Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мельниковой Е.Б. , рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (ИНН <***> , ОГРН <***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности и неустойки,

В судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности 30.08.2018 № 24/513, личность удостоверена паспортом;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности № 097001 от 17.07.2017, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Корниенко Д.В.,

установил:

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (далее – ответчик) о взыскании 744 245,82 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14; 1 523 954,96 руб. неустойку за период с 10.06.2015 по 02.11.2018 за неисполнение обязательств по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14; 1 091 696,99 руб. за неустойку за период с 27.05.2016 по 02.11.2018 нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.03.2019 возбуждено производство по делу.

К судебному заседанию от истца в материалы дела поступили пояснения по иску (с приложением копии акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 05.03.2014).

На основании статьи 66 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации данные документы приобщены судом к материалам дела.

Представитель истца поддержала ранее направленное в материалы дела ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу в части взыскания 744 245,82 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14 и отказ от исковых требований и прекращении производства по делу в части 1 523 954,96 руб. неустойки за период с 10.06.2015 по 02.11.2018 за неисполнение обязательств по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14. и об уточнении исковых требований; просит взыскать с ответчика 1 345 228,11 руб. неустойку за период с 27.05.2016 по 26.05.2019 за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору.

Представитель ответчика не возражал против принятия отказа от исковых требований в части; имеются возражения в остальной части исковых требований, представил в материалы дела дополнительные доказательства по делу.

Ходатайство истца об отказе от иска в части взыскания с ответчика 744 245,82 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14 и 1 523 954,96 руб. неустойки за период с 10.06.2015 по 02.11.2018 за неисполнение обязательств по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14. подписано представителем публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ФИО3 по доверенности от 01.06.2016 № 00/198, согласно которой представителю предоставлено право отказываться полностью или частично от исковых требований.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

На основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Поскольку заявление об отказе от иска подписано уполномоченным лицом истца, не нарушает права третьих лиц, не противоречит закону, то частичный отказ принят судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуально кодекса Российской Федерации приняты отказ истца от части исковых требований и уточнение исковых требований. Иск рассматривается с учетом произведенных изменений.

Рассматриваются исковые требования о взыскании с ответчика 1 345 228,11 руб. неустойки за период с 27.05.2016 по 26.05.2019 за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме с учетом их уточнения со ссылкой на доказательства, приложенные к иску.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным ранее.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ПАО «МРСК Сибири» (сетевая организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного центра на Предмостной площади, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 4360 кВт, в том числе ранее разрешенная максимальная мощность 1400 кВт;

- категория надежности 2;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1400 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 1.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя: торгово-развлекательный центр на Предмостной площади, расположенного по адресу: г. Красноярск, Свердловский р-н, пр. имени газеты Красноярский рабочий, Предмостная площадь, кадастровый номер 24:50:0700159:0034.

В силу пункта 1.4 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении № 1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (до 26.05.2016).

Согласно пункту 2.3 договора заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального государственного энергетического надзора;

- получит разрешение уполномоченного федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом РЭК Красноярского края от 26.12.2013 № 450-п и составляет 1 063 208,32 руб., в том числе НДС 18% в сумме 162 184,32 руб.

Пунктом 3.2. договора согласовано, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 70 % платы за технологическое присоединение в размере 744 245,82 (семьсот сорок четыре тысячи двести сорок пять рублей восемьдесят две копейки) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 113 529,02 (сто тринадцать тысяч пятьсот двадцать девять рублей две копейки) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 318 962,50 (триста восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два рублей пятьдесят копеек) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 48 655,30 (сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей тридцать копеек) руб. оплачивается в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

В пункте 3.3 договора согласовано, что датой исполнения обязательств заявителя по плате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

На основании пункта 5.4 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сторонами согласованы и подписаны Технические условия, в соответствии с п. 12 которых, указано, что срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (до 26.05.2016).

Истец указывает, что ответчиком не исполнены обязательства в соответствии п. 11 технических условий к договору.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям (Приложение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14), подписанными сторонами, сетевая организация осуществляет: Подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение, проверку выполнения технических условий со стороны Заявителя, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

Заявитель осуществляет: Провести реконструкцию КЛ 6 кВ ПС Судостроительный завод - ТП № 2033, ПС Судостроительный завод -ТП № 2034 с заменой существующих кабелей 6 кВ на кабели большего сечения, электроснабжение торгово-развлекательного центра на Предмостной площади выполнить по существующей схеме от линейных ячеек 6 кВ № 41, № 50 ПС Судостроительный завод. Необходимость реконструкции существующих ТП 6/0,4 кВ № 2033, № 2034 и строительства новых ТП 6/0,4 кВ определить проектом. При необходимости выполнить следующие мероприятия: строительство новых ТП 6/0,4 кВ с секционированием на напряжении 6-0,4 кВ. Количество ТП 6/0,4 кВ, мощность силовых трансформаторов, тип и параметры оборудования определить проектом; подключение новых ТП 6/0,4 кВ выполнить по двухлучевой схеме; строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новых ТП 6/0,4 кВ до электроустановок Заявителя.

Обязательства по договору, п. 11 технических условий, Заявителем не исполнены. При этом ПАО «МРСК Сибири» не может исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, а именно осуществление фактического присоединения, в связи с неисполнением пункта 11 технических условий к Договору со стороны заявителя.

13.06.2016 заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на основании обращения заявителя о продлении срока действия технических условий до 4 лет.

28.06.2018заключено дополнительное соглашение № 2 к договору на основании обращения заявителя о продлении срока действия технических условий до 5 лет.

15.03.2018заключено дополнительное соглашение № 3 к договору о внесении изменений в пункт 6 приложения № 1 к договору, пункт 10,11 договора в части внесения платы за технологического присоединение.

Как следует из пояснений истца, со стороны ПАО «МРСК Сибири» выполнены мероприятия по подготовке и выдаче технических условий к договору, заключен договор.

В связи с тем, что обязательства по выполнению п. 11 технических условий к договору заявителем не исполнены, начислена неустойка в соответствии с условиями договора в размере 1 345 228,11 рублей за период с 27.05.2016 по 26.05.2019 (с учетом уточнения).

Размер неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий в соответствии с п. 11 технических условий к договору, и последующему извещению Исполнителя об их выполнении в соответствии с условиями договора:

с 27.05.2016 по 26.05.2019: 1093 дн.* 1 063 208,32 руб. *8,25 %*0,014 - 1 345 228 руб. 11 коп. (Расчет произведен на основании Указания Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» - ставка рефинансирования ЦБР составляет 8,25 % годовых).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 06.11.2018 исх. № 1.3/1.3/26562, что подтверждается реестром почтового отправления от 06.11.2018, согласно отчету об отслеживании 12.11.2018 претензия получена ответчиком. Претензия оставлена ответчиком, в части взыскания неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору без удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском (уточненным).

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, возникшие из договоров, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Судом установлено, что между сторонами подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14, который по своей правовой природе является договором технологического присоединения.

Спорные отношения сторон, основанные на договоре от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» (далее – Закон об электроэнергитке).

Указанное обстоятельство сторонами не оспаривается.

В силу статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Указанный договор является публичным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861), которые регламентируют процедуру такого присоединения, предусматривают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 861 технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих действий: - подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; - разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; - разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; - выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; - проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; - осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Завершает указанный процесс фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, под которым понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») (подпункт «г.1» пункта 7 Правил № 861).

Согласно пункту 19 Правил № 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

Статьёй 26 Закона об электроэнергетике установлено, что подключение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям осуществляется при условии выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени.

Из постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 и указания Банка России от 11.12.2015 № 3984-у следует, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 01.01.2016 вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

Как установлено судом истец указывает на то, что обязательства по выполнению п. 11 технических условий ответчиком не были исполнены в установленный срок, начислена неустойка в соответствии с условиями договора.

Согласно пункту 2.3 договора № 20.2400.3692.14 об осуществлении технологического присоединения от 26 мая 2014 года, заявитель (ООО УСК «Сибиряк») обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях:

Согласно пункту 1 Технических условий (Приложение № 1 к Договору № 20.2400.3692.14 об осуществлении технологического присоединения от 26 мая 2014 года), энергопринимающим устройством заявителя является ТП 6/0.4 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного центра на Предмостной площади.

Согласно пункту 1.2. Договора и пункту 2 Технических условий, технологические присоединение необходимо для энергоснабжения объекта заявителя: Торгово-развлекательный центр на Предмостной площади, расположенный по адресу: Красноярск. Свердловский район, пр. имени газеты Красноярский рабочий. Предмостная площадь, клт. 24:50:0700159:0034.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, требования к выдаче технических условий определены Правилами N 861.

Договор технологического присоединения должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению (подпункт "а" пункта 16 Правил N 861).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению установлен пунктом 18 Правил N 861 и включает в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий (подпункт "а"), выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией (подпункт "г").

Пунктом 16.1 Правил технологического присоединения заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства.

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения N 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Таким образом, при распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению между заявителем и сетевой организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с пунктами 16.1, 16.3 Правил N 861.

Вместе с тем, абзац 2 пункта 19 Правил N 861 запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные указанными Правилами.

Таким образом, в силу указанных норм права и пунктов 1.2., 2.3 договора № 20.2400,3692.14 об осуществлении технологического присоединения от 26.05.2014 ООО УСК «Сибиряк» обязано выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка по адресу: Красноярск. Свердловский район, пр. имени газеты Красноярский рабочий. Предмостная площадь, к.н. 24:50:0700159:0034.

Между тем, согласно пункту 11.1 Технических условий, нарушение которое вменяется истцом ответчику, заявитель осуществляет реконструкцию КЛ 6 кВ ПС Судостроительный завод - ТП № 2033. ПС Судостроительный завод - III № 2034 с заменой существующих кабелей 6 кВ на кабели большего сечения.

Между тем, согласно указанному пункту, кабели КЛ 6 кВ. подлежащие замене на
кабели большого сечения, проходят по земельным участкам, с кадастровыми номерами
24:50:0700159:945, 24:50:0700159:32, 24:50:0000000:190300(1), 24:50:0000000:790, 24:50:0700158:118, 24:50:0000000:790, 24:50:0700158:17, 24:50:0000000:190300(3), 24:50:0000000:190300(4), 24:50:0000000:194338, 24:50:0000000:145807, 24:50:0600011:1012, 24:50:0600011:933, 24:50:0600011:3075, 24:50:0600011:119, 24:50:0600011:15, не принадлежащие ООО УСК «Сибиряк».

Кроме того, предусмотренные в пунктах 11.2, 11.4.1 Технический условий линейные ячейки 6 кВ № 41. № 50 ПС Судостроительный завод, распложены на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600011:119, не принадлежащем ООО УСК «Сибиряк».

Согласно договору аренды земельного участка № 108 от 02.02.2017, представленным в материалы дела ответчиком, департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска в лице заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений ФИО4 (далее – арендодатель) и ООО "УСК "Сибиряк" (далее арендатор), заключили договор, согласно которому арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок с категорией земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 24:50:07 00 159:34, находящийся в многофункциональной зоне (МФ), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), охранных зонах инженерных сетей, расположенный по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, пр-кт имени газеты "Красноярский рабочий", на Предмостной площади (далее - Участок), для использования в целях завершения строительства торгового центра с инженерным обеспечением в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью, общей площадью 18862 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят две целых) кв.м., с наложением на зоны с особыми условиями использования территорий: водоохранная зона; зона объектов культурного наследия (территории памятников археологии); границы территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия; зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения: «Коммунальный мост» (зона Л-1.16); зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения: «Стела «Кандальный путь» (зона Л-1.21).

Земельный участок передан по акту приема-передачи от 29.08.2007 по договору аренды от 18.10.2007 № 2454. Срок аренды участка устанавливается с 22.12.2016 по 21.12.2019 (три года).

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлен фрагмент топографической съемки кабельной трассы 10 кв от ПС № 97 «Судостроительная» до земельного участка 24:50:0700159:34, а также публичная кадастровая карта.

Таким образом, учитывая представленные документы, а также принимая во внимание условия п. 11 Технических условий (Приложение № 1 к договору), суд приходит к выводу о том, что у ООО УСК «Сибиряк» отсутствовала объективная возможность произвести мероприятия на земельных участках, которые ответчику не принадлежат.

Кроме того, предусмотренные пунктом 11 Технических условий мероприятия по технологическому присоединению, подлежащие выполнению ответчиком, противоречат пунктами 16.1. 16.3 Правил N 861, учитывая, что согласно абзацу 6 пункта 19 Правил № 861 запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Исходя из пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При таких обстоятельствах, ПАО «МРСК Сибири» не доказан факт не исполнения ООО УСК «Сибиряк» своих обязательств, а именно нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700159:0034.

Учитывая вышеизложенное, в иске следует отказать.

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере
41 618,98 руб. по платежному поручению от 25.01.2019 № 1942.

Учитывая результат рассмотрения дела, госпошлина относится на истца, излишне оплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета в сумме 15 166 руб. 98 коп., которая уплачена платежным поручением № 1942 от 25.01.2019.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 151, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

принять отказ публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (ИНН <***> , ОГРН <***>, г. Красноярск) о взыскании 744 245,82 руб. задолженности и неустойки в размере 1523954,96 руб. по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.05.2014 № 20.2400.3692.14.

Производство по делу № А33-7115/2019 в данной части прекратить.

В иске отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 15 166 руб. 98 коп., уплаченную платежным поручением № 1942 от 25.01.2019.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.Б. Мельникова