Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН <***>) к ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) о взыскании убытков и задолженности в размере 778 440,14 руб. и обязании выполнить работы.

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 27.12.2016г.

от ответчика: не явился, уведомлен.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) о взыскании убытков задолженности в размере 778 440,14 руб. и обязании выполнить работы.

Ответчик в судебное заседание прибыл, отзыв на исковое заявление заблаговременно суду не представил, сумму уточненных требований по существу не оспорил. Согласно части 4 ст. 131 АПК РФ, в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

Копия определения о возбуждении производства по делу была направлена по месту регистрации ответчика.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Поскольку стороны не возражали против перехода в судебное разбирательство, суд с на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции.

Суд, проведя предварительное судебное заседание и судебное заседание в соответствии со ст.ст. 135-137 АПК РФ, исследовав материалы дела, изучив все представленные сторонами документальные доказательства и оценив их в совокупности, в порядке ст.ст. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 81 АПК РФ, пришел к следующему выводу.

Как видно из материалов дела, 29 июня 2015 года между федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерании» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ПромСтройМонтаж», был заключен Государственный контракт на выполнение подрядных работ № 0318100007015000130-0007272-012.

Согласно п. 1.1. Контракта, Подрядчик взял на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта, Строительными нормами и правилами3 и сметной документацией, утверждаемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью Контракта, календарным графиком производства работ, своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту помещений 3-го этажа здания литер «А», расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 10а4 и своевременно сдать результаты работ Заказчику. А Заказчик взял на себя обязательства принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

Цена Контракта составила 2 632 708 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот восемь) рублей 60 копеек.

Сметная документация, разработанная в качестве неотъемлемой части Контракта, была доведена до сведения Ответчика еще на этапе проведения конкурсного отбора подрядчика, согласно требованиям действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Согласно п. 6.2.4. Контракта, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета Контракта.

Пункт 6.2.6. Контракта предусматривает право Подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

На основании п. 6.2.10. Контракта Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Пункт 6.2.13. Контракта обязывает Подрядчика с момента начала работ и до их завершения вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 № 7, и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Как пояснил истец, в ходе выполнения Контракта от Ответчика не поступало никаких замечаний и предложений, касающихся условий надлежащего выполнениями ими, предусмотренных Контрактом работ.

31.07.2015 и 30.08.2015 выполненные Ответчиком работы поэтапно были приняты Истцом, о чем были составлены соответствующие Акты приема-передачи выполненных работ. На основании данных Актов Истец произвел оплату выполненных работ в полном объеме.

На момент приема-передачи работ стороны Контракта претензий друг к другу не имели.

Истец пояснил в судебном заседании, что в последствие в ходе эксплуатации помещений, в которых Ответчиком был произведен капитальный ремонт, стали выявляться дефекты, которые могли быть связаны с некачественным выполнением последним работ, предусмотренных контрактом.

Пункт 6.2.2. Контракта определяет, что Подрядчик обязуется обеспечить производство работ, применение материалов, монтируемых конструкций, оборудования в полном соответствии с технической документацией, СНиП, ГОСТ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ; качество выполнения всех работ в соответствии с сметной документацией, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами; своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

Согласно п. 9.3. Контракта, Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков).

15.08.2016 на объекте - помещения 3-го этажа здания литер «А», расположенных по адресу: <...>, комиссия в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика, составила Акт о выявленных дефектах. Акт был подписан представителями обеих сторон.

Дефекты, зафиксированные в Акте, свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Ответчиком ранее работ и применении материалов, качество которых не соответствует установленным законодательством требованиям, а также делают непригодным данные помещения к дальнейшей эксплуатации и требуют устранения в кратчайшие сроки.

В адрес Ответчика 20.10.2016 (исх. № 319), 25.11.2016 (исх. № 699), 09.02.2017 (исх. № 240) были направлены претензии об устранении недостатков выполненных работ и о добровольном возмещении убытков.

До настоящего времени ответов на претензии в университет не поступало, работы по устранению выявленных недостатков Ответчиком по состоянию на 10 мая 2017 г. не выполнены.

Указанные обстоятельства для истца послужили основанием обращения с исковым заявлением о понуждении к исполнению соответствующей обязанности в натуре в Арбитражный суд Краснодарского края.

Исследовав представленные материалы дела, судом установлено, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

По своей правовой природе, заключенный Контракт, является договором подряда на строительных работ, и регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) о договорах подряда и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно положениям статьи 763 ГК РФ, подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных и ли муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Как следует из положений статьи 766 ГК РФ, государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Присуждение к исполнению обязанности является одним из способов защиты гражданских прав, указанных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Неисполнение принятых на себя обязательств контрагента истца дает право истцу обратиться с требованием о присуждении к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.03.2000 N 3486/1999 и от 14.08.2001 N 9162/2000, при решении вопроса о применении указанного способа защиты суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1.1 Порядка осуществления мероприятий по компенсационному озеленению на территории г. Сочи, утвержденного постановлением главы г. Сочи от 01.08.2007 N 975 "Об утверждении формы и порядка выдачи разрешений на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на территории г. Сочи", компенсационное озеленение может осуществляться только при наличии проекта озеленения (посадочного чертежа), который разрабатывает исполнитель и согласовывает его с департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации и управлением по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Требования статьи 766 ГК РФ при заключении муниципального контракта от 29.06.2015г. № 0318100007015000130-0007272-01 соблюдены.

Ответчик в акте указывает на то, что их причиной стало не проведение им надлежащего комплекса работ, которые должны были обеспечить качественный результат ремонта.

Судом установлено, что доводы ответчика в акте на то, что эти работы не были осуществлены по причине их отсутствия в сметной документации, не может рассматриваться как отсутствие вины Ответчика, так как он был обязан обеспечить надлежащее качество ремонта любыми средствами, в первую очередь в виде своевременного информирования Истца о возникающих трудностях в ходе выполнения работ, и вплоть до приостановления или даже одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.

Согласно ч. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, судом установлено, что согласно п. 6.1.14. в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Данное право также вытекает из ч. 1 ст. 723, ст. 397 Гражданского кодекса РФ и п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Также судом принято во внимание то, учитывая, что в нарушение положений ст. 9, 65 АПК РФ ответчиком не представлено доказательств того, что недостатки в результате работ, выполненных им по контракту, возникли вследствие иных причин, нежели некачественное исполнение подрядчиком принятых на себя обязательств, ходатайство о проведении судебной экспертизы ответчиком не заявлялось, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных исковых требований об обязании устранить недостатки.

На основании изложенного, требование об обязании ООО «Строительная компания «ПромСтройМонтаж» выполнить работы на объекте по адресу: <...> по устранению выявленных недостатков на общую сумму 637 097 (шестьсот тридцать семь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, подлежат удовлетворению.

Как пояснил истец, в связи с отсутствием со стороны Ответчика каких-либо действий, направленных на урегулирование возникшей ситуации, в помещениях здания литер «А», расположенных по адресу: <...>, в которых проводились работы, в декабре 2016 года были проведены частичные ремонтные работы, направленные на устранение выявленных ранее скрытых недостатков, силами наемной подрядной организации на основании заключенного государственного контракта.

О намерении проводить ремонт с привлечением третьих лиц, Ответчику было направлено соответствующее уведомление, за исх. № 699 от 25.11.2016.

На производство данных ремонтных работ университетом в лице филиала был заключен государственный контракт № 27 от 19.12.2016 года с обществом с ограниченной ответственностью «ДАНИЛА МАСТЕР».

Предметом Контракта № 27 является выполнение работ по текущему ремонту душевых здания (Литер А) Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, расположенного по адресу: <...>.

Цена договора, согласно техническому заданию и локального сметного расчета составила 141 342 (сто сорок одна тысяча триста сорок два) рубля 84 копейки.

Работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 20.12.2016 года. Оплата произведенных работ также осуществлена в полном объеме, что подтверждается материалами дела.

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Судом установлено, что затраты на проведение ремонтных работ являются убытками Истца, в связи с чем требование о взыскании понесенных расходов в размере 141 342, 84 руб. подлежат удовлетворению.

Статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанная норма права направлена на защиту прав кредитора по неденежному обязательству в натуре путем присуждения ему судом денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства.

Согласно абзацу 2 пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Разумной суд считает денежную компенсацию в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Руководствуясь ст. 102-110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) в течение 50 календарных дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы на объекте по адресу: <...>
по устранению выявленных недостатков на общую сумму 637 097 (шестьсот тридцать семь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, а именно:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5
Раздел 1. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №303
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14 14 / 100	ТЕРр57-3-1
2	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1167 11,67 / 100	ТЕРр57-2-7
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1167 11,67 / 100	ТЕР11-01-011-01
4	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1167 11,67 / 100	ТЕР11-01-034-04
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14 14 / 100	ТЕР11-01-040-03
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0715 7,15 / 100	ТЕР15-02-019-03
7	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,715 0,1*7,15	ТССЦ-101-4163
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3579 35,79 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 2. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №304
9	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,23 23 / 100	ТЕРр57-3-1
10	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,3025 30,25 / 100	ТЕРр57-2-7
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3025 30,25 / 100	ТЕР11-01-011-01
12	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,3025 30,25 / 100	ТЕР11-01-034-04
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,23 23 / 100	ТЕР11-01-040-03
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1146 11,46 / 100	ТЕР15-02-019-03
15	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,146 0,1*11,46	ТССЦ-101-4163
16	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5734 57,34 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 3. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №305
17	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,19 19 / 100	ТЕРр57-3-1
18	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1068 10,68 / 100	ТЕРр57-2-7
19	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1068 10,68 / 100	ТЕР11-01-011-01
20	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1068 10,68 / 100	ТЕР11-01-034-04
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,19 19 / 100	ТЕР11-01-040-03
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0514 5,14 / 100	ТЕР15-02-019-03
23	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,514 0,1*5,14	ТССЦ-101-4163
24	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3429 34,29 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 4. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №306
25	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,185 18,5 / 100	ТЕРр57-3-1
26	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0911 9,11 / 100	ТЕРр57-2-7
27	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0911 9,11 / 100	ТЕР11-01-011-01
28	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0911 9,11 / 100	ТЕР11-01-034-04
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,185 18,5 / 100	ТЕР11-01-040-03
Раздел 5. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №307
30	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14 14 / 100	ТЕРр57-3-1
31	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1106 11,06 / 100	ТЕРр57-2-7
32	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1106 11,06 / 100	ТЕР11-01-011-01
33	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1106 11,06 / 100	ТЕР11-01-034-04
34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14 14 / 100	ТЕР11-01-040-03
35	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,008 0,8 / 100	ТЕР11-01-049-01
36	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	шт.	1	ФССЦ-206-1366
Раздел 6. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №308
37	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,0955 9,55 / 100	ТЕРр57-3-1
38	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,11 11 / 100	ТЕРр57-2-7
39	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,11 11 / 100	ТЕР11-01-011-01
40	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,11 11 / 100	ТЕР11-01-034-04
41	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,0955 9,55 / 100	ТЕР11-01-040-03
Раздел 7. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №309
42	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,2161 21,61 / 100	ТЕРр57-3-1
43	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,2915 29,15 / 100	ТЕРр57-2-7
44	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2915 29,15 / 100	ТЕР11-01-011-01
45	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,2915 29,15 / 100	ТЕР11-01-034-04
46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,2161 21,61 / 100	ТЕР11-01-040-03
47	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1145 11,45 / 100	ТЕР15-02-019-03
48	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,145 0,1*11,45	ТССЦ-101-4163
49	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5729 57,29 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 8. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №310
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,134 13,4 / 100	ТЕРр57-3-1
51	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1096 10,96 / 100	ТЕРр57-2-7
52	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1096 10,96 / 100	ТЕР11-01-011-01
53	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1096 10,96 / 100	ТЕР11-01-034-04
54	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,134 13,4 / 100	ТЕР11-01-040-03
Раздел 9. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №311
55	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1254 12,54 / 100	ТЕРр57-3-1
56	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0965 9,65 / 100	ТЕРр57-2-7
57	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0965 9,65 / 100	ТЕР11-01-011-01
58	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0965 9,65 / 100	ТЕР11-01-034-04
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1254 12,54 / 100	ТЕР11-01-040-03
60	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0474 4,74 / 100	ТЕР15-02-019-03
61	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,474 0,1*4,74	ТССЦ-101-4163
62	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4714 47,14 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 10. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №312
63	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1568 15,68 / 100	ТЕРр57-3-1
64	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1385 13,85 / 100	ТЕРр57-2-7
65	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1385 13,85 / 100	ТЕР11-01-011-01
66	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1385 13,85 / 100	ТЕР11-01-034-04
67	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1568 15,68 / 100	ТЕР11-01-040-03
Раздел 11. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №313
68	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1248 12,48 / 100	ТЕРр57-3-1
69	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0958 9,58 / 100	ТЕРр57-2-7
70	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0958 9,58 / 100	ТЕР11-01-011-01
71	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0958 9,58 / 100	ТЕР11-01-034-04
72	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1248 12,48 / 100	ТЕР11-01-040-03
73	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 3,2 / 100	ТЕР15-02-019-03
74	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,32 0,1*3,2	ТССЦ-101-4163
75	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3135 31,35 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 12. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №314
76	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1592 15,92 / 100	ТЕРр57-3-1
77	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1437 14,37 / 100	ТЕРр57-2-7
78	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1437 14,37 / 100	ТЕР11-01-011-01
79	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1437 14,37 / 100	ТЕР11-01-034-04
80	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1592 15,92 / 100	ТЕР11-01-040-03
81	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,042 4,2 / 100	ТЕР15-02-019-03
82	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,42 0,1*4,2	ТССЦ-101-4163
83	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4153 41,53 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 13. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №315
84	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1322 13,22 / 100	ТЕРр57-3-1
85	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,18 18 / 100	ТЕРр57-2-7
86	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,18 18 / 100	ТЕР11-01-011-01
87	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,18 18 / 100	ТЕР11-01-034-04
88	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1322 13,22 / 100	ТЕР11-01-040-03
89	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,055 5,5 / 100	ТЕР15-02-019-03
90	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,55 0,1*5,5	ТССЦ-101-4163
91	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2714 27,14 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 14. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №316
92	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1046 10,46 / 100	ТЕРр57-3-1
93	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0959 9,59 / 100	ТЕРр57-2-7
94	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0959 9,59 / 100	ТЕР11-01-011-01
95	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0959 9,59 / 100	ТЕР11-01-034-04
96	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1046 10,46 / 100	ТЕР11-01-040-03
97	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,038 3,8 / 100	ТЕР15-02-019-03
98	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,38 0,1*3,8	ТССЦ-101-4163
99	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2517 25,17 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 15. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №317
100	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1328 13,28 / 100	ТЕРр57-3-1
101	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1096 10,96 / 100	ТЕРр57-2-7
102	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1096 10,96 / 100	ТЕР11-01-011-01
103	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1096 10,96 / 100	ТЕР11-01-034-04
104	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1328 13,28 / 100	ТЕР11-01-040-03
105	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,084 8,4 / 100	ТЕР15-02-019-03
106	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,84 0,1*8,4	ТССЦ-101-4163
107	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3339 33,39 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 16. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №318 (1)
108	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1584 15,84 / 100	ТЕРр57-3-1
109	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1457 14,57 / 100	ТЕРр57-2-7
110	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1457 14,57 / 100	ТЕР11-01-011-01
111	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1457 14,57 / 100	ТЕР11-01-034-04
112	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1584 15,84 / 100	ТЕР11-01-040-03
113	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4 / 100	ТЕР15-02-019-03
114	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,4 0,1*4	ТССЦ-101-4163
115	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3883 38,83 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 17. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №318 (2)
116	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,159 15,9 / 100	ТЕРр57-3-1
117	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1464 14,64 / 100	ТЕРр57-2-7
118	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1464 14,64 / 100	ТЕР11-01-011-01
119	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1464 14,64 / 100	ТЕР11-01-034-04
120	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,159 15,9 / 100	ТЕР11-01-040-03
121	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,041 4,1 / 100	ТЕР15-02-019-03
122	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,41 0,1*4,1	ТССЦ-101-4163
123	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4064 40,64 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 18. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №319
124	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1268 12,68 / 100	ТЕРр57-3-1
125	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0991 9,91 / 100	ТЕРр57-2-7
126	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0991 9,91 / 100	ТЕР11-01-011-01
127	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0991 9,91 / 100	ТЕР11-01-034-04
128	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1268 12,68 / 100	ТЕР11-01-040-03
129	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 3,2 / 100	ТЕР15-02-019-03
130	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,32 0,1*3,2	ТССЦ-101-4163
131	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3186 31,86 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 19. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №320
132	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1282 12,82 / 100	ТЕРр57-3-1
133	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1015 10,15 / 100	ТЕРр57-2-7
134	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1015 10,15 / 100	ТЕР11-01-011-01
135	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1015 10,15 / 100	ТЕР11-01-034-04
136	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1282 12,82 / 100	ТЕР11-01-040-03
137	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 2 / 100	ТЕР15-02-019-03
138	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,2 0,1*2	ТССЦ-101-4163
139	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3559 35,59 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 20. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №321
140	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,129 12,9 / 100	ТЕРр57-3-1
141	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1029 10,29 / 100	ТЕРр57-2-7
142	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1029 10,29 / 100	ТЕР11-01-011-01
143	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1029 10,29 / 100	ТЕР11-01-034-04
144	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,129 12,9 / 100	ТЕР11-01-040-03
145	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03 3 / 100	ТЕР15-02-019-03
146	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,3 0,1*3	ТССЦ-101-4163
147	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3262 32,62 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 21. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (1)
148	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1582 15,82 / 100	ТЕРр57-3-1
149	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1102 11,02 / 100	ТЕРр57-2-7
150	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1102 11,02 / 100	ТЕР11-01-011-01
151	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1102 11,02 / 100	ТЕР11-01-034-04
152	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1582 15,82 / 100	ТЕР11-01-040-03
153	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4 / 100	ТЕР15-02-019-03
154	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,4 0,1*4	ТССЦ-101-4163
155	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3777 37,77 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 22. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (сан. узел)
156	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,1943 19,43 / 100	ТЕР11-01-007-01
157	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0509	ТССЦ-408-0122
158	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,009715 0,05*19,43/100	ТССЦ-402-0071
159	Установка смесителей	10 шт.	0,1 1 / 10	ТЕР17-01-002-03
160	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2	ТССЦ-301-1520
161	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0161 1,61 / 100	ТЕР10-01-047-01
162	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-1,61	ТССЦ-203-8084
Раздел 23. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (2)
163	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1588 15,88 / 100	ТЕРр57-3-1
164	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1461 14,61 / 100	ТЕРр57-2-7
165	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1461 14,61 / 100	ТЕР11-01-011-01
166	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1461 14,61 / 100	ТЕР11-01-034-04
167	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1599 15,99 / 100	ТЕР11-01-040-03
168	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,045 4,5 / 100	ТЕР15-02-019-03
169	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,45 0,1*4,5	ТССЦ-101-4163
170	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,411 41,1 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 24. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №323
171	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,131 13,1 / 100	ТЕРр57-3-1
172	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1064 10,64 / 100	ТЕРр57-2-7
173	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1064 10,64 / 100	ТЕР11-01-011-01
174	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1064 10,64 / 100	ТЕР11-01-034-04
175	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,131 13,1 / 100	ТЕР11-01-040-03
176	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05 5 / 100	ТЕР15-02-019-03
177	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,5 0,1*5	ТССЦ-101-4163
178	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3281 32,81 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 25. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №324
179	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1292 12,92 / 100	ТЕРр57-3-1
180	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1014 10,14 / 100	ТЕРр57-2-7
181	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1014 10,14 / 100	ТЕР11-01-011-01
182	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1014 10,14 / 100	ТЕР11-01-034-04
183	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1292 12,92 / 100	ТЕР11-01-040-03
184	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,035 3,5 / 100	ТЕР15-02-019-03
185	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,35 0,1*3,5	ТССЦ-101-4163
186	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3216 32,16 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 26. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №325
187	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1298 12,98 / 100	ТЕРр57-3-1
188	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,1042 10,42 / 100	ТЕРр57-2-7
189	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1042 10,42 / 100	ТЕР11-01-011-01
190	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,1042 10,42 / 100	ТЕР11-01-034-04
191	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1298 12,98 / 100	ТЕР11-01-040-03
192	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,031 3,1 / 100	ТЕР15-02-019-03
193	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,31 0,1*3,1	ТССЦ-101-4163
194	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3229 32,29 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 27. Здание лит "А", Третий этаж. Туалет мужской
195	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	4	ФССЦ-301-5601
196	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,3229 32,29 / 100	ТЕР11-01-007-01
197	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0846	ТССЦ-408-0122
198	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,016145 0,05*32,29/100	ТССЦ-402-0071
199	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,0102 1,02 / 100	ТЕРр63-7-5
200	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0102 1,02 / 100	ТЕР15-01-019-05
201	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-1,02	ТССЦ-101-0256
202	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм	м2	1,02	ФССЦ-101-4485
Раздел 28. Здание лит "А", Третий этаж. Душевая мужская
203	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,053 5,3 / 100	ТЕР11-01-007-01
204	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0139	ТССЦ-408-0122
205	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,00265 0,05*5,3/100	ТССЦ-402-0071
206	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,0103 1,03 / 100	ТЕРр63-7-5
207	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0103 1,03 / 100	ТЕР15-01-019-05
208	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-1,03	ТССЦ-101-0256
209	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм	м2	1,03	ФССЦ-101-4485
Раздел 29. Здание лит "А", Третий этаж. Коридор
210	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,83 83 / 100	ТЕР15-02-019-03
211	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8,3 0,1*83	ТССЦ-101-4163
212	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7948 279,48 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 30. Здание лит "А", Подвал
213	Усиление сварных швов (наплавкой)	1 м шва	1	ТЕР46-01-013-01
Раздел 31. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех
214	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,8597 85,97 / 100	ТЕР11-01-007-01
215	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,2252	ТССЦ-408-0122
216	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,042985 0,05*85,97/100	ТССЦ-402-0071
Раздел 32. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех. Туалет
217	Разборка подшивки потолков: из пластика	100 м2 подшивки	0,0094 0,94 / 100	ТЕРр54-3-1
218	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,0094 0,94 / 100	ТЕР15-01-047-16
Раздел 33. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех. Душевая
219	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01 1 / 100	ТЕРр65-5-6
220	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2	ТССЦ-301-1520
Раздел 34. Здание лит "А", Первый этаж. Кабинет №101. Комендант
221	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3309 33,09 / 100	ТЕР15-02-019-03
222	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3,309 0,1*33,09	ТССЦ-101-4163
223	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3309 33,09 / 100	ТЕР15-04-005-01
224	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,0018 0,18 / 100	ТЕР46-04-011-02
225	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,0018 0,18 / 100	ТЕР15-04-006-03
226	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,0234 0,13*0,18	ТССЦ-101-4163
227	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,0018 0,18 / 100	ТЕР11-01-027-06
228	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-0,1836	ТССЦ-101-0287
229	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	0,1836	ТССЦ-101-4484
Раздел 35. Здание лит "В", КПП
230	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4 / 100	ТЕР15-02-019-03
231	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,4 0,1*4	ТССЦ-101-4163
232	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5495 54,95 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 36. Здание лит "В", Комендантское отделение
233	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,19 19 / 100	ТЕР15-02-019-03
234	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,9 0,1*19	ТССЦ-101-4163
235	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6278 62,78 / 100	ТЕР15-04-005-01
236	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,008 0,8 / 100	ТЕР11-01-049-01
237	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	шт.	1	ФССЦ-206-1366
Раздел 37. Здание лит "В", Первый этаж. Сан. узел
238	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	100 шт. приборов	0,01 1 / 100	ТЕРр56-12-4
239	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,01 1 / 100	ТЕРр56-12-5
Раздел 38. Здание лит "В", Первый этаж. Кабинет №11
240	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,2726 27,26 / 100	ТЕР11-01-007-01
241	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0714	ТССЦ-408-0122
242	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,01363 0,05*27,26/100	ТССЦ-402-0071
Раздел 39. Здание лит "В", Первый этаж. Лестница
243	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,0614 6,14 / 100	ТЕР11-01-007-01
244	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0161	ТССЦ-408-0122
245	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,00307 0,05*6,14/100	ТССЦ-402-0071
Раздел 40. Здание лит "В", Второй этаж. Сан.узел
246	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,084 8,4 / 100	ТЕР11-01-007-01
247	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,022	ТССЦ-408-0122
248	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0042 0,05*8,4/100	ТССЦ-402-0071
Раздел 41. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет начальника факультета
249	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08 8 / 100	ТЕР15-02-019-03
250	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,8 0,1*8	ТССЦ-101-4163
251	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 8 / 100	ТЕР15-04-005-01
Раздел 42. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет начальника факультета. Сан. узел
252	Затирка поверхности	100 м2 затирки	0,0284 2,84 / 100	ТЕР11-01-007-01
253	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,0074	ТССЦ-408-0122
254	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,00142 0,05*2,84/100	ТССЦ-402-0071
Раздел 43. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет заместителя начальника факультета
255	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1282 12,82 / 100	ТЕРр57-3-1
256	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,0993 9,93 / 100	ТЕРр57-2-7
257	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0993 9,93 / 100	ТЕР11-01-011-01
258	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,0993 9,93 / 100	ТЕР11-01-034-04
259	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,1282 12,82 / 100	ТЕР11-01-040-03
Раздел 44. Прочие работы
260	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,022923 (0,7346+2,2897-0,732) / 100	ТЕРр69-9-1
261	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3,0243 0,7346+2,2897	ТЕРр69-15-1
262	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,2923 0,7346+2,2897-0,732	ТССЦпг01-01-01-041
263	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	2,2923 0,7346+2,2897-0,732	ТССЦпг03-21-01-020

Качество материалов и выполненных работ должно соответствовать следующим нормативно-правовым актам и стандартам:

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы".
СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".
СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных".
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае неисполнения ответчиком обязательства по устранению выявленных дефектов в сроки, установленные судом, взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) в пользу Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН <***>) общую сумму в размере 637 097, 30 руб. за работы по устранению выявленных недостатков.

2. В целях побуждения к своевременному исполнению пункта 1 настоящего решения и компенсации за ожидание соответствующего исполнения присудить Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН <***>) с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) денежную компенсацию в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта до полного исполнения судебного акта либо до начала осуществления истцом соответствующих действий по устранению недостатков за счет ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) в пользу Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН <***>) понесенных расходов в размере 141 342, 84 руб.

4. Взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН <***>) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 240 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья К.Н. Кондратов