи лица, надлежаще извещенные о времени и месте предварительного судебного заседания, явку полномочных представителей в суд не обеспечили, отзывы не представили.

Отзывом от 17.05.2017 № 02/17-2861 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики поддержало исковые требования, пояснило, что ООО "Электромонтаж" не имеет возможности завершить работы, предусмотренные государственным контрактом № 42-с, в связи с наличием в границах полосы отвода автомобильной дороги опор линий электропередач ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ № 159 фидер № 1 д. Сареево.

Выслушав представителей сторон и третьего лица, суд, руководствуясь статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворяет ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Центр экспертных оценок".

В связи с привлечением третьего лица и необходимостью представления дополнительных доказательств суд откладывает судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 51, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертных оценок".

Отложить рассмотрение дела на 10 час. 45 мин. 23 июня 2017 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 313, тел.240-215, факс <***>.

Ответчику – представить доказательства согласования строительства спорной линии с владельцем автомобильной дороги.

Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики – представить свидетельство о регистрации права собственности, распоряжение от 14.09.2007 № 1230-р.

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru

Судья О.А. Коркина