Гражданский кодекс часть 1

общества с ограниченной ответственностью «ТРИ ЭС КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ» (119180, <...>, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/II/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.05.2018, ИНН: <***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ОДЖИ ГРУПП» (121059 МОСКВА ГОРОД НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ ДОМ 16КОРПУС 2 КАБ. 521, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.07.2015, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки в размере 1 995 000 руб. по договору от 02.04.2020 № 01/ДмитрТС/3S20,

при участии:

от истца – представитель не явился, извещен,

от ответчика – ФИО1 (паспорт, диплом, дов. № 10-01/22 от 10.01.2022 г.).

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИ ЭС КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОДЖИ ГРУПП» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 1 995 000 руб. по договору от 02.04.2020 № 01/ДмитрТС/3S20.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, не явился.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому в удовлетворении требований просит отказать.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Между истцом (генеральный подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) 02.04.2020 был заключен Договор подряда № 01/ДмитрТС/3S20 (далее – договор), согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по поручению генерального подрядчика следующие работы:

- разработать рабочую документацию по переустройству тепловых сетей – вынос из пятна застройки по временной и постоянной схемам, а также по подключению объекта к инженерным сетям теплоснабжения;

- осуществить работы по сдаче тепловой сети (байпаса) во временную эксплуатацию;

- осуществить строительно-монтажные работы по переустройству тепловых сетей – вынос из пятна застройки по постоянной схеме;

- осуществить строительно-монтажные работы по подключению объекта к инженерным сетям теплоснабжения.

Как указывает истец, работы должны были быть выполнены 30.06.2021, по состоянию на апрель 2022 года работы в полном объеме не выполнены.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без удовлетворения, что и послужило основанием обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

Возражая по исковым требованиям, ответчик в своем отзыве указывает на встречное неисполнение обязательств.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения ответчика, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Согласно п. 4.1 Договора сроки выполнения работ должны соблюдаться согласно графика производства работ, а именно:

Проектные работы (стадия РД):

Разработка рабочей документации по переустройству тепловых сетей - вынос тепловых сетей из пятна застройки по временной (байпас) и постоянным схемам, и ее согласование;

Разработка рабочей документации на подключение объекта к инженерным сетям теплоснабжения, и ее согласование

- начало работ - в течение 3 календарных дней с даты передачи Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи исходно-разрешительной документации для начала выполнения Работ согласно перечню, предусмотренному Техническим заданием, а также поступления авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика согласно условиям п. 2.2. Договора;

- окончание работ - в течение 4 календарных месяцев с даты начала выполнения работ, при условии своевременных разработки и согласования в установленном порядке в ПАО «МОЭК», Генеральным подрядчиком или Техническим заказчиком рабочей документации индивидуального теплового пункта и внутренних инженерных систем объекта, и иной документации для строительства объекта, отсутствие которой может препятствовать достижению результата по настоящему Договору в срок.

Договора Осуществление работы по сдаче тепловой сети (байпаса) во временную эксплуатацию:

- окончание работ - не позднее 20.10.2020, за исключением получения справки о выполнении технического задания ПАО «МОЭК» №Т-Т32-06-180809/0 от 09.08.2018;

Проведение строительно-монтажных работ на переустройству тепловых сетей - вынос из пятна застройки по постоянной схеме:

- начало работ - в течение 4 календарных месяцев с даты окончания выполнения проектных работ, а также поступления авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика согласно условиям п. 2.2. Договора; передачи Генеральным подрядчиком всей необходимой исходно-разрешительной документации согласно перечню, указанного в техническом задании, отсутствие которой может препятствовать достижению результата по Договору в срок, в том числе, но не ограничиваясь - соглашение о компенсации потерь или иного документа, оговаривающего компенсацию за переустраиваемое имущество, заключенного с ПАО «МОЭК» или иным балансодержателем переустраиваемой тепловой сети; подписания акта приема-передачи строительной площадки и допуска.

- окончание строительно-монтажных работ без сдачи работ в ПАО «МОЭК» и иным необходимым организациям в установленном порядке - не позднее 20.10.2020.

Проведение строительно-монтажных работ по подключению объекта к инженерным сетям теплоснабжения:

- начало работ - в течение 4 календарных месяцев с даты окончания выполнения проектных работ, а также: поступления авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика согласно условиям п. 2.2. Договора; передачи Генеральным подрядчиком всей необходимой исходно-разрешительной документации согласно перечня, указанного в техническом задании, отсутствие которой может препятствовать достижению результата по настоящему Договору в срок, в том числе, но не ограничиваясь - соглашение о компенсации потерь или иного документа, оговаривающего компенсацию за переустраиваемое имущество, заключенного с ПАО «МОЭК», или иным балансодержателем переустраиваемой тепловой сети; подписания акта приема-передачи строительной площадки и допуска.

Подготовка и подписание исполнительной документации по окончанию строительно-монтажных работ, согласование ее в Мосгоргеотресте, сдача работ комиссии ПАО «МОЭК», МТУ Ростехнадзора, и другим необходимым организациям в установленном порядке, с целью подачи теплового носителя и тепловой энергии на объект на период пуско-наладочных работ:

- срок окончания данных работ не позднее 30.11.2020, при условии своевременного окончания Генеральным подрядчиком монтажных работ индивидуального теплового пункта, внутренних инженерных систем, не являющихся предметом договора, и их физической готовности, в том числе и документационной, к проведению комиссии ПАО «МОЭК» и проверке готовности систем на соответствие техническим условиям и согласованной в установленном порядке рабочей документации для возможности дальнейшего подключения объекта к инженерным сетям теплоснабжения, подаче теплоносителя и тепловой энергии на объект на период пуско-наладочных работ.

Дополнительным соглашением №1 от 09.10.2021 Стороны произвели расшифровку протокола согласования договорной цены к Договору и уточнили сроки выполнения работ в следующем порядке:

- п. 4.1.3 (переустройство теплосети и вынос из пятна застройки по постоянной схеме) Договора срок окончания работ (без сдачи работ в ПАО «МОЭК») - не позднее 31.01.2021;

- п. 4.1.4 (подключение объекте к инженерным сетям теплоснабжения) Договора срок окончания работ (без сдачи работ в ПАО «МОЭК») - не позднее 31.01.2021;

- п. 4.1.5 (подготовка и подписание исполнительной документации, согласование ее в Мосгоргеотресте и ее сдача ПАО «МОЭК», МТУ Ростехнадзора) Договора срок окончания работ - не позднее 28.02.2021, при условии своевременного окончания Геподрядчиком работ монтажных работ ИТП, внутренних инженерных систем, не являющихся предметом Договора, и их физической готовности, в том числе и документационной, к проведению комиссии ПАО «МОЭК» и проверке готовности систем на соответствие ТУ и согласованной в установленном порядке рабочей документации для возможности дальнейшего подключения объекта к инженерным сетям теплоснабжения, подаче теплоносителя и тепловой энергии на объект на период пуско-наладочных работ.

Срок выполнения Работ (Проектные работы) - в течение 3 календарных дней после передачи исходно-разрешительной документации, то есть не позднее 13.05.2020 (передавалась документация ТУ, ТЗ МОЭК по выносу сетей от сотрудника ФИО2, что подтверждается копиями переписки и документов по ней, поступление авансового платежа в размере 22 205 000 руб. 16.04.2020) - окончание работ в течение 4 месяцев с даты начала, то есть по 19.09.2020, однако, сроки были сдвинуты по независящим от Субподрядчика обстоятельствам ввиду получения согласования со стороны ПАО «МОЭК», которое было выдано 22.09.2020 (на согласование документы были поданы ранее еще в июле 2020 года, что подтверждается подписями сотрудников ПАО «МОЭК», а также письмом ДЖКХ г. Москвы о согласовании байпаса от 14.08.2020 (по указанному виду работ, сроки окончания не позднее 20.10.2020 при условии начала их выполнения в течение 4 месяцев после проектных работ).

Указанные обстоятельства послужили основанием заключения между сторонами Дополнительного соглашения № 1.

В адрес ответчика 07.09.2020 было предоставлено письмо со стороны Генподрядчика о корректировке рабочей документации.

Общая стоимость указанных работ согласно условиям Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1) - 4 500 000 руб.

Из пояснений ответчика усматривается, что работы были сданы согласно Акта выполненных работ 06.10.2020, но фактически работы были выполнены 22.09.2020 в момент получения согласования ПАО «МОЭК». Соответственно, сроки выполнения Проектных работ и Осуществление работ по сдаче тепловой сети (байпаса) во временную эксплуатацию выполнены своевременно.

Срок выполнения Работ (п. 4.1.3. (переустройство теплосети и вынос из пятна застройки) и Работ (п. 4.1.4. Договора (подключение объекта к инженерным сетям теплоснабжения) - не позднее 23.09.2020 (так как проект был согласован ПАО «МОЭК» 22.09.2020) в течение 4 календарных месяцев при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика согласно условиям п. 2.2. Договора; передачи Генеральным подрядчиком всей необходимой исходно-разрешительной документации согласно перечню, указанного в техническом задании отсутствие которой может препятствовать достижению результата по Договору в срок, в том числе, но не ограничиваясь - соглашение о компенсации потерь или иного документа, оговаривающего компенсацию за переустраиваемое имущество, заключенного с ПАО «МОЭК» или иным балансодержателем переустраиваемой тепловой сети; подписания акта приема-передачи строительной площадки и допуска и окончание не позднее 31.01.2021.

Общая стоимость указанных работ условиям Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1) - 39 660 000 руб.

Из содержания отзыва усматривается, что в адрес Генподрядчика 06.10.2020 было направлено письмо, исх. №216/20, о предоставлении недостающих документов: специальных технических условий и соглашения о компенсации потерь с ПАО «МОЭК», которое так и не было предоставлено Генподрядчиком. В случае, если не предоставляется указанное соглашение, то невозможно выполнить работы по п. 2.8 - 2.11 Протокола согласования договорной цены к Дополнительному соглашению № 1, а также предъявлять выполненные работы ПАО «МОЭК» по каждому этапу работ (то есть предъявить скрытые работы, входной контроль труб и прочее). Параллельно в 2021 году проходило пересогласование проекта, выполненного Подрядчиком в качестве Работ (Проектные работы (стадия РД), ввиду отсутствия у аккредитованных поставщиков МОЭК труб для прокладки теплосети, которое было пересогласовано 22.10.2021, при условии заключения соглашения о компенсации потерь, которое не предоставлялось Подрядчику вплоть до настоящего времени.

На основании вышеизложенного, сроки окончания работ по п. 4.1.3. и п. 4.1.4. Договора не ранее 22.10.2021 в связи с чем в адрес Генподрядчика было направлено Дополнительное соглашение о пролонгации сроков работ до 30.10.2021, об этом также указывалось в письме, исх. №039/22 от 25.04.2022, №231/21 от 18.11.2021.

Подрядчиком указанные виды работ выполнены с 07.10.2020 по 30.06.2021, что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2 за указанный период, соответственно.

С момента подписания указанного акта от 30.06.2021 Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства по проектированию и строительству теплосети в полном объеме:

- между сторонами 26.05.2021 было подписано Дополнительное соглашение №3, согласно которому в связи с неизвлечением шпунта Ларсена, по инициативе Генпдрядчика, Генподрядчик обязуется компенсировать стоимость неизвлекаемого материала в размере 13 610 000 руб., в связи с чем, сторонами подписывается акт и производится зачет денежных средств на указанную сумму 30.09.2021.

- сторонами 31.12.2021 подписывается соглашение о зачете, согласно которому стороны засчитывают сумму в размере 1 330 946,24 руб. по Договору, после которой у Подрядчика отсутствовали неотработанные денежные средства по Договору, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов.

Срок выполнения Работ (п. 4.1.5 по подписанию исполнительной документации по окончанию строительно-монтажных работ, согласование ее в Мосгоргеотресте, сдача работ комиссии ПАО «МОЭК», МТУ Ростехнадзора, и другим необходимым организациям в установленном порядке, с целью подачи теплового носителя и тепловой энергии на объект на период пуско-наладочных работ) и окончание не позднее 28.02.2021, при условии своевременного окончания Генеральным подрядчиком монтажных работ индивидуального теплового пункта, внутренних инженерных систем, не являющихся предметом настоящего договора, и их физической готовности, в том числе и документационной, к проведению комиссии ПАО «МОЭК» и проверке готовности систем на соответствие техническим условиям и согласованной в установленном порядке рабочей документации для возможности дальнейшего подключения объекта к инженерным сетям теплоснабжения, подаче теплоносителя и тепловой энергии на объект на период пуско-наладочных работ.

Общая стоимость Работ (п. 4.1.5 договора) составляет сумму в размере 250 000 руб.

Как пояснил ответчик, по день составления претензии со стороны Генподрядчика и подачи искового заявления Генподрядчиком не выполнены вышеуказанные обязательства, так как для указанных видов работ Генподрядчик в том числе должны быть переданы Подрядчику документы согласно технического задания к Договора, ввиду чего Подрядчик не имел возможности выполнить принятые на себя обязательства.

Согласно разделу 6 и Технического задания Договора Генподрядчик обязан своевременно предоставить Субподрядчику соответствующую проектно-сметную (техническую) документацию, строительную площадку для производства работ по акту-приема передачи, определить место работы Субподрядчика, обеспечивать его водой для технических нужд, обеспечивать электроснабжением о освещением объекта, осуществлять мойку колес, производить оплату работ, обеспечить присутствие лица, ответственного за производство работ и др.

В силу п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно ст. 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Соответственно, суд приходит к выводу, что вина подрядчика в невыполнении обязательства отсутствует, поскольку со стороны заказчика имело место встречное неисполнение обязательств.

В связи с изложенным, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд не находит основания для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

В соответствии со ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности заявленного истцом искового требования к ответчику.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

Судья

Р.Е. Галиева