Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ламтюгина И.С., в порядке упрощенного производства по правилам статей 226-229 АПК РФ, рассмотрев дело по исковому заявлению комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда (ОГРН <***>, ИНН <***>, 400066, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 403003, <...>) о взыскании 9709,30 руб.,

У С Т А Н О В И Л:

Комитет социальной поддержки населения администрации Волгограда обратился в арбитражный суд, с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» о взыскании пени за просрочку выполнения работ в размере 9709 руб. 30 коп., из которой:

- по договору подряда от 26.06.2013 года № 257 в размере 2109 руб. 30 коп.;

- договору подряда от 01.07.2013 года № 261 в размере 7600 руб.

Ответчик отзыв не представил.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Сфера» (подрядчик) и департаментом муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда, переименованного в комитет социальной поддержки населения администрации Волгограда (заказчик) заключены договоры подряда от 26.06.2013года № 257 на сумму 26700 руб., и от 01.07.2013 года № 261 на сумму 100000 руб., на выполнение работ по текущему ремонту входной группы департамента муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда расположенной по адресу: <...>, в рамках мероприятий 2013г. по программе «Волгоград - город равных возможностей» на 2013-2015 годы.

Согласно пунктам 1.2, 3.1.2 договора № 257, работы должны быть выполнены подрядчиком до 26.07.2013 года, при этом работы считаются выполненными после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) были подписаны заказчиком 14.10.2013 года, просрочка исполнения обязательств составила 79 календарных дней, с 27.07.2013 года по 14.10.2013 года.

Пунктом 4.1 договора № 257 предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1.2 договора в виде пени, размер которой составляет 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от суммы договора за каждый день просрочки.

Поэтому, сумма пени, исходя из цены договора и количества дней просрочки исполнения обязательства, составляет 2109 руб. 30 коп., из расчета 79 х 0,001 х 26700 руб.

Согласно пунктам 1.2, 3.1.2 договора № 261, работы должны быть выполнены подрядчиком до 30.07.2013 года, при этом работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) были подписаны заказчиком 14.10.2013 года, просрочка исполнения обязательств составила 76 календарных дней, с 31.07.2013 года по 14.10.2013 года.

Пунктом 4.1 договора № 261 предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1.2 договора в виде пени, размер которой составляет 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от суммы договора за каждый день просрочки.

Поэтому, сумма пени, исходя из цены договора и количества дней просрочки исполнения обязательства, составляет 7600 руб., из расчета 76 х 0,001 х 100 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пункт 1 статьи 330 ГК РФ устанавливает, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Проверив расчет пени, представленный истцом, и исходя из условий договоров, суд находит его неправильным.

В период нарушения срока выполнения работ ответчиком, в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2012 года N 17) начиная с 14 сентября 2012 года действовала ставка рефинансирования Банка России в размере 8,25 процента годовых.

По расчету произведенным судом пени за просрочку выполнения работ составляет в размере 2670 руб. 06 коп., из которой:

- по договору подряда от 26.06.2013 года № 257 в размере 580 руб. 06 коп., из расчета 26700 руб. : 100% х 8.25% : 300 х 79;

- по договору подряда от 01.07.2013 года № 261 в размере 2090 руб., из расчета 10000 руб. : 100% х 8.25% : 300 х 76.

Таким образом, на основании договора и в соответствии с указанными выше нормами закона, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению.

На основании статьи 110 АПК РФ, расходы по уплате госпошлины в доход федерального бюджета возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени в размере 2670 руб. 06 коп. В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину 550 руб.

Решение по делу подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Волгоградской области, в порядке и сроки установленные законом.

Судья И.С. Ламтюгин