Определение № А82-523/12 от 26.03.2012 АС Ярославской области

152/2012-27420(1)

Арбитражный суд Ярославской области
150054, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, тел. (4852) 67-31-30, факс 32-12-51
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

Рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Департамента строительства Ярославской области (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «МАКССТРОЙ»

о взыскании 140 954 824 руб. 08 коп.

при участии:

от истца – не явились.

от ответчика – не явились.

установил:

Департамент строительства Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «МАКССТРОЙ» о взыскании 140 954 824 руб. 08 коп. неустойки за нарушение условий государственного контракта от № 37 на выполнение функций застройщика при строительстве концертно- зрелищного центра г. Ярославль от 17.02.2009.

Истец в предварительное судебное заседание не явился, о месте и времени предварительного судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о месте и времени предварительного судебного заседания извещен надлежащим образом, направил ходатайство о рассмотрении дела в предварительном судебном заседании в отсутствие представителя ответчика, направил отзыв и документы к отзыву, а именно: распоряжение Правительства РФ от 07.09.2006 №1259-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 01.10.2008 №1440-р, от 19.07.2010 №1200-р) — извлечение (копия - 2л.); Свидетельства о государственной регистрации права №76 АА 802771, №76-АА802769 (копии - 2 л.); Градостроительный план земельного участка RU76301000-344-2008 (копия - 7л.); Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-П (копия - 16л.); положительное экспертное заключение № 37-2009 от 15.12.2009 (копия -6 л.); разрешение на строительство от 24.02.2009 RU76301000-038-2009 (копия -1л.); Акт передачи проектной документации по объекту от 24.02.2009 (копия-1л.); Акт приема-передачи строительной площадки от 27.02.2009 (копия- 1л.); письма ООО «МАКССТРОЙ» от 27.02.2009 исх.№1-Яр, от 12.03.2009 исх.4, от 03.07.2009 №176, от 10.07.2009 исх.№119, от 13.07.2009 исх.№120, от 16.07.2009 исх.№200, от 15.09.09 №332, от 18.09.2009 исх. №348, от 22.10.2009 №447, от 26.11.2009 № 557, от 30.11.2009 №563, от 01.12.2009 исх.№568, от 03.12.2009 исх. №579, от 24.12.2009 исх.№667, от 28.12.2009 исх.№678, от 18.02.2010 исх.№126, от 09.03.2010 исх.№226, от 22.03.2010 исх.№213, от 31.03.2010 исх.№262, от 19.04.2010 №342, от 19.05.2010 исх. №330, от25.05.2010 исх.№470, 30.06.2010 №349 (копии34 л.); письма Департамента от 26.10.2009 №02-01-04/1191, от 15.02.2010 №05-04/89, от 08.07.2010 ис. № 05-04/468, от 15-07.2010 №03-03/299, от 29.07.2010 №03-03/34l, от 17.05.2011г.

(копии - 8л.); протоколы заседаний штабов строительства, совещаний (копии - 74л.); распечатки Интернет-страниц http://у arland.ru/news/7973 .html; http://visit-

::::

varoslavl.ru/blog/2011/01/11/28149/;http://yarnovosti.com/index.php?mod=news&cid4&id=2905 6 (Зл.); реестры федерального и областного бюджета, акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 (копии -   л.); Акты сверки взаимных расчетов за период с 17.02.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 30.06.2010 (копии -2л.); Технический паспорт инв.№29555 (копия - 27л.); Постановление Правительства Ярославской области от 17.12.2010 №948-П (копия - Зл.); Выписка из ЕГРП от 29.04.2011 (копия - 1л.); доказательства направления настоящего отзыва истцу заказным письмом с уведомлением о вручении (подлинники - 1л.); доверенность на представителей (копия - 2л.).

Рассмотрев заявленное ходатайство о приобщении документов к материалам дела суд определил отказать в приобщении к материалам дела следующих документов: распоряжение Правительства РФ от 07.09.2006 №1259-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 01.10.2008 №1440-р, от 19.07.2010 №1200-р) — извлечение (копия - 2л.); Свидетельства о государственной регистрации права №76 АА 802771, №76-АА802769 (копии - 2 л.); Градостроительный план земельного участка RU76301000-344-2008 (копия - 7л.); Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-П (копия - 16л.); положительное экспертное заключение № 37-2009 от 15.12.2009 (копия -6 л.); разрешение на строительство от 24.02.2009 RU76301000-038-2009 (копия -1л.); Акт передачи проектной документации по объекту от 24.02.2009 (копия-1л.); Акт приема-передачи строительной площадки от 27.02.2009 (копия- 1л.); письма ООО «МАКССТРОЙ» от 27.02.2009 исх.№1-Яр, от 12.03.2009 исх.4, от 03.07.2009 №176, от 10.07.2009 исх.№119, от 13.07.2009 исх.№120, от 16.07.2009 исх.№200, от 15.09.09 №332, от 18.09.2009 исх. №348, от 22.10.2009 №447, от 26.11.2009 № 557, от 30.11.2009 №563, от 01.12.2009 исх.№568, от 03.12.2009 исх. №579, от 24.12.2009 исх.№667, от 28.12.2009 исх.№678, от 18.02.2010 исх.№126, от 09.03.2010 исх.№226, от 22.03.2010 исх.№213, от 31.03.2010 исх.№262, от 19.04.2010 №342, от 19.05.2010 исх. №330, от25.05.2010 исх.№470, 30.06.2010 №349 (копии34 л.); письма Департамента от 26.10.2009 №02-01-04/1191, от 15.02.2010 №05-04/89, от 08.07.2010 ис. № 05-04/468, от 15-07.2010 №03-03/299, от 29.07.2010 №03-03/34l, от 17.05.2011г. (копии - 8л.); протоколы заседаний штабов строительства, совещаний (копии - 74л.); распечатки Интернет-страниц http://у arland.ru/news/7973 .html; http://visit-

::::

varoslavl.ru/blog/2011/01/11/28149/;http://yarnovosti.com/index.php?mod=news&cid4&id=2905 6 (Зл.); реестры федерального и областного бюджета, акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 (копии -   л.); Акты сверки взаимных расчетов за период с 17.02.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 30.06.2010 (копии -2л.); Технический паспорт инв.№29555 (копия - 27л.); Постановление Правительства Ярославской области от 17.12.2010 №948-П (копия - Зл.).

При этом суд исходит из того, что из представленных документов не следует, что они имеют отношение именно к заявленному предмету спора.

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки за период с 29.04.2011 по 24.11.2011, представленные документы датированы 2006г.-2010г.

Какие именно документы из представленных имеют отношение к предъявленному требованию, из отзыва не следует, приобщение документов ответчиком не обоснованно.

Рассмотрев материалы дела, суд считает, что имеющихся в материалах дела документов достаточно для рассмотрения дела по существу спора, подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.

Учитывая, что ответчиком заявлено ходатайство о проведении в его отсутствие предварительного судебного заседания, суд считает возможным, в целях соблюдения прав и законных интересов сторон, назначить судебное заседание на иную дату.

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отказать в приобщении следующих документов: - Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2006 №1259-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 01.10.2008 №1440-р, от 19.07.2010 №1200-р) — извлечение (копия2л.);

- Свидетельства о государственной регистрации права №76 АА 802771, №76- АА802769 (копии - 2 л.);

- Градостроительный план земельного участка RU76301000-344-2008 (копия - 7л.);

- Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-П (копия16л.);

- Положительное экспертное заключение № 37-2009 от 15.12.2009 (копия -6 л.);

- Разрешение на строительство от 24.02.2009 RU76301000-038-2009 (копия -1л.);

- Акт передачи проектной документации по объекту от 24.02.2009 (копия-1л.);

- Акт приема-передачи строительной площадки от 27.02.2009 (копия- 1л.);

- письма ООО «МАКССТРОЙ» от 27.02.2009 исх.№1-Яр, от 12.03.2009 исх.4, от

03.07.2009 №176, от 10.07.2009 исх.№119, от 13.07.2009 исх.№120, от 16.07.2009 исх.№200, от 15.09.09 №332, от 18.09.2009 исх. №348, от 22.10.2009 №447, от 26.11.2009 № 557, от

30.11.2009 №563, от 01.12.2009 исх.№568, от 03.12.2009 исх. №579, от 24.12.2009 исх.№667, от 28.12.2009 исх.№678, от 18.02.2010 исх.№126, от 09.03.2010 исх.№226, от 22.03.2010 исх.№213, от 31.03.2010 исх.№262, от

19.04.2010 №342, от 19.05.2010 исх. №330, от25.05.2010 исх.№470, 30.06.2010 №349 (копии34 л.);

- Письма Департамента от 26.10.2009 №02-01-04/1191, от 15.02.2010 №05-04/89, от

08.07.2010 ис. № 05-04/468, от 15-07.2010 №03-03/299, от 29.07.2010 №03-03/34l, от 17.05.2011г. (копии - 8л.);

- Протоколы заседаний штабов строительства, совещаний (копии - 74л.);

- Распечатки Интернет-страниц http://у arland.ru/news/7973 .html; http://visit-

::::

varoslavl.ru/blog/2011/01/11/28149/;http://yarnovosti.com/index.php?mod=news&cid4&id=2905 6 (Зл.);

-

Реестры федерального и областного бюджета, акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 (копии -   л.);

- Акты сверки взаимных расчетов за период с 17.02.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 30.06.2010 (копии -2л.);

- Технический паспорт инв.№29555 (копия - 27л.);

- Постановление Правительства Ярославской области от 17.12.2010 №948-П (копия - Зл.).

2.Закончить подготовку дела к судебному разбирательству и завершить предварительное судебное заседание.

3. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 16 апреля 2012 года на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, каб.225, тел.67-31-50.

В судебное заседание:

Истцу – представить правовое обоснование требований о взыскании неустойки за период с 17.05.2011г.

Ответчику – представить в суд контррасчет неустойки.