Гражданский кодекс часть 1

Определением суда от 11.10.2018 заявление Общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" принято судом к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления.

Определением суда от 17.12.2018 заявление ООО «Реминдустрия» о признании его несостоятельным (банкротом) оставлено судом без рассмотрения, процедура банкротства в отношении должника не введена.

Определением суда от 17.04.2019 по заявлению публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № 20-02-01/1461 от 28.12.2018 назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном статьей 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением суда от 27.05.2019 по делу № А82-18134/2018 Б/567 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Реминдустрия» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 150023, <...>) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО2.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 08.06.2019.

Представитель заявителя в судебном заседании требования поддержала, пояснила по расчету, по указанным обязательствам ранее судились с должником.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 16.12.2019. Заявителю предложено представить доказательства наличия судебного акта.

После перерыва представителем заявителя представлены копии определения арбитражного суда Саратовской области от 20.08.2018 по делу № А57-18867/2017, постановление суда апелляционной инстанции от 10.10.2018 по делу № А57-18867/2017. Представитель заявителя пояснил, что имеется спор по дополнительному соглашению № 4, в настоящем заявлении представлены требования по дополнительным соглашениям, № 1, № 2, № 3.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в суд своих представителей не направили, в связи с чем заявление рассматривается в их отсутствие на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав заявителя, суд установил следующее.

Как указывает заявитель, 29.08.2016 между ООО «Реминдустрия» (Генподрядчик) и АО «БМУС» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016, по условиям которого в соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить работы на строительстве объекта: «Комплекс гидропроцессов» (местонахождение объекта: <...>, промышленная площадка АО «НК НПЗ»), а Генподрядчик обязуется принять Результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 2.3. Договора виды, объемы и сроки выполнения Работ устанавливаются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ определяется в дополнительных соглашениях к договору в соответствии с Требованиями к расчету стоимости строительства (Приложение № 16) и регламентирующими параметрами.

В силу п. 4.1 Договора Генподрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных Субподрядчиком, надлежаще оформленных счетов-фактур первичных учетных и иных документов в соответствии со Статьей 13, и только после подписания актов приемки выполненных Работ в соответствии с процедурой приемки.

В соответствии с п. 4.5 Договора оплата выполненных работ производится Генподрядчиком не ранее, чем через 45 календарных дней, но не более 60 календарных дней после предоставления Субподрядчиком соответствующих счетов-фактур, первичных учетных и иных документов и подписания в соответствии со ст. 6 Актов сдачи-приемки.

Сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2016 к Договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016.

Согласно п. 1.1 дополнительного соглашения № 1 «Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы при строительстве объекта: «Комплекс гидропроцессов» на территории Заказчика ООО «ПЗМП», согласно документации, указанной в Приложении № 1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену».

В соответствии с п. 1.3. дополнительного соглашения № 1 «Ориентировочная стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет 77 773 191 (Семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто девяносто один) рубль 12 копеек, в т.ч. НДС 18% 11 863 707 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот семь) рублей 12 копеек».

В соответствии с п. 1.4. дополнительного соглашения № 1 «Окончательная цена работ определяется по фактическим затратам Субподрядчика, указанных в Актах выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ».

Приложением № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 30.08.2016 предусмотрено выполнение следующих работ:

─ устройство монолитных фундаментов в кол-ве 1395,88 м³ по проекту 481208482002-200/9-АС25 на сумму 22 605 446 (Двадцать два миллиона шестьсот пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 44 коп. с НДС;

─ монтаж металлоконструкций в кол-ве 1278 тн по проекту 48120848-2002-200/9- КМ25 на сумму 55 167 774 (Пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 68 коп. с НДС.

Генподрядчиком - ООО «Реминдустрия» в рамках дополнительного соглашения № 1 к Договору субподряда были подписаны следующие Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

Также АО «БМУС» в рамках дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2016 к договору субподряда были выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму в 3 868 894,83 рубля, что подтверждается следующими первичными документами, от подписания которых необоснованно уклонился Генподрядчик:

Авансовый платёж дополнительным соглашением № 1 от 30.08.2016 к договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016 г. не предусмотрен, оплата со стороны Должника за выполненные работы по дополнительному соглашению № 1 не производилась.

Таким образом, задолженность ООО «Реминдустрия» по дополнительному соглашению № 1 от 30.08.2016 к Договору субподряда составляет 11 076 977 рублей 09 копеек.

Кроме того, сторонами заключено дополнительному соглашению № 2 от 19.09.2016 к Договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016:

Согласно п. 1.1. дополнительного соглашения № 2 «Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы при строительстве объекта: «Комплекс гидропроцессов» на территории Заказчика ООО «ПЗМП», согласно документации, указанной в Приложении № 1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену».

В соответствии с п. 1.3. дополнительного соглашения № 2 «Ориентировочная стоимость работ по Дополнительному соглашению № 2 определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет 11 658 444 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 84 коп., в т.ч. НДС 18% 1 778 406 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шесть) рублей 84 копейки.

На основании п. 1.4. дополнительного соглашения № 2 «Окончательная цена работ определяется по фактическим затратам Субподрядчика, указанных в Актах выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ».

Приложением № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 19.09.2016 г. предусмотрено выполнение следующих работ: монтаж металлоконструкций в кол-ве 286,416 тн по проекту 48120848-2002-200/9-КМ9 на сумму 11 658 444 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 84коп. с НДС.

Генподрядчиком - ООО «Реминдустрия» в рамках дополнительного соглашения № 2 к Договору субподряда были подписаны следующие Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

Также АО «БМУС» в рамках дополнительного соглашения № 2 от 19.09.2016 к договору субподряда были выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму в 1 179 535,15 рублей, что подтверждается следующими первичными документами, от подписания которых необоснованно уклонился Генподрядчик: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 23558-6 от 25.05.2017 на сумму 1 179 535,15 рублей (отчетный период с 01.05.2017 по 25.05.2017) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 25.07.2017 (отчетный период с 21.06.2017 по 25.07.2017).

Авансовый платёж дополнительным соглашением № 2 от 19.09.2016 к Договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016 не предусмотрен.

По дополнительному соглашению № 2 от 19.09.2016 от ООО «Реминдустрия» за период с ноября 2016 года и по настоящее время поступила оплата в размере 8 054 640 (Восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 78 копеек.

Таким образом, задолженность ООО «Реминдустрия» по дополнительному соглашению № 2 от 19.09.2016 к Договору субподряда, с учетом произведенной оплаты в размере 8 054 640,78 рублей, составляет 3 600 591 рубль 39 копеек, из которых:

- задолженность в размере 2 421 056,24 рублей подтверждена ООО «Реминдустрия» путем подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- задолженность в размере 1 179 535,15 рублей, образовавшаяся в результате фактического выполнения работ АО «БМУС», не подтверждена Должником в связи с уклонением от подписания первичной документации.

Помимо изложенного, между сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2016 к Договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016.

Согласно п. 1.1. дополнительного соглашения № 3 «Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы при строительстве объекта: «Комплекс гидропроцессов» на территории Заказчика ООО «ПЗМП», согласно документации, указанной в Приложении № 1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену».

В соответствии с п. 1.3. дополнительного соглашения № 3 «Ориентировочная стоимость работ по Дополнительному соглашению № 3 определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет 280 472 860 (Двести восемьдесят миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 70 коп., в т.ч. НДС 18% 42 783 995 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 70 копеек».

На основании п. 1.4. дополнительного соглашения № 3 «Генподрядчик оплачивает авансовый платеж на приобретение материалов: в сумме 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % 610 169 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек после предъявления Генподрядчику счета на оплату аванса. Погашение аванса производится пропорционально от стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ».

В соответствии с п. 1.5. дополнительного соглашения № 3 «Окончательная цена работ определяется по фактическим затратам Субподрядчика указанных в Актах выполненных работ формы КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3».

Приложением № 1 к дополнительному соглашению № 3 от 30.09.2016 предусмотрено выполнение следующих работ по проекту 48120848-К0004-201-ТХМ1:

─ монтаж технологических трубопроводов и арматуры - 165 967 967 (Сто шестьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 коп., в т.ч. материалы 41 516 935 (Сорок один миллион пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 коп.;

─ оргтехоснастка (передвижные площадки) - 754 345 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок пять) рублей 00 коп., в т.ч. материалы 745 554 (Семьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп.;

─ оргтехоснастка (передвижные площадки) - 98 078 (Девяносто восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 коп., в т.ч. материалы 98 078 (Девяносто восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 коп.;

─ монтаж технологических трубопроводов высокого давления - 60 701 124 (Шестьдесят миллионов семьсот одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 00 коп., в т.ч. 7 496 438 (Семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 коп.;

─ монтаж технологических трубопроводов и арматуры - 232 518 (Двести тридцать две тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 00 коп., в т.ч. материалы 48 420 (Сорок восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп.;

─ монтаж технологических трубопроводов высокого давления - 570 039 (Пятьсот семьдесят тысяч тридцать девять) рублей 00 коп., в т.ч. 29 895 (Двадцать девять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 коп.;

─ оргтехоснастка (передвижные площадки) - 667 (Шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 коп., в т.ч. материалы 363 (Триста шестьдесят три) рубля 00 коп.;

─ монтаж технологических трубопроводов высокого давления - 2 341 206 (Два миллиона триста сорок одна тысяча двести шесть) рублей 00 коп., в т.ч. 558 955 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп.;

─ монтаж технологических трубопроводов высокого давления - 7 022 921 (Семь миллионов двадцать две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 коп., в т.ч. 1 629 065 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч шестьдесят пять) рублей 00 коп.

Таким образом, стоимость работ по дополнительному соглашению № 3 от 30.09.2016 к договору субподряда № Нк-02-08-16 от 29.08.2016 составила 237 688 865 рублей 00 коп., в том числе материалы на сумму 52 123 703 (рубля 00 коп. без НДС.

Генподрядчиком - ООО «Реминдустрия» в рамках дополнительного соглашения № 3 к Договору субподряда были подписаны следующие Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

Также АО «БМУС» в рамках дополнительного соглашения № 3 от 30.09.2016 к договору субподряда были выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму в 1 353 488,27 рублей, что подтверждается следующими первичными документами, от подписания которых необоснованно уклонился Генподрядчик: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 70486-4 от 25.07.2017 на сумму 1 353 488,27 рублей (отчетный период с 25.02.2017 по 25.07.2017) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3) № 4 от 25.07.2017 (отчетный период с 25.02.2017 по 25.07.2017).

Таким образом, задолженность ООО «Реминдустрия» по дополнительному соглашению № 3 от 30.09.2016 к Договору субподряда, с учетом произведенной авансовой оплаты в размере 4 000 000,00 рублей, составляет 1 852 682 рубля 88 копеек, из которых:

- задолженность в размере 499 194,61 рубля подтверждена ООО «Реминдустрия» путем подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- задолженность в размере 1 353 488,27 рублей, образовавшаяся в результате фактического выполнения работ АО «БМУС», не подтверждена Должником в связи с уклонением от подписания первичной документации.

Кроме того, заявитель указывает, что согласно п. 2.2. договора субподряда «Субподрядчик обязуется выполнить все Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций».

В соответствии с п. 3.1. договора субподряда «Прочие затраты, в том числе: суточные не более 700 руб. на чел./сутки определяются расчетом с документальным подтверждением фактических затрат, но не более 2 % от стоимости выполненных СМР; проживание не более 1000 руб. на чел./сутки без НДС определяется расчетом с документальным подтверждением фактических затрат, но не более 3 % от стоимости выполненных СМР.

За период с октября 2016 года по 31.12.2016 года АО «БМУС» выставило в адрес ООО «Реминдустрия» компенсацию командировочных расходов (проживание и суточные), перебазировку техники, оборудования и людей на общую сумму 1 120 531 рубль 68 копеек, что подтверждается следующими первичными документами:

Указанная первичная документация вместе с приложениями, подтверждающими фактически понесенные затраты Субподрядчика, согласно Приложению к договору субподряда № 16.1, были направлены в адрес ООО «Реминдустрия» сопроводительным письмом № 556 от 19.07.2017.

В ответ на данное письмо от ООО «Реминдустрия» в адрес АО «БМУС» были направлены замечания по пакетам командировочных расходов за вх. № 603 от 07.08.2017.

Указанные в данном письме существенные замечания были учтены АО «БМУС» и в адрес Генподрядчика был выслан скорректированный пакет документов, что подтверждается сопроводительным письмом № 406 от 06.09.2017.

Однако исправленный комплект документов по понесенным АО «БМУС» затратам в связи с исполнением обязанностей по договору субподряда так и не был подписан со стороны ООО «Реминдустрия».

Согласно п. 6.8. договора субподряда «При наличии у Генподрядчика замечаний к оформлению комплекта документов, Субподрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Генподрядчику исправленный комплект документов. Генподрядчик обязан при получении от Субподрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения».

Таким образом, задолженность ООО «Реминдустрия» по компенсации командировочных расходов (проживание и суточные), перебазировку техники, оборудования и людей в рамках договора субподряда составляет 1120 531 рубль 68 копеек.

Помимо изложенного, в соответствии с п. 24.1 договора субподряда «Конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в Приложении № 19».

Согласно п. 1 Приложения № 19 к договору субподряда за задержку Генподрядчиком сроков оплаты:

─ на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате, он уплачивает 0,05 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки.

─ на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате, он уплачивает 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по договору не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы.

Согласно произведенному расчету сумма начисленной неустойки по договору субподряда составила 3 530 156,60 рублей.

На основании вышеизложенного общая задолженность ООО «Реминдустрия» по дополнительным соглашениям № 1, 2, 3 к Договору субподряда составляет 21 180 939 (двадцать один миллион сто восемьдесят тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 64 копейки, из которых:

- 10 128 333,11 рублей - задолженность, подтвержденная Должником путем подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- 6 401 918,25 рублей - задолженность, образовавшаяся в результате фактического выполнения работ АО «БМУС», но не подтвержденная Должником в связи с уклонением от подписания первичной документации;

- 1 120 531,68 рублей - задолженность по компенсации командировочных расчетов (проживание и суточные), перебазировку техники, оборудования и людей, образовавшихся в результате исполнения своих обязанностей Субподрядчиком по договору;

- 3 530 156,60 рублей - задолженность по неустойке, начисленной в связи с неисполнением Генподрядчиком обязанности по оплате выполненных работ.

Как указывает заявитель, погашение задолженности не производилось.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что требование заявителя является обоснованным.

Согласно пункту 1 статьи 32 Закона о банкротстве и статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч.1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу п. 1 ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Сведения о погашении задолженности в полном объеме в материалах дела отсутствуют, должником, временным управляющим наличие неисполненных обязательств перед заявителем фактически не оспаривается.

Согласно статьям 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой (штрафом, пеней), которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как было указано выше, возможность начисления санкций на стоимость несвоевременно оплаченных работ предусмотрена 24.1 договора субподряда, как указывалось ранее.

Учитывая изложенное, суд полагает требование заявителя обоснованными в сумме 17 650 783,04 руб. основного долга, 3 530 156,60 руб. неустойки, заявленное требование подтверждается представленными в материалы дела документами, требование по размеру задолженности должником и временным управляющим не оспаривается, является обоснованным. По представленным заявителем документам заявлений о фальсификации не заявлено.

Исходя из положений статьи 134 Закона о банкротстве, требование подлежит включению в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди.

При этом в силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Руководствуясь статьями 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Включить в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" требование акционерного общества "БАЛАКОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ" в составе третьей очереди в сумме 17 650 783,04 руб. основного долга, 3 530 156,60 руб. неустойки.

Требование в части штрафных санкций подлежит учету в реестре требований кредиторов отдельно и удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Соловьева Т.А. Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.02.2019 13:43:23

Кому выдана Соловьева Татьяна Александровна