Определение № А81-1901/20 от 07.07.2020 АС Ямало-Ненецкого АО

222/2020-29961(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,
www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Никитиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Рахимовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «НПО АрктикПромИзыскания»  (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Ямалстройсервисавто» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)  о взыскании 745 799 рублей 00 копеек, 

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Ямалстройсервисавто» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «НПО АрктикПромИзыскания» (ИНН: <***>,  ОГРН: <***>) о взыскании 7958923 рублей 31 копейки. 

при участии в судебном заседании:
от истца – представитель не явился;
от ответчика – представитель не явился;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «НПО АрктикПромИзыскания»  (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью «Ямалстройсервисавто» (далее - ответчик) о  взыскании штрафных санкций по договору субподряда № 12/19-АИП от 18.06.2019 в  размере 745 799 рублей 00 копеек, в том числе: штраф за курение сотрудника на  объекте добычи вне отведённого специального места в размере 100 000 рублей 00  копеек и неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору в размере 645  799 рублей 00 копеек 

От общества с ограниченной ответственностью «Ямалстройсервисавто»  поступил встречный иск к обществу с ограниченной ответственностью «НПО  АрктикПромИзыскания» о взыскании задолженности за фактически выполненные  работы по договору субподряда № 12/19-АИП от 18.06.2019 в размере 5 951 942 руб. 67  коп., затрат на строительство дороги к крановому узлу в размере 1 554 633 руб. 00 коп.  и пени в размере 452 347 руб. 64 коп., за период с 28.01.2020 по 15.04.2020. 

Определением суда от 28 мая 2020 года рассмотрение дела назначено на 07 июля  2020 года. 

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

До начала судебного заседания от истца поступил отзыв на исковое заявление, в  котором изложены возражения против удовлетворения заявленных встречных  требований, в том числе, указывается, что ответчик (по первоначальному иску) уступил  права требования по договору на сумму 4 688 543 руб. 50 коп., в связи с чем является  ненадлежащим истцом по встречному иску. 

Определение суда от 28 мая 2020 года сторонами не исполнено,  соответствующих документов и пояснений не представлено. 

Ознакомившись с материалами дела, суд считает необходимым для полного и  всестороннего рассмотрения дела, с целью соблюдения прав и законных интересов  обеих сторон, судебное заседание по делу отложить. 

Руководствуясь статьями 9, 158, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, с учётом отпуска состава суда, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание на «30» сентября 2020 года на 11 час. 00 мин. в  здании суда по адресу: <...>, каб. 310. Тел. <***>. 

Истцу по первоначальному иску (повторно): представить пояснения по  каждому доводу ответчика, изложенному в отзыве на исковое заявление, а также в  уточнённом отзыве на исковое заявление; 

►конкретизировать со ссылками на пункты договора, какие именно этапы работ  были выполненные ответчиком с нарушением сроков (указать этап работ, срок их  сдачи ответчиком по условиям договора и фактическая сдача таких работ); 

►представить свою позицию относительно ходатайства о привлечении к  участию в деле АО «Сибнефтегаз». 

Ответчику по первоначальному иску (повторно): представить пояснения  относительно заявленного требования о взыскании штрафных санкций за курение  сотрудника на объекте вне отведённого специального места; 

►представить имеющиеся возражения по отзыву на встречный иск. 

Сторонам: обеспечить заблаговременное ознакомление с материалами дела и  поступающими документами, в том числе, посредством сервиса ознакомления с  материалами дела в электронном виде, в режиме ограниченного доступа, подробная  информация и инструкция опубликована на сайте суда http://yamal.arbitr.ru/node/14077,  https://my.arbitr.ru/#help/4/54 

►обеспечить заблаговременное направление запрашиваемых документов в суд  и лицам, участвующим в деле; 

Разъяснить сторонам, что в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле,  несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими  процессуальных действий. 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте  Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в сети Интернет  www.yamal.arbitr.ru. на сайте Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru, или в  информационных киосках, расположенных в здании суда. Телефон справочной  службы: <***>. Номер факса арбитражного суда (34922) 5-31-53, адрес  электронной почты info@yamal.arbitr.ru., адрес сайта для подачи процессуальных  документов в электронном виде в сети Интернет https://my.arbitr.ru/. 

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.06.2020 6:02:03

Кому выдана Никитина Оксана Николаевна