Гражданский кодекс часть 1

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно - строительное управление Республики Крым» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Акционерному обществу «Объединенная энергостроительная корпорация» о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № 077/280/1 от 27.12.2016 в размере 94 671 865,32 рублей.

Судом установлено, что согласно п. 11.4 Контракта Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте через автоматизированную информационную систему контроля (АСК) за ходом исполнения мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и организовывать в указанных целях видеонаблюдение на объекте с выводом видеосигнала в АСК.

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 25.07.2017 № 371 утверждено Положение о системе управления проектной деятельностью в

исполнительных органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее - Положение), которым предусмотрено создание и использование автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, являющаяся основным инструментом их технологической поддержки (АИС УПД), с целью, в том числе, обеспечения участников проектной деятельности инструментами для качественного планирования проекта и контроля хода его реализации (п. 9.3 Положения).

За создание, внедрение, развитие, функциональное администрирование и сопровождение АИС УПД отвечает Центральный проектный офис Республики Крым (и. 9.4 Положения).

Центральный проектный офис Республики Крым (далее - ЦПО) – координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью Республики Крым, консультативно-совещательный орган при Министерстве экономического развития Республики Крым (п. 1.1 приложения 4 к Положению), целью деятельности которого является создание, а также обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы управления проектной деятельностью (СУПД) в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым (п. 1.2 приложения 4 к Положению).

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.01.2021 № 26 «Об организации проектной деятельности в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» Постановление Совета министров Республики Крым от 25.07.2017 № 371 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым» признано утратившим силу.

Таким образом, на дату выставления претензии от 11.06.2019 № 009-05/4675 о ненадлежащем исполнении условий Контракта и взыскании неустойки по Контракту в размере 94 671 865, 32 руб., создание и обеспечение функционирования АИС УПД осуществлялось Центральным проектным офисом Республики Крым, который в свою очередь являлся консультативно-совещательным органом при Министерстве экономического развития Республики Крым.

Статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно

предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд, изучив материалы дела, приходит к выводу о целесообразности привлечения в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, поскольку решение по делу может повлиять на его права и обязанности - Совет министров Республики Крым и Министерство экономического развития Республики Крым.

Суд полагает, что судебное разбирательство по рассмотрению настоящего дела подлежит отложению, в связи с привлечением к участию в деле третьего лица, необходимостью дополнительного изучения имеющихся в материалах дела документов на предмет полного и всестороннего их исследования судом, а также совершения иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 51, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

- Совет министров Республики Крым (295005, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.07.2014, ИНН: <***>).

- Министерство экономического развития Республики Крым (295034, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.07.2014, ИНН: <***>, КПП: 910201001).

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить по тел. <***>, а также на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети «Интернет» по адресу: http://crimea.arbitr.ru.

Судья И.А. Ищенко