Определение № А81-7614/2017 от 06.02.2018 АС Ямало-Ненецкого АО

246/2018-6782(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания и истребовании доказательств

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Курековой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Холявко О.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» (ИНН: <***>,  ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Правильное и  Экономическое Строительство Тюмени» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о  расторжении договора, передаче проектной документации и взыскании 3659551 руб. 50  коп., 

при участии в судебном заседании:
от истца – не явились,
от ответчика – не явились,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» обратилось в  арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Правильное и  Экономическое Строительство Тюмени» (согласно уточнениям от 18.12.2017) о  расторжении договора подряда № 15-07/2016-М от 15.07.2016, обязании ответчика  вернуть комплект проектной документации на объект строительства, переданной по  акту сдачи-приемки № 03-1/РД 02.08.2016, взыскании с ответчика 359551 руб. 50 коп.  неустойки за нарушение сроков сдачи работ по договору подряда № 15-07/2016-М от  15.07.2016 за период с 15.09.2016 по 05.10.2017, а также неустойку с 06.10.2017 до даты  расторжения договора судом, взыскать в качестве неосновательного обогащения  3300000 руб., перечисленных ранее в счет выполнения работ, взыскать проценты за  пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  со дня, следующего за днем расторжения договора судом, по день фактического  исполнения обязательства по возврату. 

Определением суда от 21.12.2017 судебное заседание отложено по ходатайству  ответчика на 30.01.2018. Сторонам предложено представить дополнительные  доказательства по делу, ответчику - письменный мотивированный отзыв на исковое  заявление.  

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 30.01.2018 объявлялся  перерыв до 15 час. 45 мин. 06.02.2018. 

После перерыва в заседание суда стороны не явились, извещены надлежащим  образом, определение суда от 21.12.2017 не исполнили. 

Учитывая изложенное, в связи с необходимостью предоставления и  истребования доказательств по делу, суд, руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание на 06 марта 2018 года на 16 часов 15 минут в  помещении суда по адресу: <...>, зал № 315; телефон  <***>; факс <***>. 

Истцу (повторно): представить переписку сторон по вопросу выплаты аванса,  претензию или иное письмо в подтверждение досудебного порядка урегулирования  спора в части требования о расторжении договора, требования о возврате проектной  документации; соглашение о замене заказчика-застройщика по договору подряда № 1507/2016-М; уточнить требование о взыскании неустойки за нарушение срока  выполнения работ на объекте и требование о расторжении договора подряда с учетом  пояснений о передаче прав застройщика по договору. 

Кроме того, истцу: представить проект генерального соглашения,  заключенного с ответчиком, по переуступке прав и обязанностей застройщика;  представить сведения о привлечении для финансирования строительства средств  дольщиков, муниципальные контракты и договоры долевого участия в строительстве,  по которым привлекались финансовые средства дольщиков для строительства объекта;  сведения и документы о расходовании средств дольщиков, пояснения о том, как  осуществлялось финансирование подрядчика (ответчика) – за счет средств дольщиков  либо за счет собственных средств; пояснить этапы строительства многоквартирного  дома, какие подрядчики привлекались к строительству и какой объем работ выполнили,  уточнить состояние объекта на момент передачи прав и обязанностей застройщика,  представить расчет и подтвердить стоимость работ, фактически выполненных  ответчиком по договору № 15-07/2016-М от 15.07.2016, на момент перемены  застройщика; уточнить исковые требования с учетом объема выполненных работ на  объекте. 

Ответчику (повторно): представить письменный мотивированный отзыв на  исковое заявление; документы в обоснование возражений, в случае несогласия с  расчетом истца представить контррасчет; надлежащим образом заверенные копии  учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации в качестве  юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; доказательства  заблаговременного направления отзыва истцу. 

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствия совершения или несовершения процессуальных  действий. В случае непредставления документов суд рассматривает дело по  имеющимся в нем доказательствам. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после  получения определения о принятии заявления к производству по рассматриваемому  делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении  дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Истребовать из Администрации Шурышкарского района (место  нахождения: 629640, ЯНАО, <...>)  документы о завершении строительства и вводе в эксплуатацию 16-тиквартирного  жилого дома по ул. Рыбацкая, 14 в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО. 

Истребуемые документы представить в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа (629008, <...>) в срок до 02 марта  2018 года. При ответе обязательно ссылаться на номер дела № А81-7247/2017. 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте  Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в сети Интернет  www.yamal.arbitr.ru. на сайте Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru, или в 

информационных киосках, расположенных в здании суда. Телефон справочной  службы: (34922) 5-31-00. Номер факса арбитражного суда (34922) 5-31-53, адрес  электронной почты info@yamal.arbitr.ru., адрес сайта для подачи процессуальных  документов в электронном виде в сети Интернет https://my.arbitr.ru/. 

Известить ответчика, в том числе, по адресу: 625013, <...>. 

Судья