Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Смолякова А.Ю., при ведении протокола секретарем Особенко М.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>,

к Акционерному обществу «ГИПРОЗДРАВ»- научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», ОГРН <***>,

о взыскании,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительство Севастополя и Департамент капитального строительства города Севастополя и Общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой»,

при участии: от истца – ФИО1, по доверенности № 239 от 30.12.2021; от ответчика – ФИО2, генеральный директор, личность удостоверена паспортом гражданина РФ, приказ № 12 от 22.04.2021, ФИО3, по доверенности № 7 от 28.07.2021, в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, установил.

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Акционерному обществу "ГИПРОЗДРАВ"- НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА", в котором просило:

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (штраф) в размере 2 450 000,00 руб. рублей;

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 4 898 431,23 руб. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательства;

- обязать акционерное общество «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» устранить недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, по государственному контракту от 23.04.2018 №03-ПИР/2018.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд определил привлечь: Правительство Севастополя и Департамент капитального строительства города Севастополя и Общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой».

Определением от 30.09.2021 к рассмотрению принят уточненный иск.

Очередное судебное разбирательство назначено на 14.03.2022.

В судебном заседании 14.03.2022 представители сторон дали пояснения. Суд приобщил представленные доказательства к материалам дела, принял к рассмотрению уточненный иск.

Руководствуясь ст. 158 АПК РФ, в целях обеспечения реализации процессуальных прав лиц, участвующих в деле, и в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство.

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к рассмотрению уточненный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Севастополь к Акционерному обществу «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», ОГРН <***>, в котором истец просит:

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 4 531 160,92 руб. рублей за нарушение конечного срока;

- взыскать с акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по

объектам здравоохранения и отдыха» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку (пени) в размере 14 878 657,42 руб. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательства;

Общие замечания:

1. В графе 3 основной надписи, на компоновочных схемах исправить названия зданий в соответствии с «Экспликацией зданий и сооружений» комплекта ГП.

2. В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.2.4 в графе 1 основной надписи добавить номер здания по генплану.

3. Представить решения по наружным сетям холодоснабжения.

3-ПИР/2018-АР

1. Лист 1:

- в «общих указаниях» привести категорию кладки стен из керамзитобетонных блоков в соответствии с СП 14.13330.2018 п. 6.14.5.

2. Листы 2...7:

- разработать ведомость перемычек, спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п.5.3.6;

3. Лист 9:

- обозначить видимые ограждения лестничных маршей;

4. Листы 10... 13:

- в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 п. 5.4.2 указать отметки уровня земли, отметки входов, козырьков, недостающие отметки оконных проемов, отметки ограждения кровли;

5. Лист 16:

- дать указания по изготовлению и монтажу витража ВН.Ы высотой 20 м, указать основные установочные размеры переплетов согласно ГОСТ 21.501-2018 п. 4.6.3.

6. Лист 17:

- обозначение, количество и размеры окон привести в соответствие с планами и фасадами;

7. Лист 24:

8. Листы 25...28, 43...51:

- разработать ведомость перемычек, спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п. 5.3.6.

9. Листы 37, 38, 58, 77, 95:

- на схемах окон и витражей указать размеры переплетов согласно ГОСТ 21.501-2018 п.4.6.3.

10. Листы 87...89:

11. Листы 97,98:

- дополнить «общими указаниями» на здания КПП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.3.5, ГОСТ 21.501-2018 п. 5.2.2;

- маркировку дверей на плане привести в соответствие с маркировкой дверей в «спецификации дверей»;

- в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 п. 5.4.2 на фасадах нанести отметки уровней земли, крылец;

12. Лист 3:

- помещение 111, в условных обозначениях нет информации об обозначении зигзагообразной линией, пояснить назначение линии;

13. Листы 24-28:

- не обозначены на плане окна, воздухозаборные решетки, смотровые окна, наружные витражи.

14. Лист 25:

- необходима деталировка полов в конференц-зале в зависимости от нижележащей конструкции, так как в конференц-зале предусмотрена сцена, амфитеатр.

3-ПИР/2018-КЖ7

1. Запроектировать металлическую лестницу в приямках шахт.

2. Лист 1:

- в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.3.5 «общие указания» дополнить сведениями о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации, перечнем видов работ, для которых необходимо составлять акты на освидетельствование скрытых работ;

- в соответствии с СП 131.13330.2012 приложение Б исправить климатический район строительства для г. Севастополь - IV-Б;

- в соответствии с СП 131.13330.2012 табл. 3.1 исправить значение температуры воздуха наиболее холодной пятидневки;

- в п. 4 уточнить, отметка чистого пола какого этажа принята за отметку 0,000.

3. Листы 9, 10:

- месторасположение шахты лифта и высоту подъема кабины откорректировать в соответствии с разделом АР;

- «вид Л» исправить ГОСТ на сварку.

4. Габариты шахты лифтов 1.3, 1.4, III.2, III.3 не соответствуют указанным в ГОСТ 5746-2015 для лифтов пассажирских (см. рис. 9).

3-ПИР/2018-ЭО

1. Общие данные:

-откорректировать ведомость ссылочных документов (указаны недействующие нормативы);

-дополнить перечнем актов на скрытые работы;

3-ПИР/2018 -ЭМ

1. Данный том состоит из 698 листов. Рекомендуем для обеспечения удобства работы с документацией разбить на несколько томов (ГОСТ Р 21.1101 -2013).

2. Общие данные:

- откорректировать ведомость ссылочных документов (указаны недействующие нормативы);

3. Схемы:

- маркировки кабельных линий (наименование распределительных групп) на вводно-распределительных щитах различных секций совпадают, откорректировать;

- л.7.1- убрать перекидные рубильники, после них питание идет на АВР, в них нет необходимости, только снижают надежность выбранной схемы вводного щита;

- л. 8.3 при сильном разбросе нагрузки на 1-ВРУЗ - постоянный режим Рр=29,1 кВт, пожарный режим — 182,6кВт, неправильно подобраны трансформаторы тока счетчика (400/5 при токе 63,19 А). В постоянном режиме счетчики будут работать неправильно (п. 1.5.17 ПУЭ изд. 7). Откорректировать схему;

- предусмотреть отключение тепловых завес, холодильных машин и блоков кондиционеров при пожаре (СП7.13130-2013 п. 6.24);

- выполнить подключение электрооборудования согласно СП 158.13330.2014 раздел 7.7.2.2.;

- схему подключения приточных и вытяжных установок согласовать с разделами автоматики А (в разделе автоматики вентиляционные системы подключаются через щиты управления, в разделах ЭМ-через щиты Я5111-.., необходимо согласовать подключение);

- уточнить схему подключения вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, уточнить в каком разделе заказаны щиты автоматики;

- уточнить, какое оборудование не работает летом (парогенераторы по заданию ОВ работают круглогодично);

- подключить оборудование ИТП, место установки вводных щитов согласовать с разделом 3- ПИР/2018-ЭОМ;

- обосновать установку ГРЩ-2 в электрощитовой 1-го блока (от ГРЩ-2 в блоки III, IV, V тянутся 12 кабелей), возможно более рационально установить ГРЩ-2 в электрощитовой III блока;

4. Планы:

- планы выполнены в масштабе 1:200, рекомендуем выполнить планы в масштабе 1:100 для наглядности чертежей;

- выполнить подключение электрооборудования согласно заданий смежных разделов (ТХ, OB, ВК), уточнить мощности подключаемых электроприемников; электрооборудование показать на чертежах; выполнить прокладку кабелей от распределительных щитов к электрооборудованию; электрооборудование и электрические сети выполнить с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам (ГОСТ 21.613-2014).

5. Не представлены планы компоновки помещения электрощитовой с ИБП.

3-ПИР/2018 - НЭС

1. Общие данные:

- откорректировать ведомость ссылочных документов (указаны недействующие нормативы);

- л. 1.05, 1.06 - место установки ЩНО согласовать с энергопоставляющей организацией; уточнить в каком здании находится помещение диспетчерской; откорректировать марку кабеля сети наружного, используемого в проекте;

- дополнить общие данные мероприятиями по установке ДГУ: заземление, молниезащита, заземление автоцистерны слива топлива и т.д. (гл. 1.7. гл. 7.4 ПУЭ изд.7; табл. 1 РД 34-21- 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; п. 2.6.2. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»; п. 1.18.4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» от 09.12.2011 № 018/2011).

2. Уточнить как выполняется п. 11.1, 11.3, 11.5 ТУ от 13.06.2018 № 1158-18 (необходимо установить ВУЩ-0,4 на границе балансовой принадлежности сетей), щиты ВУЩ показать на плане.

4. Предоставить согласование сетей с энергопоставляющей организацией.

5.Схема:

- на схемах показать щиты ВУЩ-0,4 кВ, согласно п. 11.1 ТУ от 13.06.2018 № 1158-18;

- уточнить мощность пожарных насосов (согласно разделу ВК мощность насосов - 45 кВт).

6. Планы:

- на плане указать конечных потребителей (показать щиты, к которым подводится кабель);

- подписать кабельные линии, показать пересечения кабелей с инженерными сетями, кабель защитить трубой;

7. План наружного освещения выполнить согласно ГОСТ 21.607-2014:

- показать щит наружного освещения;

- проставить привязочные размеры опор, расстояния между осями опор;

- проставить привязки сетей;

- фазы сети, к которым подключают светильники.

8. Выполнить ведомость опор наружного освещения.

9. Спецификация:

- исключить из спецификации БКТП;

- уточнить материал заземляющего устройства согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011 табл. 54.1.

3-ПИР/2018-ОВ

1. Планы доработать согласно п. 6.1 ГОСТ 21602-2016.

2. Схемы систем вентиляции привести в соответствие с планами.

3. В проекте не предусмотрена вентиляция для помещений укрытия ГО и ЧС. Нарушение технических условий на проектирование.

3-ПИР/2018-ОТ6

1. Лист 1. В общих указаниях отсутствуют данные:

- ссылки на нормативные документы, по которым выполнены расчеты систем отопления;

- расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

Дополнить согласно п.5.6 ГОСТ 21.602-2016.

3-ПИР/2018-ХС

1.Лист 1:

- план схему дополнить насосными холодоснабжения, вводом холодоносителя;

- общие данные дополнить характеристикой систем в соответствии п. 5.1 ГОСТ 21.602-2016;

- общие данные дополнить расчетными параметрами внутреннего воздуха;

- общие данные дополнить данными о холодоносителе (наименование, расход, параметры) согласно п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016.

2. Планы выполнить в соответствии п. 6.1 ГОСТ 21.602-2016.

3. Схемы доработать согласно п. 6.2 ГОСТ 21.602-2016.

4. Не представлено решение по отводу конденсата.

5. Отсутствует план и схема дренажа от внутренних блоков систем холодоснабжения.

3-ПИР/2018-АПС

1. Общие данные:

- добавить ссылку на СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)»;

- в соответствии с п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 дополнить общие данные перечнем скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

2. Структурная схема АПС, АУПТ:

- на схеме указать буквенно-цифровое обозначение аппаратуры и кабелей;

- на схеме показать питание свето-звуковыхоповещателей;

- на схеме аспирационной системы указать помещения, оборудованные такими системами;

- на схеме указать помещения, оборудованные АУПТ.

3. Планы размещения оборудования АПС:

- дополнить планы экспликациями помещений;

- показать кабельные трассы с указанием способа прокладки, и стояки;

- указать обозначение аппаратуры и кабелей согласно структурной схеме;

- показать размещение оборудования и кабелей аспирационной системы и АУПТ;

4. Обосновать применение комбинированных (светозвуковых) оповещателей ОПОП 124-7 R3 (648 шт.) в коридорах при наличии речевого оповещения.

5. Стадия Р практически не отличается от стадии П (заменили буквы в штампе). Необходима разработка рабочего проекта, выполнять работы нельзя!

6. Нет рабочей документации для раздела АУПТ «Автоматическая установка газового пожаротушения». Имеется схема подключения, но решений по местам установки и применяемому оборудованию нет. Необходимо привести в соответствие рабочую документацию. Оборудование в спецификации отсутствует.

7. На планировках не указаны линии прокладки кабельных трасс для пожарных извещателей.

8. Не указаны программные адреса для пожарных извещателей.

9. Не выполнены ТУ на сопряжение системы пожарной сигнализации с программно-аппаратным комплексом Централизованной системы приёма извещений о пожаре без участия персонала объектов защиты, установленным в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Севастополю». Что привело к нарушено требованию Федерального закона ФЗ 123 от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 83 п.7. В структурной схеме изображён прибор «Стрелец РПИ», но в спецификации его нет, схемы подключения так же нет.

10. Рабочей документацией не определены места установки пожарных приёмно-контрольных приборов поз. ARK.01-02, ARK.03-05, ARK.06-08, ARK.09-11, ARK.12-13, ARK.14, ARK.15, ARK.16, ARK.17. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 Статья 83 п.8. Так же в спецификации данных приборов 16 шт., а в структурной схеме их 9 шт. (не понятно для чего ещё 7 шт.).

11. В структурной схеме (РД) имеются аспирационные извещатели но в спецификации отсутствуют (на стадии «П» они учтены). Необходимо привести в соответствие с обоснованием применения, т.к. в соответствии с СП5.13130.2009 п.13.9.1 рекомендуется их применение для защиты больших открытых пространств и помещений с высотой помещения более 8 м.

3-ПИР/2018-СОУЭ

1. Дополнить проект схемами подключения оборудования SONAR RACK.

2. Общие данные:

- в соответствии с п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 дополнить общие данные перечнем скрытых работ, подлежащих освидетельствованию;

- в п. 1.1 добавить СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

3. Планы размещения оборудования СОУЭ:

- показать кабельные трассы с указанием способа прокладки, и стояки;

- указать обозначение аппаратуры согласно структурной схеме;

- дополнить планы экспликацией помещений.

3-ПИР/2018-ВКС

1. Лист 1 «Общие данные»:

- в соответствии с п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 дополнить общие данные перечнем скрытых работ, подлежащих освидетельствованию (при наличии).

2. Выполнить схему подключения оборудования.

3. Планы размещения оборудования ВКС:

- показать кабельные трассы с указанием способа прокладки (пп. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 21.1703- 2000);

- указать обозначение аппаратуры согласно схеме подключения;

- дополнить планы экспликацией помещений.

4. Дополнить проект таблицей кабельных соединений (кабельный журнал) или указать длины и тип кабеля на схеме подключения.

3-ПИР/2018-СКПТ

1. Общие данные л. 1:

3-ПИР/2018-СКС

1. Общие данные:

- в соответствии с п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 дополнить общие данные перечнем скрытых работ, подлежащих освидетельствованию (при наличии);

- в п. 1.1 Общих указаний добавить ГОСТ Р 21.1703-2000. «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

2. Дополнить проект схемами размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах.

3. Планы размещения оборудования:

- показать кабельные трассы с указанием способа прокладки, стояки (п. 7.2,7.3 ГОСТ Р 21.1703-2000);

- при прокладке кабелей на кабельных конструкциях показать привязку кабельных конструкций;

- дополнить планы экспликацией помещений.

3-ПИР/2018-СЭЧ

1. Лист 1 «Общие данные»:

2. Планы размещения оборудования:

- показать кабельные трассы с указанием способа прокладки, и стояки (п.7.2, 7.3 ГОСТ Р 21.1703-2000);

- указать обозначение аппаратуры согласно структурной схеме;

- дополнить планы экспликацией помещений.

3. Дополнить проект таблицей кабельных соединений (кабельный журнал) или указать длины и тип кабеля на структурной схеме.

3-ПИР/2018-А

1. Общие данные:

- отредактировать «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» (часть нормативов утратили силу);

2. Согласно п. 5 ГОСТ 21.408-2013 дополнить проект схемами электрическими управления и сигнализации и схемами (таблицами) соединений и подключения внешних проводок.

3. Выполнить планы расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации в соответствии с п. 5.7 ГОСТ 21.408-2013.

4. Не описан алгоритм отключения технологического оборудования и работы противодымной вентиляции в помещениях, оборудованных автоматическими установками пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 Статья 83, п.4.

5. На чертежах не определены места установки дистанционных пусковых механизмов устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 Статья 85, п.8.

6. Проектом не предусмотрено оборудование для дистанционного ручного управления механизмами и устройствами приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания из помещения пожарного поста. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 Статья 85, п. 8.

7. Не разработаны следующие чертежи (по ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»):

- принципиальные электрические схемы шкафов управления;

- перечень элементов шкафа управления;

- чертежи общего вида шкафов управления;

- архитектурные чертежи с расстановкой оборудования раздела противопожарной защиты.

8. Не определены способы прокладки шлейфов противопожарной сигнализации.

9. Не представлено описание способа передачи информации о состоянии оборудования противопожарной защиты в раздел АПС.

10. Не прописаны алгоритмы взаимодействия взаимосвязанных разделов автоматической пожарной сигнализации и автоматики противопожарной защиты.

11. Нет спецификации для Блока III,

12. Нет спецификации для Автоматизации систем противопожарной защиты.

13. Для диспетчеризации лифтового оборудования используется лифтовой блок ЛБ7.2. Данный блок подключается интерфейсом Ethernet, полевой кабель П-274 для этих целей не подходит, так же не учтён коммутатор. Нет АРМа предназначенного для хранения поступающих событий (пункт 8 ГОСТ Р 55963-2014). Не выполнены требования (п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780), а именно нет двухсторонней связи между крышей кабины, предназначенной для размещения людей, и диспетчерским пунктом. Не выполнены требования (п. 6.7 ГОСТ Р 53296-2009 или п. 5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010), а именно нет двухсторонней связи между основным посадочным этажом, и диспетчерским пунктом для лифтов предназначенных для перевозки пожарных подразделений.

3-ПИР/2018-АР

1. Лист 1А:

- раздел КР, на который приведена ссылка на листе, в составе рабочей документации отсутствует, необходимо откорректировать.

2. Листы 2...7 :

3. Лист 9:

- обозначить видимые ограждения лестничных маршей.

4. Листы 10... 13:

- в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 п.5.4.2 указать отметки уровня земли, отметки входов, козырьков, недостающие отметки оконных проемов, отметки ограждения кровли;

5. Лист 17:

- обозначение, количество и размеры окон привести в соответствие с планами и фасадами;

6. Листы 24, 25...28, 43...51:

7. Лист 58:

- на схемах окон и витражей указать размеры переплетов согласно ГОСТ 21.501-2018 п.4.6.3.

8. Лист 38 (в откорректированном варианте от 24.01.2020 отсутствует):

- откорректировать обозначение и количество окон в соответствии с замаркированными на фасадах.

9. Листы 73...77:

10. Листы 87...89:

- разработать спецификации перемычек в каменных перегородках и стенах согласно ГОСТ 21.501-2018 п.5.3.6.

11. Листы 97, 98:

- маркировку дверей на плане привести в соответствие с маркировкой дверей в «спецификации дверей»;

- в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 п.5.4.2 на фасадах нанести отметки уровней земли, крылец;

12. Лист 3:

- помещение 111, в условных обозначениях нет информации об обозначении штриховой линией, пояснить назначение линии;

3-ПИР/2018- КЖ5 «Конструкции железобетонные. Блок V»

I. Лист 6:

- в соответствии с п.6.6.1 ГОСТ 21.501-2018 включить закладные изделия колонн в ведомость расхода стали;

II. Лист 11:

- откорректировать размеры на «Схеме раскладки дополнительного верхнего армирования».

2. Листы 9, 9.1:

- расход бетона B30W6F50 и арматуры в «Ведомости расхода элементов» на монолитные балки Бм-101...Бм-107 не соответствует «Спецификации элементов», необходимо откорректировать;

- в соответствии с п.6.6.1 ГОСТ 21.501-2018 включить закладные изделия в ведомость расхода стали;

3. Листы 9.1, 10, И, 11.1, 13.1:

- расход бетона B30W6F50 и арматуры в «Ведомости расхода материалов» на плиту Пм2 и монолитные балки Бм-201 ...Бм-213 не соответствует «Спецификации элементов», необходимо откорректировать;

- в соответствии с п.6.6.1 ГОСТ 21.501-2018 включить закладные изделия в ведомость расхода стали.

4. Листы 9.1, 11.1, 13:

- расход бетона B30W6F50 и арматуры в «Ведомости расхода материалов» на монолитные балки Бм-301 ...Бм-311 не соответствует «Спецификации элементов», необходимо откорректировать;

- в соответствии с п.6.6.1 ГОСТ 21.501-2018 включить закладные изделия в ведомость расхода стали.

5. Лист 12:

- исправить количество Пм-401 в «Спецификации элементов» (2 шт.).

6. Лист 13:

- на «Плане плит перекрытия» Пм-401 откорректировать отметку в соответствии с сечениями (+10,850).

Судебное заседание по делу отложить.

Рассмотрение дела в судебном заседании отложить на 22 апреля 2022 года
в 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда города Севастополя по адресу:
<...>, зал, 2 (1 этаж).

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда города Севастополя по адресу: http://sevastopol.arbitr.ru, непосредственно в канцелярии суда, а также обратившись по телефону справочной службы суда + 7 (8692) 54-34-91.

Согласно положениям статьи 124 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего наименования, адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты во время производства по делу.

Судья А.Ю. Смоляков