Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Волковой Е.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кичкиной Т.П., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия, г.Саранск

к Казенному учреждению городского округа Саранск "Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства", г.Саранск

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

при участии в заседании:

от заявителя: представитель не явился,

от ответчика: представитель не явился,

у с т а н о в и л :

Инспекция государственного строительного надзора Республики Мордовия, г.Саранск (далее по тексту – заявитель, Госстройнадзор, инспекция) обратилась в Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о привлечении Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства", г.Саранск (далее по тексту – ответчик, Дирекция) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного на осуществление строительного надзора.

Ответчик отзыв на исковое заявление, возражения и доказательства в обоснование своей позиции не представил, в судебное заседание не явился.

Заявителем в материалы дела представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя.

При рассмотрении дела установлено, что на основании приказа и.о. начальника Инспекции №87-ОД от 20.02.2016 о проведении проверки юридического лица консультантом (инспектором) отдела инспекционного надзора Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия ФИО1 в период с 26.02.2016 по 29.02.2016 проведена внеплановая проверка исполнения предписания №1 от 21.12.2015 об устранении нарушений в срок до 18.01.2016, выданного КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" при строительстве объекта капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения г.Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал", расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал.

КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" является заказчиком строительства вышеуказанного объекта капитального строительства на основании разрешения на строительство №13-ш 13301000-554-2015 от 12.11.2015.

В ходе проверки было установлено, что нарушения, указанные в пунктах 4 и 6 предписания №1 от 21.12.2015, в указанный срок до 18 января 2016, устранены, не устранены пункты 2, 3, 5 и 7 предписания, а именно:

- п. 2 предписания № 1 от 21.12.2015 - не предоставлены акты на скрытые работы - нарушение п.12 РД-11-04-2006, ч. 4 ст. 53 «В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- п. 3 предписания № 1 от 21.12.2015 - монтируется труба от ул. Севастопольская (в районе реки Тавла) не проектная ПЭ100 SDR 17-450x26.7 отсутствует покрытие (со слов производителя работ), документ на применённый материал отсутствует;

- п. 5 предписания № 1 от 21.12.2015 - в колодце (на Ремзаводе) в точке подключения вместо кольца применён кирпич (кирпичная кладка внизу 5 рядов) нарушение проекта МК 14-р/15-НВ4;

- п. 7 предписания № 1 от 21.12.2015 - не представлены документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применённых строительных материалов - нарушение п. 12 РД-11-04-2006.

По результатам проверки составлен акт проверки № 2 от 29.02.2016 и протокол об административном правонарушении №17 от 11.03.2016 за совершение правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Усмотрев в действиях ответчика наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, Госстройнадзор РМ обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, в частности, для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей или административного приостановления их деятельности на срок до девяноста суток.

Объектом указанного правонарушения являются общественные отношения в сфере строительства, обеспечивающие его осуществление в соответствии с установленным законом порядком.

Строительство объектов капитального строительства, как следует из статей 3, 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулировано законодательством о градостроительной деятельности. Поэтому несоблюдение при строительстве обязательных требований Градостроительного кодекса посягает на охраняемые частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях общественные отношения.

Субъектом правонарушения является лицо, обязанное в силу закона соблюдать определенные требования в сфере строительства, которому адресовано предписание органа государственного строительного надзора.

Объективная сторона данного правонарушения характеризуется невыполнением в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного осуществлять контрольно-надзорные функции.

На основании части 6 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации", утверждено Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, пунктом 14 которого предусмотрена выдача предписания по результатам проведенной проверки заказчику, застройщику или подрядчику в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения.

В силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 №54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации", Положения об Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 13.09.2006 №407, Инспекция государственного строительного надзора Республики Мордовия является исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора.

Согласно пункту 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предметом государственного строительного надзора является проверка: 1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 2) наличия разрешения на строительство; 3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 12 Положения об Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 13.09.2006 №407 Инспекция в пределах своей компетенции составляет по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в пределах своей компетенции.

При проверке строительства объекта капитального строительства объекта капитального строительства: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал" на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также результатов этих работ требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов, проектной документации административным органом выявлен ряд нарушений законодательства, которые отражены в акте проверки акт №1 от 24 декабря 2015 года, на основании которого выдано предписание №1 от 24.12.2015.

КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" предписано:

1. работы по монтажу водовода от аэропорта до Ремзавода выполнены без осуществления надзора Инспекцией государственного строительного надзора Республики Мордовия в нарушение п. 5 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с изменениями) «в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции Объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации» КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» не известило Инспекцию о начале строительства- провести инструментальное обследование выполненных работ по монтажу конструкций в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

2.предоставить акты на скрытые работы - не предоставлены акты на скрытые работы - нарушение п.12 РД-11-04-2006, ст. 53 п.4 "В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительств, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть про ден после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

3.устранить нарушения по монтируемой трубе - монтируется труба от ул. Севастопольская (в районе реки Тавла) не проектная ПЭ100 SDR 17-450x26.7отсутствует покрытие (со слов производителя работ), документа на применённый материал отсутствует;

4.устранить нарушения по складированию строительных материалов, изделий, конструкций -выполняется в нарушение п.п.б.3.3 СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»: "трубы диаметром более 300мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами» -материал на стройплощадке навалом, на грунте.

5.устранить нарушения по колодцу - в колодце (на Ремзаводе) в точке подключения вместо кольца применён кирпич (кирпичная кладка внизу 5 рядов) нарушение проекта МК 14-р/15-НВ4;

6.предоставить общий журнал работ - не представлен общий журнал работ нарушение п. 12 РД-11-04-2006 «Должностное лицо органа государственного строительного надзора в соответствии с подпунктом «а» пункта 11 настоящего порядка проверяет следующие документы, в том числе: а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведётся учёт выполненных работ;

7.представить документы на применённые материалы, не представлены документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применённых строительных материалов - нарушение п. 12 РД-11-04-2006г.;

8.КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» не надлежаще осуществляет строительный контроль за объектом капитального строительства - нарушение в части 4 ст. 53 Градостроительного кодекса.

Из материалов дела следует, что нарушения, выявленное в результате проведения мероприятий по госнадзору и указанные пункты 2, 3, 5 и 7 предписания не устранены, а именно:

Вместе с тем, в силу части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

При принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности суд должен проверять, не истекли ли сроки давности, установленные частями 1, 3 статьи 4.5 КоАП РФ, привлечения лица к административной ответственности

В силу части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, в частности, имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол.

Согласно статье 4.5 КоАП РФ правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по делу, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся правонарушении - по истечении трех месяцев со дня обнаружения правонарушения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 24.6 КоАП РФ и разъяснениями, данными в пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, от 20.11.2008 № 60), при принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности, а также рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности суд должен проверять, не истекли ли сроки, установленные частями 1 и 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данные сроки не подлежат восстановлению, поэтому, в случае их пропуска, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности (часть 2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) либо решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения административного органа (часть 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ установлено, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения. В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера. Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Нарушение срока исполнения предписания следует исчислять с 19.01.2016, то есть со следующего дня, когда закончился срок исполнения предписания. Следовательно, и трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности следует исчислять с момента истечения срока исполнения предписания, то есть с 19.01.2016.

Исходя из изложенного, на момент принятия судом данного решения, установленный статьей 4.5 Кодекса трехмесячный срок давности для привлечения к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ истек (19.04.2016).

Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является одним из обстоятельств, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

На основании изложенного требование Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия о привлечении Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства" к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ подлежит отклонению.

Вопрос о взыскании государственной пошлины судом не рассматривался, так как в соответствии с действующим законодательством заявление административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

отказать Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия в удовлетворении требования о привлечении Казенному учреждению городского округа Саранск "Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства" к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение десяти дней с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Волкова