Определение № А81-7247/2017 от 06.02.2018 АС Ямало-Ненецкого АО

246/2018-6777(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

ФИО1, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Холявко О.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» (ИНН:  <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Правильное и Экономичное Строительство Тюмени» (ИНН: <***>, ОГРН:  <***>) о взыскании 31282805 руб. 25 коп., 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 25.10.2017,  от ответчика – не явились, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» обратилось в  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Правильное и Экономичное  Строительство Тюмени» о взыскании (согласно уточнениям от 12.12.2017) 5983107  руб. 96 коп. неустойки за нарушение сроков сдачи работ по договору подряда № 0106/2016-ГП3 от 05.07.2016, 607931 руб. 44 коп. процентов по статье 317.1 ГК РФ,  18965382 руб. 59 коп. неосновательного обогащения, 1168018 руб. 16 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2017 по 22.09.2017,  взыскивать проценты по день фактического исполнения обязательства, считать договор  подряда № 01-06/2016 ГП3 от 05.07.2016 расторгнутым с 27.01.2017 и обязать  ответчика вернуть имущество в виде комплекта проектной документации на объект  строительства, переданного по акту сдачи-приемки № 04-1/РД от 09.08.2016. 

Определением суда от 15.12.2017 судебное заседание отложено по ходатайству  ответчика на 30.01.2018. Ответчику предложено ознакомиться с материалами дела,  представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление. 

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 30.01.2018 объявлялся  перерыв до 15 час. 30 мин. 06.02.2018. 

Представитель ответчика в судебное заседание, продолженное после перерыва,  не явился. Определение суда от 15.12.2017 ответчик не исполнил. 

Представитель истца требования к ответчику поддержал. 

Учитывая необходимость привлечения к участию в деле третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  предоставления и истребования доказательств по делу, суд, руководствуясь статьями  51, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание на 06 марта 2018 года на 16 часов 00 минут в  помещении суда по адресу: <...>, зал № 315; телефон  <***>; факс <***>. 

Привлечь к участию в деле в третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, Управление строительства и  архитектуры Администрации муниципального образования Шурышкарский  район (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 629640, ЯНАО,  <...>), общество с  ограниченной ответственностью «Геострой» (ИНН <***>, ОГРН  <***>, место нахождения: 629008, <...>), общество с ограниченной ответственностью «Уралан» (ИНН <***>,  ОГРН <***>, место нахождения: 629008, <...>). 

Истцу: представить проект генерального соглашения, заключенного с  ответчиком, по переуступке прав и обязанностей застройщика; муниципальные  контракты и договоры долевого участия в строительстве, по которым привлекались  финансовые средства дольщиков для строительства объекта; сведения и документы о  расходовании средств дольщиков, пояснения о том, как осуществлялось  финансирование подрядчика (ответчика) – за счет средств дольщиков либо за счет  собственных средств; пояснить этапы строительства многоквартирного дома, какие  подрядчики привлекались к строительству и какой объем работ выполнили, уточнить  состояние объекта на момент передачи прав и обязанностей застройщика, представить  расчет и подтвердить стоимость работ, фактически выполненных ответчиком по  договору № 01-06/2016-ГП3, на момент перемены застройщика; уточнить исковые  требования с учетом объема выполненных работ на объекте; направить копию иска и  приложенные документы третьим лицам. 

Ответчику (повторно): ознакомиться с материалами дела, представить  письменный мотивированный отзыв на исковое заявление; документы в обоснование  возражений, в случае несогласия с расчетом истца представить контррасчет;  надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, свидетельства о  государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о  постановке на налоговый учет; доказательства заблаговременного направления отзыва  истцу и третьим лицам. 

Третьим лицам – представить отзывы по делу, документы в обоснование своих  доводов и возражений, доказательства направления отзывов сторонам. 

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствия совершения или несовершения процессуальных  действий. В случае непредставления документов суд рассматривает дело по  имеющимся в нем доказательствам. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после  получения определения о принятии заявления к производству по рассматриваемому  делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении  дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Истребовать из Администрации Шурышкарского района (место  нахождения: 629640, ЯНАО, <...>)  документы о завершении строительства и вводе в эксплуатацию  многоквартирного жилого дома по строительному адресу: ЯНАО,  <...>. 

Истребуемые документы представить в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа (629008, <...>) в срок до 02 марта  2018 года. При ответе обязательно ссылаться на номер дела № А81-7247/2017. 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте  Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в сети Интернет  www.yamal.arbitr.ru. на сайте Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru, или в  информационных киосках, расположенных в здании суда. Телефон справочной  службы: (34922) 5-31-00. Номер факса арбитражного суда (34922) 5-31-53, адрес  электронной почты info@yamal.arbitr.ru., адрес сайта для подачи процессуальных  документов в электронном виде в сети Интернет https://my.arbitr.ru/. 

Известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания,  в том числе, ответчика по адресу: 625013, <...>. 

Судья