Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-2782/2015 ) ООО "ПАТРИОТ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2014 по делу № А56-45450/2014(судья Корушова И.М.), принятое

по иску (заявлению) ООО "ПАТРИОТ"

к 1. Управлению федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу

2. ФГКУ комбинат "Маханизация" Росрезерва

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАТРИОТ» (далее - истец, ООО «ПАТРИОТ», общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Управлению Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу (далее – Управление) о взыскании 42 332 882,78 руб. неосновательного обогащения, 8 061 768,35 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 21.11.2014 на основании государственного контракта № 01-11/ЭС-ФАИП от 04.04.2011.

По ходатайству истца определением суда первой инстанции от 15.09.2014 третье лицо по делу - Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Механизация» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу (далее - ФГКУ «Механизация», Комбинат) - привлечено в качестве соответчика по делу.

Решением от 12.12.2014 арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, взыскал с ООО «ПАТРИОТ» в доход федерального бюджета 200 000,00 руб. государственной пошлины по иску.

Не согласившись с решением суда, ООО «ПАТРИОТ» обратилось в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт. Податель апелляционной жалобы не согласен с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для взыскания неосновательного обогащения на основании государственного контракта № 01-11/ЭС-ФАИП от 04.04.2011, а также с выводом о том, что выполненные истцом проектно-изыскательские работы, работы по строительному контролю и авторскому надзору не предусмотрены государственным контрактом.

Судебное заседание апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы ООО «ПАТРИОТ» неоднократно откладывалось. В судебном заседании 04.06.2015 произведена замена судебного состава.

В судебном заседании 04.06.2015 по ходатайству Управления апелляционным судом приобщены к материалам дела платежные поручения № 212007 от 15.07.2011 и № 580317 от 28.12.2011 в порядке статьи 268 АПК РФ.

В судебном заседании 04.06.2015 представитель ООО «ПАТРИОТ» поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель Управления возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве. Представитель ФГКУ «Механизация» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как установлено материалами дела, по результатам закрытого аукциона между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) 04.04.2011 заключен государственный контракт № 01-11/ЭС-ФАИП на выполнение работ реконструкции технологических объектов нефтерезервуарного парка, в том числе выполнения прочих и пуско-наладочных работ, с учетом Приложений, а также Дополнительного соглашения №1 от 16.12.2011 к нему, согласно которого генподрядчик выполняет для заказчика работы по реконструкции и строительству объектов заказчиков-застройщиков для федеральных нужд, финансируемых за счет средств государственных капитальных вложений ФГКУ «Механизация» (заказчик-застройщик).

В соответствии с пунктом 2.4 контракта от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП заказчик передает заказчикам-застройщикам часть полномочий на осуществление функций заказчика во взаимоотношениях с подрядчиком по контракту на основании отдельно заключаемых договоров.

Подрядчик обязался выполнить работы, указанные в Перечне (приложением №1, 2 к контракту) согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком-застройщиком, и сдать объекты заказчику-застройщику, согласовав с заказчиком, в состоянии, позволяющем их немедленную эксплуатацию (пункт 2.5 контракта от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП).

Финансирование работ осуществляется за счет ФГКУ «Механизация» (пункты 2.1, 5.1 контракта от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП).

Стоимость всего объема работ является твердой договорной ценой и составляет 225 430 400 руб. (пункт 3.1 контракта от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП).

Согласно Перечню выполняемых работ на ФГКУ «Механизация» (Приложение № 2-1 к контракту от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП) объем финансирования работ заказчиком-застройщиком составляет 224 430 400,00 руб.

В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком заказчик на основании пункта 14.4 контракта от 04.04.2011 № 01-11/ЭС-ФАИП направил подрядчику уведомление от 11.03.2012 о расторжении контракта и Дополнительного соглашения №1 к нему.

По контракту истец получил оплату выполненных работ на общую сумму 204 540 557,22 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и расчетом истца.

ООО «ПАТРИОТ» в иске указало, что в соответствии с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.11.2013 по делу № А56-26334/2012 признан факт выполнения работ на сумму 222 391 696,32 руб. С учетом произведенной оплаты задолженность составляет 17 851 139,12 руб.

Кроме того в ходе выполнения работ по контракту истец дополнительно выполнил проектно-изыскательские работы на сумму 20 729 000,30 руб., осуществил строительный контроль (стоимость 4 025 289,70 руб.) и авторский надзор (стоимость 444 783,39 руб.). Фактом согласования перечисленных дополнительных работ, по мнению истца, является подписанная сторонами сводная смета на проектно-изыскательские работы на комплексную реконструкцию нефтебазы ФГКУ «Механизация» на сумму 25 000 000 руб., а также протокол №1 совещания по рассмотрению итогов проведения инвентаризации выполнения объемов работ по объектам реконструкции заказчика-застройщика от 01.06.2012.

В связи с неоплатой стоимости произведенных дополнительных и основных работ, ООО «ПАТРИОТ» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчиком по настоящему делу солидарно неосновательного обогащения в размере 42 332 882,78 руб., а также начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8 061 768,35 руб.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что исковые требования ООО «ПАТРИОТ» являются необоснованными, в связи с чем, оставил иск без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на апелляционную жалобу, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда в виду следующего.

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В рамках дела № А56-26334/2012 арбитражный судом рассмотрен иск Управления к ООО «ПАТРИОТ» о взыскании 57 640 442,10 руб. долга и 553 608,76 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.04.2012 по 16.06.2012, а также 9 870 895 руб. пени и 168 820,99 руб. стоимости потребленной электроэнергии в рамках выполнения работ по контракту. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.11.2013 по делу № А56-26334/2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014, имеющим преюдициальное значение для настоящего дела, исковые требования в части взыскания 9 870 895 руб. неустойки оставлены без рассмотрения; с ООО "ПАТРИОТ" в пользу Управления взыскано 168 820,99 руб. стоимости потребленной электроэнергии. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В рамках дела № А56-26334/2012, сторонами которого были те же стороны, что и по настоящему делу, суд в числе обстоятельств, подлежащих установлению, определял объем и стоимость выполненных подрядчиком работ по контракту № 01-11/ЭС-ФАИП от 04.04.2011. В связи с имеющимся спором сторон по объемам и стоимости выполненных работ в рамках государственного контракта № 01-11/ЭС-ФАИП от 04.04.2011 судом по делу №А56-26334/2012 произведена судебная экспертиза, в результате которой экспертным заключением №49/16 от 15.07.2013 ООО «Европейский центр судебных экспертиз» установлено, что стоимость выполненных подрядчиком работ на объекте сливо-наливной железнодорожной эстакады ФГКУ «Механизация» в рамках контракта, а также работ, выполненных вне рамок согласованной исполнительной документации, в ценах контракта, составляет 200 885 515,00 руб.

При этом выполненные ответчиком работы не в полном объеме соответствуют проектно-сметной документации, вносимые ответчиком изменения в проектно-сметную документацию не соответствуют требованиям действующих норм и правил. Однако, выполненные работы, которые не вошли в сметную документацию, получившую положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» выполнялись в соответствии с рабочей документацией, по своему назначению и содержанию необходимы для завершения работ по реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того экспертным заключением №49/16 от 15.07.2013 установлено, что в расчет стоимости не вошли:

- работы, указанные в сводном сметном расчете строительства, утвержденные ГГЭ: проектно-изыскательские работы (20 729 000,30 руб.), строительный контроль 1,81%, авторский надзор 0,2%;

- стоимость оборудования, находящегося на территории объекта, которая согласно предъявленным ООО «Патриот» товарным накладным составляет 15 856 186,29 руб.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Частью 3 статьи 709 ГК РФ предусмотрена возможность определения цены работы путем составления сметы. В случаях, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ), действовавший в период возникновения спорных правоотношений, регулирует отношения, связанные с размещением заказов, в том числе на оказание услуг для муниципальных нужд, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Данный закон был принят для достижения общественно полезных целей, в том числе для обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов, и в силу его прямого указания при оказании услуг для муниципальных нужд и их финансировании из соответствующего бюджета заключение муниципального контракта является обязательным условием для сторон (статья 1).

Согласно части 4.1 статьи 9 Закона N 94-ФЗ цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55 названного Закона, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 названной статьи. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом, за исключением случаев заключения контракта энергосервис на основании статьи 56.1 настоящего Федерального закона. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

Изменение цены и объемов работ не более чем на 10%, от первоначально предусмотренных государственным контрактом возможно лишь при выполнении работ, перечисленных в пункте 6 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.

Строительно-ремонтные работы не входят в перечень работ, по которым возможно изменения объемов и цены контракта.

Как установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда по делу № А56-26334/2012, работы по контракту выполнены истцом на 200 885 515,00 руб., в то время как материалами дела (расчетом оплаты истца и платежными поручениями – т. 2, л.д. 90-136) подтверждено то обстоятельство, что ответчик оплатил 204 540 557,22 руб. На основании изложенного судом сделан правомерный и обоснованный вывод о том, что оснований для взыскания стоимости работ по контракту не имеется.

По смыслу абзаца 3 части 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленный срок.

В соответствии с частью 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика о данных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему требований или им заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Как правомерно и обоснованно указал суд первой инстанции, в случае, если выполнение ряда работ по контракту было невозможно, общество обязано было приостановить их выполнение.

Частью 3 статьи 716 ГК РФ установлено, что, если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, упомянутых в пункте 1 названной статьи, в разумный срок не заменит непригодную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Как разъяснено в постановлении Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 №37/13, взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при отсутствии государственного (муниципального) контракта работы открывало бы возможность для недобросовестных исполнителей работ и государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход Закона N 94-ФЗ. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Согласно части 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Как указало ООО «ПАТРИОТ», в ходе выполнения работ по контракту истец дополнительно выполнил проектно-изыскательские работы на сумму 20 729 000,30 руб., осуществил строительный контроль (стоимость 4 025 289,70 руб.) и авторский надзор (стоимость 444 783,39 руб.), в обоснование указанных доводов общество сослалось на подписанную сторонами сводную смету на проектно-изыскательские работы на комплексную реконструкцию нефтебазы ФГКУ «Механизация» на сумму 25 000 000 руб., а также протокол №1 совещания по рассмотрению итогов проведения инвентаризации выполнения объемов работ по объектам реконструкции заказчика-застройщика от 01.06.2012.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, проектно-изыскательские работы, строительный контроль и авторский надзор не предусмотрены контрактом, в связи с чем, суд пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку общество выполнило дополнительные работы в отсутствии договорных отношений с ответчиком (заключенного в соответствии с законом контракта) оснований для взыскания их стоимости у суда не имеется.

Кроме того, материалами дела, а также дополнительно представленными платежными поручениями от 15.07.2011 и от 28.12.2011 подтверждается факт оплаты проектно-изыскательских работ, а также строительного контроля (т. 3, л.д. 30-33).

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правомерному и обоснованному выводу об отсутствии оснований для взыскания неосновательного обогащения, заявленного ООО «ПАТРИОТ» в размере 42 332 882,78 руб.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В связи с недоказанности наличия неосновательного обогащения, основания для удовлетворения исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отсутствуют, судом первой инстанции правомерно и обоснованно оставлены без удовлетворения исковые требования ООО «ПАТРИОТ» о взыскании 8 061 768,35 руб. процентов.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о законности и обоснованности выводов суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска ООО «ПАТРИОТ». Доводы апелляционной жалобы отклоняются апелляционным судом, как несостоятельные, необоснованные и не опровергающие правомерные вводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Принимая во внимание, что судом правильно установлены обстоятельства дела, в соответствии со статьей 71 АПК РФ исследованы и оценены имеющиеся в деле доказательства, применены нормы материального права, подлежащие применению в данном споре, и нормы процессуального права при рассмотрении дела не нарушены, обжалуемое решение суда является законным и обоснованным и отмене не подлежит.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12декабря 2014 года по делу № А56-45450/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.Б. Семенова

Судьи

Г.В. Борисова

И.Б. Лопато