Гражданский кодекс часть 1

к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 97215 руб. 06 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 19.10.2016;

от ответчика: ФИО2, доверенность № 83 от 16.02.2017,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАВ-СТРОЙ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением о взыскании с НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее - ответчик) пени в размере 97215 руб. 06 коп., ссылаясь на статьи 309, 301, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 09.08.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьёй 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 28.09.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

От истца через канцелярию суда поступили платежное поручение №3575 от 25.11.2016 на сумму 52404 руб. 52 коп., расчет пени по договорам подряда, измененное исковое заявление, в котором просит взыскать пени по договорам:

- №КР-019/15 от 15.09.2015 в размере 9658 руб. 67 коп.;

- №КР-018/15 от 15.09.2015 в размере 2476 руб. 81 коп.;

- №КР-026/15 от 15.09.2015 в размере 2233 руб. 53 коп.;

- №КР-021/15 от 15.09.2015 в размере 4215 руб. 05 коп.;

- №КР-022/15 от 15.09.2015 в размере 16558 руб. 21 коп.;

- №КР-030/15 от 15.09.2015 в размере 523 руб. 89 коп.;

- №КР-031/15 от 15.09.2015 в размере 6470 руб. 28 коп.;

- №КР-033/15 от 15.09.2015 в размере 12104 руб. 71 коп.;

- №КР-032/15 от 15.09.2015 в размере 978 руб. 49 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 249 руб. 33 коп.;

- №КР-028/15 от 15.09.2015 в размере 8370 руб. 97 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 818 руб. 59 коп.;

- №КР-024/15 от 15.09.2015 в размере 8451 руб. 36 коп.

В судебном заседании представитель истца представил возражения на отзыв ответчика. Исковые требования с учетом уточнения поддержал в полном объеме. С позицией ответчика, изложенной в отзыве на исковое заявление, не согласен. Указание в договорах на оплату выполняемых работ по мере поступления денежных средств на счета заказчика, сроком не является, поскольку поступление денежных средств из бюджета на счета не является событием, которое неизбежно должно наступить. Ответчик не принял всех мер, направленных на своевременное поступление денежных средств, в частности, не обратился с исками в суд о взыскании задолженности взносов за капитальный ремонт на собственников квартир в ремонтируемых домах, а также не обращался к ГК – Фонду содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений в многоквартирных домах. Пояснил, что намерен уточнить исковые требования.

От ответчика через канцелярию суда поступили отзыв на исковое заявление, выписки из операций по лицевым счетам, платежное поручение №3575 от 25.11.2016 на сумму 52404 руб. 52 коп., уведомления об открытии счетов, справки, письма об остатках денежных средств на счетах, отчет о расходовании средств Фонда, бюджета Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 31.12.2015, информация об источниках финансирования, приказ №293 от 22.10.2015. В судебном заседании представитель ответчика представил контррасчет пени по договорам подряда. Исковые требования не признал в полном объеме. Ссылался на то, что порядок и сроки оплаты выполненных работ установлены в разделе 13 каждого из договоров. Финансирование работ по капитальному ремонту предусмотрено из средств бюджетов различных уровней, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников помещений в многоквартирных домах. Фондом капитального ремонта для целей аккумулирования средств, поступающих от собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах, открыты отдельные банковские счета по каждому из многоквартирных домов. При этом по состоянию на 30.04.2016 на соответствующих счетах отсутствовали денежные средства, в связи с чем Фондом капитального ремонта допущена просрочка платежа истцу. Пунктом 13.1 каждого из договоров предусмотрено, что расчет с истцом ответчиком производится по мере поступления денежных средств из предусмотренных в данном пункте источников финансирования.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточнение исковых требований.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 08.02.2018 до 14 час. 30 мин.

Лица, участвующие в деле, извещены об объявлении судом перерыва, что подтверждается объявлением о перерыве в судебном заседании (в материалах дела), которое было размещено в графике судьи, а также на Интернет-сайте Арбитражного суда Курганской области: http://kurgan.arbitr.ru.

Судебное заседание продолжено 08.02.2018 в 14-30 час.

Представитель истца представил расчет пени по договорам подряда, измененное исковое заявление, в котором просит взыскать пени по договорам:

- №КР-019/15 от 15.09.2015 в размере 9658 руб. 67 коп.;

- №КР-018/15 от 15.09.2015 в размере 2476 руб. 81 коп.;

- №КР-026/15 от 15.09.2015 в размере 2233 руб. 53 коп.;

- №КР-021/15 от 15.09.2015 в размере 1398 руб. 20 коп.;

- №КР-022/15 от 15.09.2015 в размере 16558 руб. 21 коп.;

- №КР-030/15 от 15.09.2015 в размере 523 руб. 89 коп.;

- №КР-031/15 от 15.09.2015 в размере 6470 руб. 28 коп.;

- №КР-033/15 от 15.09.2015 в размере 11123 руб. 65 коп.;

- №КР-032/15 от 15.09.2015 в размере 978 руб. 49 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 93 руб. 26 коп.;

- №КР-028/15 от 15.09.2015 в размере 7884 руб. 58 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 818 руб. 59 коп.;

- №КР-024/15 от 15.09.2015 в размере 8451 руб. 36 коп.

Исковые требования с учетом уточнения поддержал в полном объеме.

От ответчика через канцелярию суда поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия его представителя. Вместе с тем ответчик обеспечил явку представителя в судебное заседание после перерыва. Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление. Пояснил, что не имеет возражений против правильности расчетов истца.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 09.02.2018 до 13 час. 30 мин.

Судебное заседание продолжено 09.02.2018 в 13-42 час.

Представитель истца представил заявление об уменьшении размера исковых требований, в котором просит взыскать пени по договорам подряда в общей сумме 68486 руб. 43 коп., из них:

- №КР-019/15 от 15.09.2015 в размере 9658 руб. 67 коп.;

- №КР-018/15 от 15.09.2015 в размере 2476 руб. 81 коп.;

- №КР-026/15 от 15.09.2015 в размере 2233 руб. 53 коп.;

- №КР-021/15 от 15.09.2015 в размере 1290 руб. 38 коп.;

- №КР-022/15 от 15.09.2015 в размере 16558 руб. 21 коп.;

- №КР-030/15 от 15.09.2015 в размере 523 руб. 89 коп.;

- №КР-031/15 от 15.09.2015 в размере 6470 руб. 28 коп.;

- №КР-033/15 от 15.09.2015 в размере 11123 руб. 65 коп.;

- №КР-032/15 от 15.09.2015 в размере 903 руб. 22 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 93 руб. 26 коп.;

- №КР-028/15 от 15.09.2015 в размере 7884 руб. 58 коп.;

- №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 818 руб. 59 коп.;

- №КР-024/15 от 15.09.2015 в размере 8451 руб. 36 коп.

В судебном заседании после перерыва представитель истца исковые требования с учетом уточнения поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании после перерыва поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление. Пояснил, что расчет пеней считает арифметически верным, начальные даты периодов начисления пеней обоснованы. Подтвердил даты подписания актов приемки объекта после капитального ремонта кровли по договорам подряда №КР-022/15 от 15.09.2015, №КР-031/15 от 15.09.2015, №КР-029/15 от 15.09.2015. Не возражал против принятия уточнения исковых требований.

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уменьшение размера исковых требований.

Суд, рассмотрев доводы иска, заслушав представителей сторон, исследовав имеющиеся доказательства, приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

Из материалов дела следует, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) были подписаны следующие договоры:

- договор подряда №КР-019/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.11-15);

- договор подряда №КР-018/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.35-39);

- договор подряда №КР-026/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.52-56);

- договор подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.67-71);

- договор подряда №КР-022/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.80-84);

- договор подряда №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.99-103);

- договор подряда №КР-031/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.116-120);

- договор подряда №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.1, л.д.134-138);

- договор подряда №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.2, л.д.1-5);

- договор подряда №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.2, л.д.14-18);

- договор подряда №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.2, л.д.27-31);

- договор подряда №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.2, л.д.52-56);

- договор подряда №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 (далее – договор, т.д.2, л.д.67-71).

По условиям договоров подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-031/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) объекта. Подрядчик обязался выполнить все работы по капитальному ремонту согласно графику производства работ (приложение №1 к договорам), являющемуся неотъемлемой частью договора. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией (приложение №2 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора, в срок до 21.11.2015. Подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки (дефекты) выполненных работ и передать результаты заказчику. Основанием для заключения договора является протокол оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 (раздел 2 договоров).

По условиям остальных договоров подряда заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) объекта. Подрядчик обязался выполнить все работы по капитальному ремонту согласно графику производства работ (приложение №1 к договору), являющемуся неотъемлемой частью договора. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией (приложение №2 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора, в срок до 06.11.2015. Подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки (дефекты) выполненных работ и передать результаты заказчику. Основанием для заключения договора является протокол оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 (раздел 2 договоров).

Цена договора подряда №КР-019/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1544890 руб., в том числе НДС 235661 руб. 19 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-018/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1266791 руб., в том числе НДС 193239 руб. 31 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-026/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 706803 руб., в том числе НДС 107817 руб. 41 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1208389 руб., в том числе НДС 184330 руб. 53 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-022/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1675123 руб., в том числе НДС 255527 руб. 24 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1259469 руб., в том числе НДС 192122 руб. 39 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-031/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1959398 руб., в том числе НДС 298891 руб. 22 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 2424873 руб., в том числе НДС 369895 руб. 88 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1388623 руб., в том числе НДС 211823 руб. 85 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1216334 руб., в том числе НДС 185542 руб. 47 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 2178022 руб., в том числе НДС 332240 руб. 64 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1370996 руб., в том числе НДС 209134 руб. 98 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Цена договора подряда №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определена по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки, сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса от 10.09.2015 и конкурсной заявкой подрядчика и составляет 1492793 руб., в том числе НДС 227714 руб. 19 коп. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора не подлежит увеличению. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора (раздел 3 договора).

Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных договорами подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-031/15, №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015, №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 определяются графиком производства работ, представляемым подрядчиком в течение 5 дней с момента подписания договора, утверждаемым заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора. Срок начала работ: не позднее 28.09.2015. Срок окончания работ: не позднее 21.11.2015. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (раздел 4 договора).

Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных остальными договорами подряда, определяются графиком производства работ, представляемым подрядчиком в течение 5 дней с момента подписания договора, утверждаемым заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора. Срок начала работ: не позднее 28.09.2015. Срок окончания работ: не позднее 06.11.2015. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (раздел 4 договоров).

Сдача и приемка работ по капитальному ремонту согласованы сторонами в разделе 7 договоров.

С момента начала работ по капитальному ремонту и до их завершения подрядчик ведет общий журнал производства таких работ. Каждая запись в журнале подписывается подрядчиком и инженерной организацией (пункт 10.1 договоров).

Оплата выполненных работ по договору производится за счет средств государственной и муниципальной финансовой поддержки, а также средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступивших на счет заказчика в целях финансирования проведения капитального ремонта объекта, в объеме, достаточном для указанных целей. Заказчик в течении 10 банковских дней после подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, обязуется оплатить подрядчику стоимость работ, принятых заказчиком, на основании оформленных в установленном порядке акта (актов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии поступления денежных средств, указанных в пункте 13.1 договора, на счета заказчика. В случае, если в срок, указанный в пункте 13.2 договора, денежные средства, предусмотренные пунктом 13.1 договора, на счет (счета) заказчика не поступили, либо поступили не в полном объеме, оплата по договору производится в течение 10 банковских дней с момента поступления указанных денежных средств на счет (счета) заказчика, но не позднее 30.04.2016. Оплата выполненных работ по договору производится заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре (раздел 13 договоров).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения такого обязательства (пункт 14.6 договоров).

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Курганской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. До передачи спора на разрешение суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения (раздел 16 договоров).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-019/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 04.08.2016 на сумму 1552653 руб. (т.д.1, л.д.16-17).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-018/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 24.10.2016 на сумму 1266791 руб. (т.д.1, л.д.40-41).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-026/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 01.12.2015 на сумму 710355 руб. (т.д.1, л.д.57-58).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 02.12.2015 на сумму 1214461 руб. (т.д.1, л.д.72-73).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 20.05.2016 на сумму 1265798 руб. (т.д.1, л.д.104-105).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 06.04.2016 на сумму 2437058 руб. (т.д.1, л.д.139-140).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 25.11.2015 на сумму 1395601 руб. (т.д.2, л.д.6-7).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 28.01.2015 на сумму 1222446 руб. (т.д.2, л.д.19-20).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 06.04.2016 на сумму 2188967 руб. (т.д.2, л.д.32-33).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли на сумму 1377885 руб. (т.д.2, л.д.57-58).

Факт выполнения подрядчиком работ по договору подряда №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 подтверждается актом приёмки объекта после капитального ремонта кровли от 02.06.2016 на сумму 1500294 руб. (т.д.2, л.д.72-73).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-019/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1552653 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1324 от 20.10.2015 на сумму 71069 руб., №1323 от 20.10.2015 на сумму 315964 руб. 51 коп., №1479 от 17.11.2015 на сумму 22989 руб., №1478 от 17.11.2015 от 17.11.2015 на сумму 306177 руб. 90 коп., №1137 от 14.06.2016 на сумму 73284 руб., №1276 от 30.06.2016 на сумму 1877 руб. 49 коп., №1572 от 28.07.2016на сумму 64542 руб. 88 коп., №1571 от 28.07.2016 на сумму 231 руб. 39 коп., №1521 от 28.07.2016 на сумму 3348 руб. 10 коп., №1707 от 08.08.2016 на сумму 300000 руб., №3413 от 21.11.2016 на сумму 74759 руб. 48 коп., №3454 от 22.11.2016 на сумму 100000 руб., №3479 от 23.11.2016 на сумму 100000 руб., №3644 от 30.11.2016 на сумму 4740 руб. 01 коп., №3676 от 02.12.2016 на сумму 73097 руб. 23 коп., №3962 от 22.12.2016 на сумму 34669 руб. 01 коп., №4071 от 29.12.2016 на сумму 5903 руб. (т.д.1, л.д.18-34).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-018/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1266791 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №3575 от 25.11.2016 на сумму 52404 руб. 52 коп., №2494 от 29.09.2016 на сумму 102854 руб., №2607 от 06.10.2016 на сумму 300000 руб., №2769 от 12.10.2016 на сумму 200000 руб., №3306 от 11.11.2016 на сумму 100000 руб., №3342 от 16.11.2016 на сумму 87612 руб. 73 коп., №3483 от 25.11.2016 на сумму 300000 руб., №3646 от 30.11.2016 на сумму 10214 руб., №3675 от 02.12.2016 на сумму 49406 руб. 75 коп., №3967 от 22.12.2016 на сумму 62646 руб. 62коп., №4069 от 29.12.2016 на сумму 1652 руб. 38 коп. (т.д.1, л.д.42-51, в деле).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-026/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 710355 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1326 от 20.10.2015 на сумму 21887 руб., №1325 от 20.10.2015 на сумму 42592 руб. 18 коп., №1453 от 12.11.2015 на сумму 385714 руб. 32 коп., №1454 от 12.11.2015 на сумму 29969 руб., №1666 от 15.12.2015 на сумму 198604 руб. 50 коп., №673 от 19.04.2016 на сумму 4394 руб., №672 от 19.04.2016 на сумму 8304 руб., №3964 от 22.12.2016 на сумму 18890 руб. (т.д.1, л.д.59-66).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-021/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1214461 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1328 от 20.10.2015 на сумму 125381 руб., №1327 от 20.10.2015 на сумму 128874 руб. 67 коп., №1455 от 12.11.2015 на сумму 542828 руб. 32 коп., №№1726 от 23.12.2015 на сумму 408436 руб. 01 коп., №273 от 26.02.2016 на сумму 3967 руб., №3963 от 22.12.2016 на сумму 4974 руб. (т.д.1, л.д.74-79).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-022/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1675123 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1129 от 09.06.2016 на сумму 101697 руб., №1179 от 21.06.2016 на сумму 133548 руб., №1406 от 18.07.2016 на сумму 300000 руб., №1459 от 21.07.2016 на сумму 171023 руб., №2011 от 02.09.2016 на сумму 200151 руб. 65 коп., №2305 от 19.09.2016 на сумму 42356 руб., №2304 от 19.09.2016 на сумму 57644 руб., №2577 от 04.10.2016 на сумму 16890 руб., №3478 от 23.11.2016 на сумму 135559 руб., №3645 от 30.11.2016 на сумму 15496 руб., №3677 от 02.12.2016 на сумму 30000 руб., №3948 от 21.12.2016 на сумму 410140 руб. 35 коп., №3961 от 22.12.2016 на сумму 27925 руб. 94 коп., №4070 от 29.12.2016 на сумму 32692 руб. 06 коп. (т.д.1, л.д.85-98).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-030/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1265798 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1797 от 30.12.2015 на сумму 122659 руб. 91 коп., №1798 от 30.12.2015 на сумму 99013 руб., №1810 от 31.12.2015 на сумму 787 руб. 77 коп., №999 от 24.05.2016 на сумму 996978 руб. 32 коп., №1001 от 24.05.2016 на сумму 17697 руб., №1274 от 30.06.2016 на сумму 11347 руб., №1827 от 17.08.2016 на сумму 2828 руб., №3056 от 31.10.2016 на сумму 2821 руб., №3960 от 22.12.2016 на сумму 4132 руб., №4074 от 29.12.2016 на сумму 7534 руб. (т.д.1, л.д.106-115).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-031/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1959398 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1739 от 25.12.2015 на сумму 399598 руб. 80 коп., №1740 от 25.12.2015 на сумму 57486 руб., №191 от 12.02.2016 на сумму 46921 руб., №269 от 26.02.2016 на сумму 20455 руб., №626 от 12.04.2016 на сумму 412456 руб., №625 от 12.04.2016 на сумму 3607 руб., №674 от 19.04.2016на сумму 102308 руб. 28 коп., №675 от 19.04.2016 на сумму 113577 руб. 10 коп., №758 от 21.04.2016 на сумму 700161 руб. 82 коп., №3055 от 31.10.2016 на сумму 2969 руб., №3647 от 30.11.2016 на сумму 26134 руб., №3965 от 22.12.2016 на сумму 7465 руб. 23 коп., №4073 от 29.12.2016 на сумму 76377 руб. 77 коп. (т.д.1, л.д.121-133).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-033/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 2437058 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1345 от 22.10.2015 на сумму 227211 руб. 90 коп., №1690 от 21.12.2015 на сумму 486968 руб. 30 коп., №52 от 19.01.2016 на сумму 699836 руб. 76 коп., №112 от 01.02.2016 на сумму 50000 руб., №281 от 29.02.2016 на сумму 50000 руб., №295 от 02.03.2016 на сумму 151331 руб. 74 коп., №851 от 29.04.2016 на сумму 126104 руб. 26 коп., №850 от 29.04.2016 на сумму 300000 руб., №1783 от 15.08.2016 на сумму 226310 руб., №1825 от 17.08.2016 на сумму 119295 руб. 04 коп. (т.д.1, л.д.141-150).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-032/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1395601 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1344 от 22.10.2015 на сумму 64489 руб., №1343 от 22.10.2015 на сумму 40380 руб. 41 коп., №1418 от 05.11.2015 на сумму 100000 руб., №1417 от 05.11.2015 на сумму 822080 руб. 32 коп., №1609 от 07.12.2015 на сумму 77289 руб., №1691 от 21.12.2015 на сумму 291362 руб. 27 коп. (т.д.2, л.д.8-13).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-025/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1222446 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1346 от 22.10.2015 на сумму 26164 руб. 62 коп., №1347 от 22.10.2015 на сумму 126361 руб. 59 коп., №1725 от 23.12.2015 на сумму 24248 руб., №1724 от 23.12.2015 на сумму 453255 руб. 52 коп., №116 от 02.02.2016 на сумму 585048 руб. 86 коп., №1180 от 21.06.2016 на сумму 7367 руб. 41 коп. (т.д.2, л.д.21-26).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-028/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 2188967 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1689 от 21.12.2015 на сумму 117700 руб., №1688 от 21.12.2015 на сумму 588412 руб., №1811 от 31.12.2015 на сумму 215409 руб., №270 от 26.02.2016 на сумму 5189 руб., №490 от 01.04.2016 на сумму 145120 руб. 46 коп.. №№491 от 01.04.2016 на сумму 554879 руб. 54 коп., №492 от 01.04.2016 на сумму 2618 руб., №671 от 19.04.2016 на сумму 1717 руб., №670 от 19.04.2016 на сумму 402332 руб., №1067 от 30.05.2016 на сумму 2449 руб., №1273 от 30.06.2016 на сумму 3214 руб., №1977 от 30.08.2016 на сумму 3525 руб., №2557 от 04.10.2016 на сумму 3231 руб., №3505 от 25.11.2016 на сумму 52273 руб. 01 коп., №3505 от 25.11.2016 на сумму 52273 руб. 01 коп., №3649 от 30.11.2016 на сумму 12053 руб. 09 коп., №3966 от 22.12.2016 на сумму 17225 руб., №4076 от 29.12.2016 на сумму 61619 руб. 90 коп. (т.д.2, л.д.34-51).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-029/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 2188967 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1795 от 30.12.2015 на сумму 13305 руб. 40 коп., №1796 от 30.12.2015 на сумму 90362 руб. 32 коп., №1069 от 31.05.2016 на сумму 339824 руб. 11 коп., №1070 от 31.05.2016 на сумму 40000 руб., №1181 от 21.06.2016 на сумму 550156 руб. 49 коп., №1824 от 17.08.2016 на сумму 90000 руб., №1907 от 26.08.2016 на сумму 222199 руб., №2771 от 12.10.2016 на сумму 32037 руб. 68 коп.(т.д.2, л.д.59-66).

Ответчик произвел оплату работ по договору подряда №КР-024/15 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу <...> от 15.09.2015 в размере 1500294 руб. несвоевременно, что подтверждается платежными поручениями №1741 от 25.12.2015 на сумму 284035 руб. 06 коп., №1742 от 25.12.2015 на сумму 117716 руб., №1217 от 24.06.2016 на сумму 16375 руб., №1216 от 24.06.2016 на сумму 695679 руб. 94 коп., №1826 от 17.08.2016 на сумму 338522 руб., №3063 от 31.10.2016 на сумму 7463 руб., №3648 от 30.11.2016 на сумму 12748 руб., №4075 от 29.12.2016 на сумму 27755 руб. (т.д.2, л.д.74-81).

Истцом в адрес ответчика 25.07.2017 была направлена претензия исх.№68-Ю (т.д.2, л.д.87-89) с требованием произвести оплату пени в размере 97215 руб. 06 коп. в течении 10 дней с момента получения претензии. Ответчиком претензия исх.№68-Ю от 25.07.2017 получена 25.07.2017, о чем имеется штамп с вх.№3315.

Поскольку сумма неустойки оплачена ответчиком не была, истец, с соблюдением претензионного порядка, обратился в Арбитражный суд Курганской области с требованием о взыскании договорной неустойки в сумме 68486 руб. 43 коп., из них:

- по договору подряда №КР-019/15 от 15.09.2015 в размере 9658 руб. 67 коп.;

- по договору подряда №КР-018/15 от 15.09.2015 в размере 2476 руб. 81 коп.;

- по договору подряда №КР-026/15 от 15.09.2015 в размере 2233 руб. 53 коп.;

- по договору подряда №КР-021/15 от 15.09.2015 в размере 1290 руб. 38 коп.;

- по договору подряда №КР-022/15 от 15.09.2015 в размере 16558 руб. 21 коп.;

- по договору подряда №КР-030/15 от 15.09.2015 в размере 523 руб. 89 коп.;

- по договору подряда №КР-031/15 от 15.09.2015 в размере 6470 руб. 28 коп.;

- по договору подряда №КР-033/15 от 15.09.2015 в размере 11123 руб. 65 коп.;

- по договору подряда №КР-032/15 от 15.09.2015 в размере 903 руб. 22 коп.;

- по договору подряда №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 93 руб. 26 коп.;

- по договору подряда №КР-028/15 от 15.09.2015 в размере 7884 руб. 58 коп.;

- по договору подряда №КР-029/15 от 15.09.2015 в размере 818 руб. 59 коп.;

- по договору подряда №КР-024/15 от 15.09.2015 в размере 8451 руб. 36 коп. (с учётом уточнения требований).

В соответствии со статьями 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, в соответствующий день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоотношения сторон регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьёй 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что договорные обязанности ответчиком своевременно не исполнены, суд пришел к выводу о правомерности требования о начислении пени.

Истцом представлен расчет неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, в общей сумме 68486 руб. 43 коп.

Расчет судом проверен, в части определения периода, количества дней просрочки условиям договора и фактическим обстоятельствам не противоречит, произведен в соответствии с пунктом 14.6 договоров подряда с применением действующей ключевой ставки 7,75%, является арифметически верным. При этом истец частично уточнил иск с учётом возражений ответчика о начальной дате периодов неустойки (04.05.2016), в остальной части ответчик доказательств обоснованности возражений не представил, пояснив, что таковых не имеется.

Согласно нормам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств, подтверждающих надлежащее (своевременное) исполнение обязательств по договору ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки по договорам подряда в размере 68486 руб. 43 коп., подлежит удовлетворению.

Оснований для снижения суммы начисленной неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации из дела не усматривается.

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 предусмотрено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 77 этого же Постановления снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

При рассмотрении настоящего дела таких обстоятельств судом не установлено.

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению в размере 68486 руб. 43 коп.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Истцу в порядке статьи 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 2739 руб. (статья 333.21, пункт 6 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации), указанная государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЛДАВ-СТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 68486 руб. 43 коп.

Взыскать с НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2739 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

Я.А. Останин