Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Вишняковой А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корчагиной Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Полного Товарищества Строителей «ООО «Ракурс» и компания», г. Новотроицк Оренбургской области

к обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж», г. Оренбург

3 лицо: открытое акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск Оренбургской области

о взыскании 896 086 руб. 82 коп.

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО1 - представитель (доверенность № 20/14 от 01.09.2014 на три года)

от ответчика: явки нет

от третьего лица: явки нет

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв

УСТАНОВИЛ:

Иск предъявлен о взыскании 896 086 руб. 82 коп. – составляющие 853 416 руб. 02 коп. долг, 42 670 руб. 80 коп. пени за просрочку оплаты выполненных работ (0,1% от просроченной суммы) за период с 15.04.2013 по 21.04.2014 по договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ № 09 от 15.10.2012.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, в суд не явились. В силу ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ заседание проводится в их отсутствие.

Истец в судебном заседании приобщил к материалам дела дополнительные документы, исковые требования поддержал.

Ответчик отзыв на иск не представил.

От ОАО «Орскнефтеоргсинтез» поступил отзыв, поясняет, что не является стороной договора между сторонами по делу. Ответчик выполнил свои обязательства перед ОАО «Орскнефтеоргсинтез». В отношении обязательств сторон 3 лицо не имеет заинтересованности.

В открытом судебном заседании установлено, что 15.10.2012 между ООО «Группа СПЕКТР» (реорганизовано в ООО «Союзлифтмонтаж») (генподрядчик) и полное товарищество строителей «ООО «Ракурс и компания» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 09 (т. 1 л.д. 36-43), по условиям которого во исполнение договора подряда № 384 от 05.04.2012 (доп.соглашение № 12-384/12-1 от 10.10.2012) субподрядчик обязуется выполнить, а генподрядчик обязуется принимать и оплачивать следующие работы и на условиях настоящего договора:

- отделка фасада лаборатории производства топлив ОАО «Орскнефтеоргсинтез» на основании сметы: № 12-НПЗ-599 Доп.работы. Фасад. Перепланировка лаборатории производства топлива.

Согласно пункту 1.2. договора субподрядчик обязуется выполнить все работы в сроки, согласованные сторонами.

Пунктом 2.2.1 договора субподрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в соответствии с проектной документацией, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу генподрядчику в установленный настоящим договором срок.

В силу пункта 4.1. договора стоимость подлежащих выполнению работ по предмету договора составляет ориентировочно 1 623 066 руб. без НДС.

Пунктом 4.2. договора стороны согласовали, что формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ (КС-2) в пределах стоимости согласованной сторонами сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ субподрядчик предоставляет подрядчику счет-фактуру на выполненные работы.

Оплата выполненных работ производится генподрядчиком после подписания сторонами актов сдачи-приемки (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании выставленных счетов-фактур путем перечислений денежных средств на расчетный счет субподрядчика или взаимозачетом встречных требований (пункт 4.3. договора).

Пунктом 4.4. договора предусмотрен порядок платежей за выполненные работы, а именно:

4.4.1 субподрядчик не позднее 23 числа отчетного месяца составляет акт приемки выполненных работ между заказчиком и генподрядчиком по форме КС-2 и подписывает его в 4 экземплярах у уполномоченных представителей заказчика. Одновременно с актом предоставляются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), справка-реестр, акты на стесненные условия туда, текущая исполнительная документация.

4.4.2 субподрядчик обязан не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным предоставить генподрядчику следующий комплект документов, подтверждающих выполнение работ между субподрядчиком и генподрядчиком:

- акт приемки выполненных работ (КС-2) – 3 экземпляра,

- справка о стоимости выполненных работ (КС-3) – 3 экземпляра,

- счет-фактура – 2 экземпляра.

В силу пункта 4.5. договора оплата выполненных работ производится генподрядчиком в течение 5 календарных дней с момента поступления денежных средств от заказчика при условии своевременного предъявления субподрядчиком счетов генподрядчику.

Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика (пункт 4.6. договора).

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (пункт 11.1 договора).

В силу ст. 702 ГК РФ, по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что свои обязательства по договору субподряда № 09 от 15.10.2012 выполнил надлежащим образом, в подтверждение чего представил акты приемки выполненных работ по форме КС-2 (№ 6 от 27.11.2012, № 7 от 22.12.2012) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ 6 от 27.11.2012, № 7 от 22.12.2012), итого на общую сумму 1 913 416 руб. 02 коп. на основании справок КС-3 и счетов-фактур (ч. 5 ст. 173 Налогового кодекса Российской Федерации).

Истцом выставлены счета-фактуры № 00007 от 21.12.2012, № 00006 от 26.11.2012.

Ответчик частично исполнил свои обязательства по оплате выполненных работ платежными поручениями № 317 от 11.10.2012 в размере 300 000 руб. № 383 от 12.11.2012 в размере 360 000 руб., № 72 от 15.04.2013 в размере 400 000 руб. на общую сумму 1 060 000 руб., включая НДС (ч. 5 ст. 173 Налогового кодекса Российской Федерации).

Задолженность ответчика перед истцом, с учетом произведенной ответчиком частичной оплаты, составляет 853 416 руб. 02 коп.

Ответчиком в судебном порядке сумма долга не оспорена.

В нарушение ст. ст. 309-310, 702 ГК РФ, доказательств оплаты долга на дату рассмотрения по существу нет.

Исковые требования в части долга подлежат удовлетворению.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка.

В силу части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

На основании п. 4.5 договора, окончательный расчет – в течение 5 календарных дней.

По п. 8.10 договора, за нарушение сроков оплаты уплачивается пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от такой суммы.

В связи с чем, истец правомерно предъявляет ответчику пени (5 % от суммы долга), так как согласно арифметическому расчету за весь период просрочки пени больше - 42 670 руб. 80 коп.

Оснований для уменьшения указанной суммы пени в силу ст. 333 ГК РФ нет (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.11 г. № 81) с учетом принципа соразмерности пени последствиям нарушения исполнения обязательства, большого периода просрочки, а также установленного договором лимита ответственности. Пени – договорная ответственность, согласованная сторонами (ответчик мог предусмотреть иной срок оплаты, иной коэффициент пени).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, носящие объективный характер, а также то, что требования истца подтверждаются материалами дела, они признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж» ИНН <***> ОГРН <***>, г. Оренбург в пользу Полного Товарищества Строителей «ООО «Ракурс» и компания» ИНН <***> ОГРН <***>, г. Новотроицк Оренбургской области 896 086 руб. 82 коп., из которых 853 416 руб. 02 коп. долг, 42 670 руб. 80 коп. пени, и кроме того расходы по оплате госпошлины в сумме 20 921 руб. 73 коп.

Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд Оренбургской области в течение месяца с даты принятия решения.

Судья А.А. Вишнякова