Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АСТРА" (ИНН <***>, место нахождения 140180,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,<...>,,ПОМЕЩЕНИЕ 120, д/р 02.07.2015г.)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДАЛЬ" (ИНН <***>, место нахождения 117624,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ИЗЮМСКАЯ,ДОМ 37,КОРПУС 1, д/р 28.04.2015)

третье лицо ФИО2, ФИО3

о взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АСТРА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ОДАЛЬ" в окончательной редакции содержащим требования:

1) Взыскать с ответчика пени за нарушение сроков изготовления Готовой продукции по договору подряда в размере 908 581,7 руб.

2) Взыскать с ответчика стоимость остатков давальческого сырья в размере 1 656 046,05 руб.

3) Взыскать с ответчика штраф за удержание сырья и материалов по договору подряда в размере 4 968 138,15 руб.

4) Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в размере 66 364.91 руб.

5) Взыскать с ответчика законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) в размере 26 605,33 руб. (измененное требование)

6) Взыскать с ответчика убытки в размере связанные с оплатой услуг Субподрядчиков в размере 304 032 руб.

Ответчик извещен судом о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд не явился, отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению частично.

Во исполнение условий Договора Истец за свой счет отправил Ответчику сырье для изготовления Готовой продукции в соответствии с подписанными Спецификациями, что подтверждается накладными на отпуск материалов на сторону (форма № М-1) № 209 от 28.01.2016г. № 328 от 08.02.2016г., №327 от 08.02.2016г.№ 493 от 19.02.2016г., подписанными обеими сторонами. Общая стоимость отгруженных Ответчику материалов на момент отгрузки составляла 2 172 756 рублей.

Однако Ответчик ненадлежащим образом выполнил взятые на себя обязательства, поставив Готовую продукцию по Спецификации № 1 на склад ООО ПТО «Астра» не в полном объеме и с нарушением сроков, установленных спецификацией.

До настоящего времени Ответчиком не выполнены работы по изготовлению Готовой продукции по Спецификации № 1 от 30.12.2015г. в количестве 6514 единиц (из 9150 ед. предусмотренных спецификацией).

Согласно п. 5.2. Договора за нарушение сроков изготовления и поставки Готовой продукции, предусмотренных условиями настоящего Договора и/или Спецификациями, до 10 рабочих дней, Исполнитель уплачивает Заказчику пени из расчета 0,1 % от стоимости изготовления не поставленной в срок Готовой продукции согласно Спецификации, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления срока изготовления и поставки.

Если срок изготовления и поставки Готовой продукции будет нарушен Исполнителем более, чем на 10 рабочих дней Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,65 % от стоимости изготовления не поставленной в срок Готовой продукции согласно Спецификации, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления срока изготовления и поставки. Кроме того Исполнитель возмещает Заказчику все убытки понесенные Заказчиком, в следствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем настоящего Договора.

Спорный договор , поскольку односторонний отказ от него стороны допускается законом был расторгнут истцом претензией от 06.06.2016 №82

Требование истца о взыскании неустойки, ввиду допущенной ответчиком нарушения сроков изготовления Готовой продукции, подлежит расчету по дату прекращения основанного обязательства, в силу акцессорного характера пени, в связи с чем заявленное требование удовлетворено судом частично в сумме 159 148,08 рублей за период просрочки по состоянию на 06.06.2016

Согласно п. 2.6. Договора Исполнитель одновременно с передачей Заказчику всей Готовой продукции по соответствующей Спецификации, обязан передать Заказчику остаток сырья и фурнитуры по накладной М-15 с пометкой в строке основание «Возврат давальческого сырья из переработки» ((далее по тексту - «Материалы») и предоставить Акт по фактическому расходу Материалов на основании норм расхода, утвержденных Заказчиком, по форме согласованной Сторонами в Приложении №2(Отчет переработчика о расходовании материалов) к настоящему Договору. В случае перерасхода Материалов, а также в случае не возврата остатка Материалов частично или полностью, Исполнитель обязан возместить Заказчику его стоимость из расчета стоимости Материалов согласованной Сторонами и указанной в Накладной по форме М-15, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

В соответствие с п. 3.9. Договора «Исполнитель, в любом случае, не имеет права на удержание имущества, Материалов и Готовой продукции Заказчика. В случае такого удержания, указанного в настоящем пункте, Заказчик имеет право в несудебном порядке взыскать с Исполнителя штраф в размере составляющем трехкратный размер стоимости имущества, Материалов и Готовой продукции Заказчика, удерживаемых Исполнителем. Исполнитель будет обязан в безусловном порядке выплатить такой штраф Заказчику в течение трех рабочих дней с даты направления соответствующего письменного требования Заказчиком. Удержанием Готовой продукции и/или Материалов Стороны также признают не поставку Исполнителем Готовой продукции/Материалов в согласованный Сторонами срок, а также не возврат Материалов Заказчику совместно с Готовой продукцией.

Таким образом, Ответчик не имел оснований для удержания материалов и обязан был вернуть материалы Истца в следующие сроки: по спецификации № 1 - не позднее 30.04.2016г. (в срок окончания работ согласно спецификации) по спецификации № 5 - в разумный срок с момента получения уведомления об отказе заказчика от дальнейшего выполнения работ по спецификации с требованием вернуть материалы.

Учитывая, что материалы в указанные сроки Истцу не возвращены, требование о возмещении стоимости остатков материалов в сумме 1 656 046,05 руб. правомерно и подлежит удовлетворению.

В соответствие с п. 3.9. Договора Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере составляющем трехкратный размер стоимости имущества, Материалов и Готовой продукции Заказчика, удерживаемых Исполнителем. Исполнитель обязан в безусловном порядке выплатить такой штраф Заказчику в течение трех рабочих дней с даты направления соответствующего письменного требования Заказчиком.

Таким образом, Ответчик обязан оплатить штраф за удержание материалов в размере 4 968 138,15 руб. из расчета: 1 656 046,05 руб. (стоимость удерживаемых материалов) * 3

Учитывая, что Ответчиком безосновательно удерживаются остатки материалов стоимостью 1 656 046,05 руб., на указанную сумму подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) и законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ).

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) по состоянию на 01.08.2016 составляет 66 364.91 руб.

Сумма законных процентов (ст. 317.1. ГК РФ) по состоянию на 01.08.2016 составляет 26 361 руб. (данная сумму процентов определена судом в результате перерасчета)

Кроме того, истец по вине (что не опровергнуто) Ответчика понес убытки (реальный ущерб), связанные с оплатой услуг субподрядчиков, в размере 304 032 руб.

Пунктом 2.16 Договора предусмотрено, что если в соответствии с условиями конкретной Спецификации, необходимо выполнение дополнительного объема работ (услуг) по нанесению принта или/и вышивки с возможным привлечением третьей стороны (далее -«Субподрядчик»), Исполнитель обязуется передать по Акту приема - передачи Субподрядчику (по форме, соответствующей Приложению №5 (Акт приема-передачи полуфабрикатов) к Договору) раскроенное Сырье для выполнения Субподрядчиком необходимого объема работ, с обязательным указанием количества (объема) и стоимости переданного Сырья. Исполнитель по факту выполнения Субподрядчиком указанных в соответствующей Спецификации работ (услуг) обязуется принять возвращаемое Сырье, переработанное Субподрядчиком, по количеству и качеству работ (услуг), выполненных Субподрядчиком, для дальнейшего пошива Готовой продукции и подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) с Субподрядчиком, подтверждающий факт выполнения Субподрядчиком необходимого объема работ и их соответствия требуемому качеству.

Истец на основании Актов выполненных работ (оказанных услуг) и Актов приема-передачи полуфабрикатов от Субподрядчиков к Исполнителю оплатил Субподрядчикам стоимость оказанных услуг по нанесению принтов и аппликаций в сумме 482 612 рублей, в том числе:

117500 рублей - оплата Субподрядчику ООО ПКФ «Золотая нить» по акту № 322 от 22.03.2016г., платежное поручение № 2445 от 17.05.2016г.

60000 рублей - оплата Субподрядчику ООО ПКФ «Золотая нить» по акту № 442 от 07.04.2016г., платежное поручение № 2429 от 13.05.2016г.

312612 рублей - оплата Субподрядчику ИП ФИО4 по акту № ПР16-28 от 29.02.2016г., платежное поручение № 1726 от 14.03.2016г.,

подтверждающий факт выполнения Субподрядчиком необходимого объема работ и их соответствия требуемому качеству.

312612 рублей - оплата Субподрядчику ИП ФИО4 по акту № ПР16-28 от 29.02.2016г., платежное поручение № 1726 от 14.03.2016г.,

Однако Ответчик поставил Истцу только часть изделий с принтами, оплаченными Истцом по накладным № 018 от 29.04.2016г. и 019 от 18.05.2016г.

Таким образом, в связи с тем, что Ответчик поставил Истцу не все изделия с нанесенными субподрядчиками и оплаченными истцом принтами, Истец по вине Ответчика понес убытки (реальный ущерб), связанные с оплатой услуг субподрядчиков, в размере 304 032 руб.

В связи с изложенным, и поскольку истцом доказаны факты, образующие в совокупности состав гражданского правонарушения необходимый для возложения на ответчика обязанности по возмещению убытков, суд удовлетворяет указанное требование.

Судебные расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 15, 307,309,310,314,330,395, ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДАЛЬ" (ИНН <***>, место нахождения 117624,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ИЗЮМСКАЯ,ДОМ 37,КОРПУС 1, д/р 28.04.2015) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АСТРА" (ИНН <***>, место нахождения 140180,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,<...>,,ПОМЕЩЕНИЕ 120, д/р 02.07.2015г.) пени за нарушение сроков изготовления Готовой продукции по договору подряда в размере 159 148,08 рублей, стоимость остатков давальческого сырья в размере 1 656 046,05 руб., штраф за удержание сырья и материалов по договору подряда в размере 4 968 138,15 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в размере 66 364, 91 руб., законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) в размере 26 361 руб., убытки в размере связанные с оплатой услуг Субподрядчиков в размере 304 032 руб. и 60 347 рублей в возмещение судебных расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

С У Д ФИО5 Е.В.