Гражданский кодекс часть 1

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительство Севастополя и Департамент капитального строительства города Севастополя и Общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой»,

при участии в судебном заседании представителей: от истца – ФИО1, по доверенности № 239 от 30.12.2021; от ответчика – ФИО2, генеральный директор, личность удостоверена паспортом гражданина РФ, приказ № 12 от 22.04.2021, ФИО3, по доверенности № 7 от 28.07.2021., в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, установил.

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Акционерному обществу "ГИПРОЗДРАВ"- НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА", в котором просило:

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (штраф) в размере 2 450 000,00 руб. рублей;

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 4 898 431,23 руб. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательства;

- обязать акционерное общество «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» устранить недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, по государственному контракту от 23.04.2018 №03-ПИР/2018.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд определил привлечь: Правительство Севастополя и Департамент капитального строительства города Севастополя и Общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой».

В судебном заседании от 09.09.2022 в порядке статьи 49 АПК РФ к рассмотрению принят уточненный иск.

Руководствуясь ст. 158 АПК РФ, в целях обеспечения реализации процессуальных прав лиц, участвующих в деле, и в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство.

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к рассмотрению уточненный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>
к Акционерному обществу «ГИПРОЗДРАВ»- научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», ОГРН <***>, в котором истец просит:

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 4 531 160,92 руб. (за нарушение конечного срока;

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу

государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 13 210 920,59 руб. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Общие замечания:

1. Представить решения по наружным сетям холодоснабжения.

3-ПИР/2018-АР

1. Лист 17:

- обозначение, количество и размеры окон привести в соответствие с планами и фасадами;

2. Листы 25...28, 43...51:

- разработать ведомость перемычек, спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п. 5.3.6.

3. Листы 37, 38, 58, 77, 95:

- на схемах окон и витражей указать размеры переплетов согласно ГОСТ 21.501-2018 п.4.6.3.

4. Листы 87...89:

- разработать ведомость перемычек, спецификации перемычек в казенных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п. 5.3.6.

5. Листы 24-28:

- не обозначены на плане окна, воздухозаборные решетки, смотровые окна, наружные витражи.

З-ПИР/2018-ЭМ

1. Схемы:

- маркировки кабельных линий (наименование распределительных групп) на вводно-распределительных щитах различных секций совпадают, откорректировать;

- л.7.1- убрать перекидные рубильники, после них питание идет на АВР, в них нет необходимости, только снижают надежность выбранной схемы вводного щита;

- л. 8.3 при сильном разбросе нагрузки на 1-ВРУЗ - постоянный режим Рр=29,1 кВт, пожарный режим — 182,6кВт, неправильно подобраны трансформаторы тока счетчика (400/5 при токе 63,19 А). В постоянном режиме счетчики будут работать неправильно (п. 1.5.17 ПУЭ изд. 7). Откорректировать схему;

- предусмотреть отключение тепловых завес, холодильных машин и блоков кондиционеров при пожаре (СП7.13130-2013 п. 6.24);

- выполнить подключение электрооборудования согласно СП 158.1333С.2014 раздел 7.7.2.2.;

- схему подключения приточных и вытяжных установок согласовать с разделами автоматики А (в разделе автоматики вентиляционные системы подключаются через щиты управления, в разделах ЭМ-через щиты Я5111-.., необходимо согласовать подключение);

- уточнить схему подключения вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, уточнить в каком разделе заказаны щиты автоматики;

- уточнить, какое оборудование не работает летом (парогенераторы по заданию ОВ работают круглогодично);

- подключить оборудование ИТП, место установки вводных щитов согласовать с разделом 3- ПИР/2018-ЭОМ;

- обосновать установку ГРЩ-2 в электрощитовой 1-го блока (от ГРЩ-2 в блоки III, IV, V тянутся 12 кабелей), возможно более рационально установить ГРЩ-2 в электрощитовой III блока;

2. Планы:

- планы выполнены в масштабе 1:200, рекомендуем выполнить планы в масштабе 1:100 для наглядности чертежей;

- выполнить подключение электрооборудования согласно заданий смежных разделов (ТХ, OB, ВК), уточнить мощности подключаемых электроприемников; электрооборудование показать на чертежах; выполнить прокладку кабелей от распределительных щитов к электрооборудованию; электрооборудование и электрические сети выполнить с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам (ГОСТ 21.613-2014).

3-ПИР/2018-НЭС

1. Общие данные:

- откорректировать ведомость ссылочных документов (указаны недействующие нормативы);

- л. 1.05, 1.06 - место установки ЩНО согласовать с энергопоставляющей организацией; уточнить в каком здании находится помещение диспетчерской; откорректировать марку кабеля сети наружного, используемого в проекте;

- дополнить общие данные мероприятиями по установке ДГУ: заземление, молниезащита, заземление автоцистерны слива топлива и т.д. (гл. 1.7. гл. 7.4 ПУЭ изд.7; табл. 1 РД 34-21- 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; п. 2.6.2. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»; п. 1.18.4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» от 09.12.2011 № 018/2011).

2. Уточнить как выполняется п. 11.1, 11.3, 11.5 ТУ от 13.06.2018 № 1158-18 (необходимо установить ВУЩ-0,4 на границе балансовой принадлежности сетей), щиты ВУЩ показать на плане.

4. Предоставить согласование сетей с энергопоставляющей организацией.

5. Схема:

- на схемах показать щиты ВУЩ-0,4 кВ, согласно п. 11.1 ТУ от 13.06.2018 № 1158-18;

- уточнить мощность пожарных насосов (согласно разделу ВК мощность насосов - 45 кВт).

6. Планы:

- на плане указать конечных потребителей (показать щиты, к которым подводится кабель);

- подписать кабельные линии, показать пересечения кабелей с инженерными сетями, кабель защитить трубой;

7. План наружного освещения выполнить согласно ГОСТ 21.607-2014:

- показать щит наружного освещения;

- проставить привязочные размеры опор, расстояния между осями опор;

- проставить привязки сетей;

- фазы сети, к которым подключают светильники.

8. Выполнить ведомость опор наружного освещения.

3-ПИР/2018-ОВ

1. Планы доработать согласно п. 6.1 ГОСТ 21602-2016.

2. Схемы систем вентиляции привести в соответствие с планами.

3. В проекте не предусмотрена вентиляция для помещений укрытия ГО и ЧС. Нарушение технических условий на проектирование.

3-ПИР/2018-ХС

1 .Лист 1:

- план схему дополнить насосными холодоснабжения, вводом холодоносителя;

- общие данные дополнить характеристикой систем в соответствии п. 5.1 ГОСТ 21.602-2016;

- общие данные дополнить расчетными параметрами внутреннего воздуха;

- общие данные дополнить данными о холодоносителе (наименование, расход, параметры) согласно п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016.

2. Планы выполнить в соответствии п. 6.1 ГОСТ 21.602-2016.

3. Схемы доработать согласно п. 6.2 ГОСТ 21.602-2016.

4. Не представлено решение по отводу конденсата.

5. Отсутствует план и схема дренажа от внутренних блоков систем холодоснабжения.

3-ПИР/2018-СКС

Дополнить проект схемами размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах.

3-ПИР/2018-АР

1. Лист 1А:

- раздел КР, на который приведена ссылка на листе, в составе рабочей документации отсутствует, необходимо откорректировать.

2. Листы 2...7 :

- разработать ведомость перемычек, спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п.5.3.6;

3. Листы 24, 25...28, 43...51:

4. Листы 73...77:

5. Листы 87...89:

- разработать спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п.5.3.6.

З-ПИР/2018- КЖ5 «Конструкции железобетонные. Блок V»

1. Листы 9.1, 10, 11, 11.1, 13.1:

- расход бетона B30W6F50 и арматуры в «Ведомости расхода материалов» на плиту Пм2 и монолитные балки Бм-201 ...Бм-213 не соответствует «Спецификации элементов», необходимо откорректировать;

2. Листы 9.1, 11.1, 13:

- расход бетона B30W6F50 и арматуры в «Ведомости расхода материалов» на монолитные балки Бм-301...Бм-311 не соответствует «Спецификации элементов», необходимо откорректировать;

3. Лист 13:

- на «Плане плит перекрытия» Пм-401 откорректировать отметку в соответствии с сечениями (+10,850).

Обязать Акционерное общество "ГИПРОЗДРАВ"- НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА", ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Москва, предоставить исправную Рабочую документацию по государственному контракту от 23.04.2017 № 03-ПИР/2018

Судебное заседание по делу отложить.

Рассмотрение дела в судебном заседании отложить на 20 августа 2022 года
в 17 часов 15 минут в помещении Арбитражного суда города Севастополя по адресу:
<...>, зал, 2 (1 этаж).

-Сторонам в письменном виде выразить позицию по вопросу о назначении по делу судебной экспертизы.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда города Севастополя по адресу: http://sevastopol.arbitr.ru, непосредственно в канцелярии суда, а также обратившись по телефону справочной службы суда + 7 (8692) 54-34-91.

Согласно положениям статьи 124 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего наименования, адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты во время производства по делу.

Судья А.Ю. Смоляков