Гражданский кодекс часть 1

апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда, принятого в порядке упрощенного производства и не вступившего в законную силу

19 марта 2021 года Дело №А55-7057/2020

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2021 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 марта 2021 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Буртасовой О.И.

судей Кузнецова С.А., Колодиной Т.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Никифоровой А.А.,

            от истца - представитель ФИО1 по доверенности от 11.01.2021,
        от ответчика - не явились, извещены надлежащим образом,
    от третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 3 помещения суда рассмотрев в открытом судебном заседании 16 марта 2021 года в зале № 3 помещения суда вопрос об утверждении мирового соглашения от 25 февраля 2020 года по делу №А55-7057/2020, заключенного обществом с ограниченной ответственностью ""Европейские Биологические Технологии" и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия", при рассмотрении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Европейские Биологические Технологии" на решение Арбитражного суда Самарской области от 29 октября 2020 года по делу № А55-7057/2020 (судья Хмелев С.П.) по иску общества с ограниченной ответственностью ""Европейские Биологические Технологии" (ОГРН<***>, ИНН<***>)
к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия" (ОГРН<***>, ИНН<***>) о взыскании, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Волга-Строй".

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью ""Европейские Биологические Технологии" (далее - истец), обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия" (далее - ответчик), о взыскании 210 732 819 руб. 22 коп. по договору от 17.09.2013 № 2.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 29.10.2020 взыскано с Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Европейские Биологические Технологии" 4 726 081 руб. 57 коп. – неустойка за период с 19.02.2017 по 09.04.2017, 45 591 руб.- расходы по госпошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить в части отказа в удовлетворении иска и принять по делу новый судебный акт предусматривающий взыскание с ООО УК «Стройиндустрия» в пользу ООО «ЕвроБиоТех» неустойки по договору строительного подряда № 2 от 17.09.2013 года в размере 48 037 280 (сорок восемь миллионов тридцать семь тысяч двести восемьдесят) рублей.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2021 апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 АПК РФ.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021 судебное разбирательство отложено на 16 марта 2021 года на 12 час. 40 мин. для предоставления сторонам возможности урегулирования спора мирным путем на основании заявленного истцом ходатайства об утверждении мирового соглашения.

В суд, 19.02.2021 и 20.02.2021 ответчик и истец представили ходатайство об утверждении мирового соглашения, копию и оригиналы проекта мирового соглашения от 25.02.2020 по делу №А55-7057/2020, заключенного ООО "Европейские Биологические Технологии" и "Стройиндустрия", из которого следует, что ответчик признает исковые требования в объеме, определенном Арбитражным судом Самарской области в решении от 29.10.2020 года №А55-7057/2020:

4 726 081 руб. 57 коп. - неустойка за период с 19.02.2017 по 09.04.2017 за несвоевременно выполненные обязательства по договору строительного подряда №2 от 17.09.2013 года;

45 591 рублей - расходы по оплате государственной пошлины.

       Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению Ответчик уплачивает Истцу денежные средства в размере 4 771 672 рублей (четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 57 копеек.
       3. Денежные средства в размере, указанном в п. 2 настоящего мирового соглашения, будут выплачиваться Ответчиком Истцу путем перечисления на расчетный счет Истца, указанный в п.4 настоящего мирового соглашения, в следующие сроки:
       До 30 марта 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

До 30 июня 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

До 30 сентября 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

До 15 ноября 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 771 672 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля.) рублей 57 копеек.
4. Истец перечисляет денежные средства согласно условиям настоящего мирового соглашения на расчетный счет Истца: Получатель: ООО «ЕвроБиоТех» ИНН/КПП <***>/638101001 Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ФИО2 Кор.счет 30101810200000000607 БИК 043601607 Расчетный счет <***>

5. Стороны пришли к договоренности, что в случае нарушения сроков выполнения своих обязательств, указанных в настоящем мировом соглашении, Ответчик, обязан выплатить Истцу неустойку в размере 0,02% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. При неисполнении Ответчиком обязательств, установленных мировым соглашением, неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным в пункте 3 мирового соглашения как срок внесения денежных средств.
6. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

В судебное заседание представители сторон не явились, представили ходатайства о рассмотрении дела и утверждении мирового соглашения в их отсутствие, что в соответствии с частями 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса.

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта.

Представленное сторонами мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Частью 3 статьи 139 и статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что мировое соглашение утверждается арбитражным судом в случае, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Из содержания мирового соглашения следует, что требования указанных норм соблюдены.

Проверив условия мирового соглашения на предмет их соответствия закону и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц, арбитражный апелляционный суд считает, что обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения, отсутствуют.

Оригинал указанного мирового соглашения приобщен к материалам дела.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

В связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу – прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку в мировом соглашении стороны предусмотрели условия о распределении судебных издержек по иску, остальные судебные издержки, понесенные сторонами в ходе рассмотрения дела до заключения ими мирового соглашения, относятся на них и распределению не подлежат (пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Руководствуясь статьями 49, 101, 110, 138-141, частью 2 статьи 150, статьями 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 29 октября 2020 года по делу № А55-7057/2020 отменить.

Утвердить мировое соглашение по делу № А55-7057/2020, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Европейские Биологические Технологии" (ОГРН<***>, ИНН<***>) и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия" (ОГРН <***>, ИНН <***>), по условиям которого:

Ответчик признает исковые требования в объеме, определенном Арбитражным
судом Самарской области в решении от 29.10.2020 года № А55-7057/2020:

4 726 081 руб. 57 коп.- неустойка за период с 19.02.2017 по 09.04.2017 за несвоевременно выполненные обязательства по договору строительного подряда №2 от 17.09.2013 года;

45 591 рублей- расходы по оплате государственной пошлины.

3. Денежные средства в размере, указанном в п. 2 настоящего мирового
соглашения, будут выплачиваться Ответчиком Истцу путем перечисления на расчетный
счет Истца, указанный в п.4 настоящего мирового соглашения, в следующие сроки:

До 30 марта 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

До 30 июня 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

До 30 сентября 2021 года года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

До 15 ноября 2021 года Ответчик перечисляет денежные средства в размере 771 672 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля.) рублей 57 копеек.

4. Истец перечисляет денежные средства согласно условиям настоящего мирового
соглашения на расчетный счет Истца:

Получатель: ООО «ЕвроБиоТех»

ИНН/КПП <***>/638101001

Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.САМАРА
Кор.счет 30101810200000000607

БИК043601607

Расчетный счет <***>

6. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение
исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые
предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Производство по делу № А55-7057/2020 иску общества с ограниченной ответственностью "Европейские Биологические Технологии" (ОГРН<***>, ИНН<***>) к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стройиндустрия" (ОГРН <***>, ИНН<***>), о взыскании -прекратить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий О.И. Буртасова

Судьи С.А. Кузнецов

Т.И. Колодина