Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Витрокоммерц" (620041, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2016, ИНН: <***>)

к Государственному учреждению – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (614010, Пермский край, Пермь город, Клары ФИО1 улица, дом 10А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2002, ИНН: <***>)

о взыскании 142 429 руб. 40 коп.

При участии:

от истца – ФИО2, доверенность от 02.07.2021, диплом, паспорт;

от ответчика – ФИО3, доверенность от 23.10.2020, диплом, паспорт

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Витрокоммерц» (далее –истец) обратилось с иском о взыскании с государственного учреждения – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее –ответчик) денежных средств в размере 142 429 руб. 40 коп., перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту от 27.03.2020 № 353 на поставку и установку в 2020 году комплектов беспроводной системы вызова помощника для нужд Учреждения.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором с исковыми требованиями не согласен, поскольку первоначально поставленный товар был демонтирован самим поставщиком со ссылкой на несоответствие его характеристик тем, которые были указаны в контракте. По окончанию срока действия контракта товар так и не был поставлен Заказчику, в связи с чем, обеспечительный платеж не подлежит возврату истцу.

В силу положений ч.ч. 1, 4 ст. 137 АПК РФ и разъяснений, данных в абз. 2 п. 27 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", суд вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции при условии, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и разбирательства по существу, а также если эти лица не представили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие.

Суд с учетом мнения сторон, в порядке вышеназванной статьи завершил предварительное судебное заседание и открыл основное разбирательство по делу.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд полагает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела следует, что 27.03.2020 между Ответчиком (Заказчик) и истцом (Поставщик) заключен государственный контракт № 353, согласно п. 2.1 которого Поставщик обязуется поставить и установить Заказчику товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) и иными положениями контракта, а Заказчик обязуется оплатить Поставщику фактически поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Согласно п. 3.1 контракта цена составляет 208 896 руб. 36 коп., НДС не облагается, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Права и обязанности сторон предусмотрены разделом 5 контракта.

Так, в силу п.п. 5.1.1 Поставщик обязан поставить и установить Товар в течение 20-ти (Двадцати) рабочих дней с момента заключения
настоящего Контракта, по адресам: <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>.

Кроме того, согласно п. 5.1.4 контракта выставить Заказчику счет и другие надлежащим образом оформленные отчетные документы на
Товар, в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения товарной накладной или универсального передаточного акта без возражений, подписанных Заказчиком.

Порядок и сроки приемки товара урегулированы в разделе 7 контракта.

Поставщик уведомляет Заказчика о готовности поставить и установить Товар не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты поставки и установки Товара (п. 7.1).

Товар поставляется и устанавливается в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресам Заказчика, в соответствие с пунктом 5.1.3. настоящего Контракта, в рабочие дни ПН-ЧТ с 09:00 до 17:00 и ПТ с 09:00 до 16:00 (по местному времени), - в течение 20-ти (Двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта (п. 7.2).

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты установки Товара Поставщиком по адресам Заказчика, указанных в пункте 5.1.3. настоящего Контракта, Заказчик производит проверку и приемку поставленного Товара на соответствие требованиям, установленным Техническим заданием, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту (п. 7.3).

При приемке Товара Заказчик подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ. При отсутствии претензий к поставленному и установленному Товару, Заказчик уведомляет Поставщика о подписании товарной накладной или универсального передаточного документа посредством любого средства связи, указанного в п. 13 настоящего Контракта (п. 7.4).

Поставщик при поставке и установке Товара представляет соответствующие документы на данный вид Товара, подтверждающие качество, безопасность, соответствие техническим характеристикам данного Товара, а также обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с п. 11.5. настоящего Контракта (п. 7.5).

В случае, если количество, качество и характеристики поставляемого Товара не удовлетворяют Заказчика, Заказчик в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, со дня поставки Товара, выписывает Поставщику акт-рекламацию к поставленному Товару с указанием претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара (п. 7.6).

Под недостатками Товара понимается несоответствие Товара стандарту на данный вид Товара, существующему в Российской Федерации на момент исполнения настоящего контракта, а также техническим условиям изготовителя, подтвержденным соответствующими сертификатами качества (п. 7.6).

Стороны обязаны оформить и подписать Акт об исполнении Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту) в соответствии с пунктами 5.1.7, 5.3.5 (п. 7.8).

В силу п. 9.1 контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику к моменту заключения настоящего Контракта документ, подтверждающий осуществление Поставщика одного из следующих способов обеспечения исполнения Контракта: предоставление банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае полного неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту по вине Поставщика денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, удерживаются Заказчиком в полном объеме и Поставщику не возвращаются. В аналогичном случае при представлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии Заказчик вправе направить гаранту требование об уплате суммы обеспечения исполнения Контракта, установленной банковской гарантией, в полном размере (п. 9.4).

Согласно п. п. 4.3 4.4 Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе и действует по 29 мая 2020 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Поставщика в части поставки Товара и прекращение обязательств Заказчика по оплате поставленного Товара.

Из искового заявления следует, что 20.03.2020 истец перечислил ответчику 142 429 руб. 40 коп. в качестве обеспечения исполнения контракта, что подтверждается платежным поручением № 430. Данный факт сторонами не оспаривается.

Истец полагает, что неисполнение контракта допущено по объективным причинам, в отсутствие в том числе вины, поскольку стало следствием наступивших в период срока действия контракта обстоятельств непреодолимой силы, связанной с введением на территории Российской Федерации и, в частности, Свердловской области и Пермского края, ограничительных мер.

По мнению истца, ответчик неправомерно уклонился от продления срока исполнения обязательств по контракту, лишив тем самым общество соответствующей возможности, что должно быть расценено, как отказ Заказчика от исполнения контракта.

Поскольку, как полагает истец, контракт прекратил свое действие 29.05.2020, то правовых оснований для удержания денежных средств, внесенных истцом в качестве обеспечения исполнения данного контракта не имеется.

В адрес Ответчика была направлена претензия с требованиями в добровольном порядке погасить образовавшуюся задолженность, которая осталась без удовлетворения.

Вышеизложенные обстоятельства явились основанием обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, обеспечительным платежом.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела усматривается, что истец, заявляя настоящий иск, ссылался на необоснованность удержания ответчиком суммы обеспечительного платежа.

01.04.2020 г. в адрес отделения Фонда поступило уведомление Поставщика от 30.03.2020г. (вх. № 10902), в котором Поставщик, ссылаясь на Указы губернаторов Пермского края и Свердловской области, указывал на то, что сложившаяся ситуация, связанная с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем у Поставщика отсутствует возможность закупить Товар у третьих лиц, поставить и установить Товар в срок, предусмотренный п. 5.1.1 Контракта.

Пунктом 10.1 Контракта предусмотрено, что под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 (далее -Указ № 206) были установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 (далее - Указ №239) - с 4 по 30 апреля 2020 года и Указом Президента Российской Федерации 28.04.2020 г. № 294 (далее - Указ № 294) - с 6 по 8 мая 2020 г. Организации (работодатели и их работники), на которых не распространяются Указы, перечислены соответственно в п. 2 Указа № 206, п. 4 Указа № 239, п. 3 Указа № 294.

В целях исполнения положений вышеназванных указов Президента Российской Федерации, а также для принятия необходимых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) органами государственной власти субъектов Российской Федерации приняты дополнительные нормативные правовые акты, которые предусматривают, в том числе, приостановление (ограничение) деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствующих территориях.

Однако, обстоятельством непреодолимой силы в данном случае является не сама эпидемия новой коронавирусной инфекции, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории России для противодействия ее распространению, из-за которых исполнение соответствующего государственного контракта (договора) становится невозможным, что должно быть подтверждено соответствующими уполномоченными органами. То есть, должно быть доказано наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и неисполнением стороной по контракту (договору) своего обязательства.

Соответствующие разъяснения даны Верховным Судом РФ в разделе 2 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21.04.2020 г.

Так, в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (далее - ТИП РФ) принято решение об организации торгово-промышленными палатами субъектов РФ с 26 марта 2020 года работы по выдаче Заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, и связанных с такой выдачей консультаций, на бесплатной основе. Указанная работа проводилась для всех организационно-правовых форм организаций и предпринимателей. Кроме того, начиная с 26 марта 2020 года, ТПП РФ осуществляла выдачу Сертификатов о форс-мажоре в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров также на бесплатной основе (Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 г. № ПР/0316).

13.05.2020 г. в адрес Заказчика посредством электронной почты (ol.konik@ro59.fss.ru) поступило сообщение Поставщика о планируемой поставке и установке Товара 14.05.2020 г. по всем адресам Заказчика в течение 2-х дней.

14.05.2020 представитель Поставщика поставил и установил Товар по 3 из 8 адресов, указных в Контракте: <...>; <...>; <...>.

Из пояснений представителя истца следует, что сотруднику общества, прибывшему 14.05.2020 в учреждение для выполнения обязательств по установке, указанный товар был передан для возврата обществу.

Как пояснил представитель ответчика, в процессе установки Товара Поставщиком было самостоятельно обнаружено, что поставленный Товар не соответствует характеристикам, указанным в Контракте.В связи с этим весь Товар,установленный в помещениях Заказчика по вышеуказанным адресам, был демонтирован Поставщиком.

Однако, документов подтверждающих передачу товара, предусмотренных п. п. 7.4, 7.5, истцом в материалы дела не представлено.

Далее как следует из материалов дела, в адрес отделения Фонда было направлено письмо № 2-100-2020 от 09.06.2020 г., в котором Поставщик предложил заключить дополнительное соглашение, в котором предлагал поставить Товар с улучшенными потребительскими свойствами, техническими и функциональными характеристиками.

Отделением Фонда был дан ответ № 16-14/16-19586 от 19.06.2020 г., в котором разъяснялось, что вопрос о наличии оснований для продления срока исполнения обязательств по Контракту соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий и, соответственно, вопрос о возможности заключения дополнительного соглашения к Контракту о поставке Товара с улучшенными характеристиками может быть рассмотрен при условии предоставления Обществом соответствующих доказательств (соответственно, на момент подготовки данного письма характеристики предлагаемого Товара на соответствие их потребностям Заказчика не анализировались).

03.07.2020 в адрес отделения Фонда поступило письмо ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» № 2-134-2020 от 30.06.2020 г. (вх. № 22045), в котором Поставщик ссылаясь п. 9.4 Контракта, согласно которому в случае полного неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту по вине Поставщика денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, удерживаются Заказчиком в полном объеме и Поставщику не возвращаются, а также на неисполнение обязательств по причине действия обстоятельств непреодолимой силы и окончание срока действия Контракта просил вернуть денежные средства (142 429,40 руб.), внесенные им в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту. В обращении Общество ссылалось также на направление им 06.04.2020 г. в адрес Губернатора Свердловской области обращения о разрешении осуществлять свою деятельность, связанную с поставкой оборудования, и на неполучение положительного ответа.

Поскольку документальных доказательств, обосновывающих непосредственное влияние обстоятельств непреодолимой силы на неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту Обществом представлено не было, 13.07.2020 г. отделением Фонда был дан ответ (исх.№ 02-31/04-22045), в котором вновь было указано на необходимость документального подтверждения воздействия обстоятельств непреодолимой силы на выполнение ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» обязательств по Контракту, с целью подтверждения срока действия обстоятельств непреодолимой силы для Общества и возможного исполнения обязательств по Контракту в пределах срока (20 (Двадцати) рабочих дней), установленного п. 5.1.1 Контракта, по окончании их воздействия.

Сопроводительным письмом от 13.07.2020 г. № 2-143-2020 Общество вновь направило в адрес отделения Фонда предложение о заключении, ранее направленного дополнительного соглашения № 1 к Контракту о поставке Товара с улучшенными характеристиками (вх. №02-31/04-22045-отв1 от 27.07.2020 г.). В подтверждение действия обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность исполнения принятых обязательств по контракту, Обществом была приложена копия обращения к Губернатору Свердловской области (о разрешении осуществлять Обществом свою деятельность) от 06.04.2020 г. и копия ответа Министрества здравоохранения Свердловской области от 17.04.2020 г.

Однако, из содержания представленного документа следовало, что Министерство здравоохранения Свердловской области не обладает полномочиями по определению перечня организаций, имеющих право на работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Таким образом, указанный ответ был дан не по существу обращения Общества и, соответственно, не являлся документом, подтверждающим наличие обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих воздействие на выполнение ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» обязательств по Контракту.

Кроме того, отделением Фонда было установлено, что предлагаемый Поставщиком к поставке Товар взамен предусмотренного Контрактом не отвечал потребностям Заказчика,соответственно не мог являться Товаром с улучшенными техническими характеристиками,

В соответствии с условиями Контракта и приложенному к нему Техническому заданию ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» обязалось поставить комплекты беспроводной системы вызова помощника в количестве 8 шт., в состав которых входит приемник с габаритами 190*135*37 мм.

Письмом № 2-100-2020 от 09.06.2020 г., а также письмом № 2-143-2020 от 13.07.2020 г. ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» предлагало поставить комплекты беспроводной системы вызова помощника в количестве 8 шт., в состав которых входит приемник с габаритами 180*265*60 мм.

Таким образом, поскольку предлагаемый к поставке Обществом Товар не соответствовал потребностям Заказчика (допустимым параметрам), указанным в технических характеристиках к Товару в документации об электронном аукционе, предлагаемый Товар не обладал улучшенными характеристиками. Соответственно, в силу Закона № 44-ФЗ, основания для заключения дополнительного соглашения (даже при соблюдении прочих условий) в данном случае отсутствовали.

Основываясь на вышеизложенных обстоятельствах, отделением Фонда был дан подробный ответ об отсутствии оснований для заключения дополнительного соглашения (письмо отделения Фонда от 25.08.2020 г. № 04-30/04-22045-отв).

Сопроводительным письмом от 22.10.2020 г. № 2-289-2020 Общество направило в адрес отделения Фонда предложение о заключении дополнительного соглашения, предложив поставить Товар с другими улучшенными характеристиками (вх. № 35363 от 22.10.2020 г.). Каких-либо документов, обосновывающих невозможность исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Обществом вновь представлено не было.

В связи с этим, в отсутствие доказательств, обосновывающих непосредственное влияние обстоятельств непреодолимой силы на неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту, 05.11.2020 г. отделением Фонда был дан ответ (исх. № 16-14/04-35363) об отсутствии оснований для заключения дополнительного соглашения на поставку Товара с улучшенными характеристиками.

07.12.2020 г. в адрес отделения Фонда поступило обращение ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» от 02.12.2020 г. № 2-259-2020 (вх. № 42773) с требованием вернуть денежные средства, перечаленные в качестве обеспечение исполнения обязательств по Контракту.

В обоснование невозможности исполнения обязательств в установленный Контрактом срок в связи с наличием обстоятельств непреодолимой силы Обществом к письму приложено заключение Уральской торгово-промышленной палаты № 5806-1/1713 от 30.11.2020 г. о наличии обстоятельств непреодолимой силы. Данным заключением определено, что обстоятельства непреодолимой силы для исполнения обязательств по Контракту действовали для ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» в течение 43 дней - с 30 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г.и, по мнению Уральской торгово-промышленной палаты, обоснован перенос срока исполнения обязательств ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» с 24.04.2020 г. на 06.06.2020 г.

Вместе с тем, ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» ни до 29.05.2020 г. включительно (срок действия Контракта, определенный п. 4.1 Контракта), ни до 06.06.2020г. включительно (как указывает Уральская торгово-промышленная палата) обязательства по поставке и установке Товара надлежащим образом исполнены не были.

Таким образом, проанализировав условия договора, а также оценив представленные сторонами в обоснование своих позиций доказательства, суд установил факт ненадлежащего выполнения истцом обязательств по поставке ответчику соответствующего требованиям договора товара.

В силу п. 9.4 контракта в случае полного неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту по вине Поставщика денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, удерживаются Заказчиком в полном объеме и Поставщику не возвращаются.

Пунктом 1 статьи 381.1 ГК РФ предусмотрено, что денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон (пункт 2 статьи 381.1 ГК РФ).

В силу пункта 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком).

Доказательств того, что истец поставил ответчику предусмотренный контрактом товар надлежащего качества, который принят ответчиком и используется им, в материалы дела не представлено.

Таким образом, удержание обеспечительного платежа произведено в соответствии с положениями действующего законодательства и контракта, оснований для удовлетворения иска судом не установлено.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.ФИО4