Гражданский кодекс часть 1

г. Калининград			Дело №				А21-1196/2018
«12»	марта	2018 года
Резолютивная часть решения объявлена				«05»	марта	2018 года
Решение изготовлено в полном объеме				«12»	марта	2018 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Промышленные приборы» к АО «Янтарьэнерго» о взыскании 1 422 853,49 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: ФИО3 по доверенности

установил.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная приборы» обратилось в суд с иском к акционерному обществу «Янтарьэнерго» о взыскании основного долга в сумме 1 387 753,33 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами 35 100,16 рублей.

В связи с отсутствием возражений сторон суд перешел к рассмотрению дела в судебном заседании первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца уточнила требования. Просила взыскать основной долг в сумме 1 387 753,33 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор подряда на проектно-изыскательские работы от 2.09.2016 года № 543. По условиям договора ООО «Промышленная приборы» (подрядчик) обязалось выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Программа создания единой системы оперативно-технологического управления объектами электросетевого хозяйства АО «Янтарьэнерго» с модернизацией диспетчерских пунктов в Центре управления сетями и филиалах АО «Янтарьэнерго». В соответствии с пунктом 2.2 договора срок выполнения работ не позднее 14.02.2017 года. В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость работ с учетом НДС составляет 1 541 948,15 рублей. В соответствии с пунктом 3.1.1 договора окончательный расчет за работы производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

В период с 31.03.2017 года по 14.06.2017 года подрядчик передал заказчику результаты работ.

Заказчику был передан на подписание акт от 19.06.2017 года № 1 на оплату работ в сумме 1 541 948,165 рублей, счет от 19.06.2017 года № 19-06/2017, сче-фактура от 19.06.2017 года.

Письмом от 30.06.2017 года № ЯЭ/60/1734 заказчик потребовал обосновать причину нарушения сроков выполнения работ; объявил о намерении удержать неустойку путем уменьшения общей величины оплаты по договору.

По устному соглашению об уменьшении стоимости работ на сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ заказчик передал на подписание акт от 19.06.2017 года № 1 на оплату работ в сумме 1 387 753,33 рублей. Заказчик акт не подписал, работы не оплатил.

В судебном заседании представитель ответчика требования по размеру не оспорила, доказательств оплаты работ не представила.

Требования истца в заявленной сумме подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договора подряда.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Янтарьэнерго» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленные приборы» (ОГРН <***>) основной долг в сумме 1 387 753,33 рублей, расходы по госпошлине в сумме 26 877,5 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Промышленные приборы» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 351,5 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья О.Н.Шкутко