Арбитражный суд Республики Алтай

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2018 года. Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Якшимаевой Ф.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Малетиной А.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Акционерного общества "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (ОГРН 1040400665690, ИНН 0408009440, ул.Ленинская, д. 18, с.Манжерок, Майминский р-н, Республика Алтай) к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в лице филиала "Горно-Алтайские электрические сети" (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, ул. Энергетиков, д. 15, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай) об истребовании имущества из чужого незаконного владения,

при участии:

от  истца – Валл Ж.К., представители, доверенности в деле,

от ответчика – Иташева Е.А., представитель, доверенность в деле,

установил:

Акционерное общество "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (АО «ГЛК «Манжерок») обратилось в Арбитражный суд республики Алтай с иском к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в лице филиала "Горно-Алтайские электрические сети" (далее – ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС») об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Основанием иска указываются обстоятельства приобретения в 2007 году истребуемого имущества в личную собственность, установление и обустройство приобретенного имущества с монтажом блочно-модульного здания в целях обеспечения энергоснабжения проектируемого горнолыжного центра «Манжерок» на период его строительства. В последующем смонтированное имущество с заключением договора технологического присоединения было передано ОАО «Алтайэнергосбыт», которое в ходе реорганизации в форме присоединения передало имущество ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС». Последний в ограничение прав собственника не допускает АО «ГЛК «Манжерок» к имуществу, в том числе, и в целях его инвентаризации.

Иск принят к рассмотрению определением суда от 21.09.2017г.

Отзывом на иск (вход. № 1552/17 от 07.11.2017) ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС» возражало по требованиям об истребовании имущества и указанием на пропуск 3-х годичного срока исковой давности, установленного статьей 196 ГК РФ.

В предварительном судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы и возражения.

Судебные разбирательства по первой инстанции откладывались по ходатайству истца в целях принятия мер ко внесудебному урегулированию спора. Суд, откладывая судебное заседание, предлагал ответчику представить доказательства своих прав собственности на спорное имущество.

Внесудебного разрешения спора не состоялось.

В окончательном судебном заседании и истец просил его исковые требования удовлетворить. Ответчик, представив свою справку о том, что на балансе ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС» спорное имущество как оборудование, относящееся к основным средствам, не числится, просил отказать а иске об истребовании, в связи с пропуском сроков исковой давности.

Сбор и исследование доказательств окочено судом с учетом мнения представителей сторон об их достаточности.

Выслушав представителя истца и ответчика, исследовав материалы дела, оценив доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает иск не подлежащим удовлетворению.

Из материалов дела следует:

14.12.2006г. ЗАО «ГЛК «Манжерок» были получены в ОАО «Алтайэнергосбыт» Технические условия за № АМ/07-06/67/33902 на технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося объекта «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный, санаторно-туристический комплекс «Манжерок»», согласно которому заказчик – ЗАО «ГЛК «Манжерок» должен был произвести:

- замену существующего силового трансформатора на ПС 110/10кВ «Манжерокская» № 20;

- замену КРУН-10кв на ПС 110/10 кв «Манжерокская»;

- запроектировать и построить КТП 10/0,4 кв кискового типа;

- построить двухцепную ВЛ-10 от точки подключения до КТП 10/0,4 кв.

21.12.2006г. ЗАО «ГЛК «Манжерок» и ОАО «Алтайэнергосбыт» был заключен договор № 1599/11 по созданию (обеспечению) технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО «Алтайэнергосбыт».

Согласно Задания заявителя - ОАО «Алтайэнергосбыт» должен был в срок до 01.09.2008г. обеспечить энергоснабжение объекта «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный, санаторно-туристический комплекс «Манжерок»». Предполагаемый объем мощности 2000 кВт.

Согласно пункту 2.1 договора Заявитель оплачивает Исполнителю стоимость работ и услуг путем выполнения мероприятий, предусмотренных в технических условиях и согласно смете затрат исполнителя оплатить 500000 рублей.

По окончанию работ стороны должны были подписать соответствующий акт.

Во исполнение обязательств, предусмотренных Техническими условиями ЗАО «ГЛК «Манжерок» 30.05.2007 заключило договор с ООО «РК КЭМОНТ» № 036 (далее - Договор № 036). Согласно разделу 1 Договора № 036 ООО «РК КЭМОНТ» обязалось выполнить комплекс работ «под ключ» по организации электроснабжения проектируемого горнолыжного центра «Манжерок» на период строительства в объеме 200 кВт от существующей ПС 110/20 кВ «Манжерокская» № 20 ОАО «Алтайэнерго», а именно: выполнить рабочий проект, выполнить строительные работы, поставить оборудование, произвести его монтаж и наладку и сдать объект Энергонадзору и Государственной комиссии.

Оборудование поставлено по товарным накладным:

- № 6/1 от 30.01.2008;

- № 103/1 от 09.12.2008.

Работы по договору были выполнены в полном объеме с подписанием:

- акта о приемке выполненных работ № 2 от 09.12.2008;

-справки о стоимости выполненных работ № 2 от 09.12.2008;

-акта о приемке выполненных работ № 3 от 09.12.2008;

- справки о стоимости выполненных работ № 3 от 09.12.2008.

Согласно акта о выполнении Технического условия (без даты, составленного в 2010 году) ЗАО «ГЛК «Манжерок» и ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС» (правопреемник ОАО «Алтайэнерго») все обязанности, возложенные Техническим условием - ЗАО «ГЛК «Манжерок» исполнило, присоединение электроустановок к электрическим сетям произведено.

Из материалов дела также следует, что энергоснабжение всех объектов ЗАО «ГЛК «Манжерок» производится по договору энергоснабжения № 6668 от 18.03.2008г., заключенному с ОАО «Алтайэнергосбыт».

Ранее ЗАО «ГЛК «Манжерок» обращалось в Арбитражный суд Республики Алтай с заявлением об установлении юридического факта прав собственности на истребуемое по настоящему делу имущество. Дело №А02-148/2017, возбужденное по заявлению ЗАО «ГЛК «Манжерок», было оставлено без рассмотрения, в связи с возражениями заинтересованного лица ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС».

Делая вывод о необходимости отказа в заявленных исковых требованиях, суд исходит из нижеследующего:

Суд признает действие между ЗАО «ГЛК «Манжерок» и ОАО «Алтайэнерго» (правопредшественник) и ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «ГАЭС» договора № 1599/11 от 21.12.2006г. на оказание услуг по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Алтайэнерго».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договорявляется публичным. Порядоктехнологического присоединения регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договораоб осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства. принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

В соответствии с пунктом 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в установленные сроки (пункт 6 Правил N861).

Исходя из положений пункта 16 Правил N 861, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю.

Существенным условием договора технологического присоединения является размер платы, определенный в соответствии с законодательством России в сфере электроэнергетики.

По окончанию технологического присоединения стороны составляют акт об осуществлении Технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности.

Техническими условиями №А.М/07-06/67/3-3902 от 14.12.2006г. предусмотрены мероприятия, которые должен выполнить заявитель - ЗАО «ГЛК «Манжерок», в том числе, замена трансформатора в ПС 110/10 Вт «Манжерок № 20», замену КРУН-10, построить КТП 10/0,4 кВт киоскового типа.

Данные мероприятия были выполнены ЗАО «ГЛК «Манжерок», чему представлены достаточные доказательства – договор с ООО «РК КЭМОНТ», товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, акт о выполнении ТУ.

По условиям п. 2.1 договора № 1599/11 от 21.12.2006г. данные затраты ЗАО «ГЛК «Манжерок» входят в состав платы ОАО «Алтайэнерго» за технологическое присоединение.

Истец по настоящему делу не представил доказательств иных расчетов с исполнителем по договору. Из чего следует, что во исполнение условий договора технологического присоединения стороны в ходе исполнения договорных обязательств признавали расходы ЗАО «ГЛК «Манжерок» платой за услуги по технологическому присоединению.

Ответчик по договору не представил надлежащих доказательств исполнения своих договорных обязательств, а именно подписанных актов об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности.

Однако, суд приходит к выводу о невозможности удовлетворения исковых требований об истребовании заявленного имущества из чужого незаконного владения, так как расходы ЗАО «ГЛК «Манжерок» на приобретение и установление данного имущества на ПС 110/10 кВт «Манжерок № 20» были формой платы за услуги ОАО «Алтайэнерго». В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств со стороны исполнителя, заказчик был вправе взыскать свои убытки на основании положений статей 15, 353 ГК РФ.

Самостоятельным основанием к отказу в иске суд признает пропуск 3-х годичного срока исковой давности, о котором заявил ответчик.

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года.

В соответствии с положениями статьи 200 ГК РФ «…если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По договору № 1599/11 от 21.12.2006г. ОАО «Алтайэнерго» должно было исполнить свои обязательства в срок до 2008 года. Технические условия №А.М/07-06/-67/3-3902 от 14.12.2006 действовали до 20.12.2008г. Стороны не представили доказательств продления срока действия Технических условий как продление срока действия договора Технологического присоединения.

В таком случае, с 21.12.2008г. ЗАО «ГЛК «Манжерок» должно было узнать о нарушении своих прав. Соответственно он знал и о лице, которое нарушило его права. Следовательно, 3-х годичный срок исковой давности истек 22.12.2011 года.

Обращение в суд состоялось за пределами срока исковой давности.

В силу положений статьи 199 ГК РФ истечение сроков исковой давности, о применении которого заявила сторона в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

С отказом в удовлетворении исковых требований судебные расходы истца возмещению за счет ответчика не подлежат.

На основании изложенного, и, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых Акционерного общества "Горнолыжный комплекс "Манжерок" к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в лице филиала "Горно-Алтайские электрические сети" об истребовании из чужого незаконного владения имущества:

- силовой трансформатор 110/10 кВ Т-2 типа ТДН-10000/110, заводской номер № 46686;

- КРУН К-59 с микропроцессорными устройствами релейной защиты, с вакуумными выключателями, количество ячеек – 18 штук;

- блочно-модульное здание для комплексного распределительного устройства (ОПУ), установленное на ПС 110/10 кВ «Манжерокская» № 20  отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.