Определение № А82-19076/09 от 05.03.2010 АС Ярославской области

185/2010-17482(1)

Арбитражный суд Ярославской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд Ярославской области

в составе: судьи Белякова В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Беляковым В.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента культуры

Ярославской области

к Обществу с ограниченной ответственностью "Русинвест"

о взыскании 16000 руб.

при участии

от истца – ФИО1 – представитель по доверенности от 20.01.2010г. № 172

от ответчика – ФИО2 - директор

от третьего лица

установил:

Департамент культуры Ярославской области обратился в арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью "Русинвест" о взыскании неустойки в размере 16000руб.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 05.03.2010г. до 15 час. 00 мин. После перерыва рассмотрение дела продолжено при участии тех же представителей.

Стороны заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с урегулированием спора путем подписания мирового соглашения, представили для утверждения судом мировое соглашение на следующих условиях:

1. ООО «Русинвест» выполнило комплексные научно-исследовательские изыскания с заключением и рекомендациями. Эскизный проект реставрации и приспособления дома № 29 по ул.Республиканской для современного использования под функцию назначения – офисные помещения и устройством мансардного этажа с согласованием в областном органе охраны объектов культурного наследия. Департамент культуры Ярославской области согласовал эскизный проект реставрации и приспособления объекта под офисы (письмо № 4631/01-32/03-21 от 23.12.2008г.). К данному письму прилагается акт сдачи-приёмки проектно-технической документации выполненных работ по договору № 03/08, составленный 28.01.2009г. Заключено дополнительное соглашение с исполнителем работ ИП ФИО3 о сроках окончания рабочего проекта архитектурно- строительной части и рабочего проекта спецразделов до 31.03.2010г.

2. ООО «Русинвест» гарантирует, что закончит рабочий проект архитектурно- строительной части дома № 29 по ул.Республиканской в срок до 07.04.2010г. и представит его на согласование в Департамент культуры Ярославской области. ООО «Русинвест» обязуется произвести работы по реставрации и приспособлению здания в срок до 01.09.2010г. по наружной части здания. Срок окончания реставрационных работ до 01.07.2011г.

3. Департамент культуры Ярославской области отказывается от части исковой суммы в размере 8000 (восемь тысяч) рублей.

Денежные средства будут уплачены ответчиком на следующий день после заключения мирового соглашения.

Рассмотрев условия, на основе которых стороны достигли определенности во взаимоотношениях, суд считает, что мировое соглашение соответствует действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы каких- либо третьих лиц и подлежит утверждению.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 49,104,139- 141,150,151,184,185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Департаментом культуры Ярославской области и Обществом с ограниченной ответственностью "Русинвест"

на предложенных сторонами условиях:

1. ООО «Русинвест» выполнило комплексные научно-исследовательские изыскания с заключением и рекомендациями. Эскизный проект реставрации и приспособления дома № 29 по ул.Республиканской для современного использования под функцию назначения – офисные помещения и устройством мансардного этажа с согласованием в областном органе охраны объектов культурного наследия. Департамент культуры Ярославской области согласовал эскизный проект реставрации и приспособления объекта под офисы (письмо № 4631/01-32/03-21 от 23.12.2008г.). К данному письму прилагается акт сдачи-приёмки проектно-технической документации выполненных работ по договору № 03/08, составленный 28.01.2009г. Заключено дополнительное соглашение с исполнителем работ ИП ФИО3 о сроках окончания рабочего проекта архитектурно- строительной части и рабочего проекта спецразделов до 31.03.2010г.

2. ООО «Русинвест» гарантирует, что закончит рабочий проект архитектурно- строительной части дома № 29 по ул.Республиканской в срок до 07.04.2010г. и представит его на согласование в Департамент культуры Ярославской области. ООО «Русинвест» обязуется произвести работы по реставрации и приспособлению здания в срок до 01.09.2010г. по наружной части здания. Срок окончания реставрационных работ до 01.07.2011г.

3. Департамент культуры Ярославской области отказывается от части исковой суммы в размере 8000 (восемь тысяч) рублей.

Денежные средства будут уплачены ответчиком на следующий день после заключения мирового соглашения.

В случае неисполнения ответчиком условий мирового соглашения судом по заявлению истца будет выдан исполнительный лист следующего содержания: «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Русинвест" в пользу Департамента культуры Ярославской области 8000 руб. неустойки».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Русинвест" в доход федерального бюджета 640 руб. государственной пошлины.

Производство по делу прекратить.

Определение может быть обжаловано.