Мэрия городского округа Тольятти (далее - истец, Мэрия г.о. Тольятти, Заказчик) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" (далее- ответчик, ООО «ТрансСервис», Подрядчик) о взыскании 7 791 033 руб. 39 коп. - неустойки по муниципальному контракту №0142300010013000211-0124583-01 от 25.07.2013. Определением от 04.04.2016 в одно производство объединено дело №А55-3484/2016 по вышеуказанному иску и дело №А55-3488/2016 по иску Мэрии г.о. Тольятти об обязании ответчика устранить дефекты в работа, выполненных по данному муниципальному контракту. При этом объединенному делу присвоен № А55-3484/2016. Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзывах на иск, ссылаясь на несоблюдение ответчиком досудебного претензионного порядка в отношении требований об устранении уточненных недостатков в выполненных работах. Одновременно ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки, подлежащей взысканию, в связи с ее несоразмерностью последствиям неисполнения обязательств, в частности, начислением суммы неустойки на весь объем работ, предусмотренных спорным контрактом, в то время как тем, что дефекты выявлены в работах, стоимость которых составляет 8 170 971руб.38коп. Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд считает, что требований истца подлежат частичному удовлетворению, исходя из следующего: Как следует из материалов дела, 25 июля 2013 года по итогам открытого аукциона в электронной форме 25.07.2013 года между Мэрией городского округа Тольятти и ООО «ТрансСервис» был заключен муниципальный контракт № 0142300010013000211-0124583-01 (далее - Контракт ), согласно которому Заказчик (истец) поручает, а Подрядчик (ответчик) принимает на себя обязательство по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Автозаводского района городского округа Тольятти, согласно техническому заданию (Приложение № 2), перечню объектов (Приложение № 3), расчету цены тракта (Приложение № 4) , в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. (т.1 л.д.7). В соответствии с пунктом 2.1.контракта цена данного муниципального контракта составляет 165 766 667, 89 руб. Пунктом 1.2. контракта предусмотрено, что 5.2.12 января 2015 года между истцом и ответчиком на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №0842300004014000199 от 25 декабря 2014 г., был заключен муниципальный контракт №№-д/4.2-2, согласно которому Заказчик (истец) поручает, а Подрядчик (ответчик) принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе получение заключения ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и инженерным изысканиям для проектирования капитального ремонта автомобильных дорог (далее — проекты), в рамках мероприятий муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. №233-П/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в городском округе Тольятти на 2014-2020 гг.», в соответствии с условиями настоящего контракта.(т.1 л.д.5). В пункте 1.2. контракта определено, что Подрядчикобязуется выполнить работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими условиями и техническим заданием (Приложение №2) с надлежащим качеством и предоставить Заказчику результаты работы в объеме, с качеством и в сроки, указанные в настоящем контракте. Пунктом 3.4.7. контракта предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком некачественно, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок или уменьшить оплату за некачественно выполненные работы. В соответствии с п.3.4.8. контракта при определении Подрядчику срока для безвозмездного устранения выявленных недостатков по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет недостатки и информирует Заказчика о готовности к сдаче работ, но не позднее конечного срока устранения недостатков установленного Заказчиком. В пункте 4.3.20. контракта контрагенты установили, что Подрядчик обязан соблюдать гарантийныеобязательства на принятые Заказчиком работы и устранять выявленные в течение гарантийного срока недостатки за счет собственных средств, в установленный Заказчиком срок. Гарантийный срок на принятые Заказчиком работы устанавливается со дня подписания актов выполненных работ и составляет 3 года. Согласно п. 5.3. контракта за каждый день просрочки срока исполнения обязательств по настоящему контракту и/или срока устранения недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта, Во исполнение своих обязательств ответчиком выполнены, а истцом приняты работы, предусмотренные спорным контрактом, что подтверждается двусторонними актами о приемке выполненных работ от 01.10.2013 №1, от 11.10.2013 №2, от 18.10.2013 №3, от25.10.2013 №4, от 29.10.2013 №5, от27.10.2013 №6, от 27.10.2013 №7, от 27.10.2013 №8, от 27.10.2013 №9, от 27.10.2013 №10, №11, №12, от 29.10.2013 №13, №14№16, №15, №17, от 31.10.2013 №18, №19, №20, №21, №22,№23, №24, №25, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35,№36, 337, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45.(т.1 л.д.97-163). Стороны не отрицают тот факт, что истцом оплата вышеуказанных работ произведена полностью. Между тем, в результате контрольных проверок работниками Мэрии г.о. Тольятти в работах, выполненных по данному контракту, в рамках гарантийным обязательствам были выявлены дефекты, о чем свидетельствуют акты от 15 апреля 2014г.№№ 14, 14, 16, 20, 23, 24, 4, 29, 29, от 29 апреля 2015г. №№13, 13, 15, от 20 мая 2015 г. №№ 09, 09, 09, 09, 10, 13, 14, 17, 7, от 17 июля 2015г. (т.1 л.д.58-96). Как видно из материалов дела, часть вышеуказанных актов, в которых указаны виды и объемы замечаний, а также сроки устранения (30 мая 2015г., до 01.06.2014, до 01.06.2015) была составлена с участием представителя ответчика-прораба ОО «ТрансСервис» ФИО3 В последствии вышеуказанные акты комиссионного обследования работ в рамках гарантийных обязательств по данному контракту были направлены почтой, а именно: письмом от 03.11.2015 №1077/7. (т.2 л.д.6). Согласно ст. ст.723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). В соответствии с статьей 724 ГК РФ если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. Как видно из материалов дела, ООО «ТрансСервис» не устранил выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком в вышеуказанных актах, о чем свидетельствует Акт от 22.10.2015 (т.1 2 л.д.4). Принимая во внимание вышеизложенное и на основании ст. ст.307,309,723,724 ГК РФ требования истца о безвозмездном устранении недостатков в работах, выполненных ответчиком по спорному муниципальному контракту, в срок до 18 июля 2016года, в частности: № п/п | Адрес | Замечания | 1. | б-р Луначарского, 14 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 25 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 80 м. | 2. | пр-т ФИО5, 19 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S6 м2. проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 20 м, поднять колодец относительно уровня покрытия. | 3. | пр-т ФИО5,21- проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 10 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 35 м. | 4. | ул. Дзержинского, 31 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 1 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 5. | Ул. Дзержинского, 43/3 - проезд | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более чем на 2 см, локальное разрушение асфальтобетонного покрытия 5 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 6. | ул. Ворошилова, 18 - проезд | Поднять колодец относительно уровня покрытия, не закрыто отверстие от кернения. | 7. | ул. Дзержинского, 29 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 10 м2. | 8. | ул. Свердлова, 32 и въезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 50 м2, поднять крышки смотровых колодцев (оголовков) относительно уровня покрытия 5 шт., проливка швов, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 9. | Сквозной проезд от ул. Ворошилова до дома №2 по бульвару Гая | На дорожном покрытии проезда и на въезде в выбоины и глубокие ямы (S=88м2), проливка швов и трещин (L=100м2) на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. В районе Гая, 2 разрушение покрытия на S=9м2. | 10. | б-р Луначарского - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 250 м2. проливка швов на стыках укладки полос, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 400 м. | 11. | ул. Ворошилова, 63 | Разрушение покрытия, выбоины (S=3м2). Коллейный износ S=30м2. Пролить трещины L=15м. | 12. | ул. Ворошилова, 53 | На проезжей части поднять 1 колодец (S=2м2), восстановить разрушенное покрытие вокруг 1 колодцаS=2м2. | 13. | ул. Автостроителей, 98 | На дорожном покрытии – выбоины п.1 торец (S=55м2), проливка швов L=50 м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. Коллейный износ покрытия и выкрашивание покрытия п.7-п.9 S=300 м2. Закрыть кернение. | 14. | ул. Автостроителей, 82 | Закрыть кернение м/д п.3-п.4. Проливка швов L-20м, глубокие выбоины ремонт дорожного покрытия S=15 м2. | 15. | ул. Дзержинского, 17-19 (тротуар) | ФИО4 в покрытии по всей длине, пролить L-200 м. | 16. | Б-р Гая, 25 | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=450м2 (в районе под.№2-4), выкрашивание под. №5-6 S=10м2, проливка швов L=70м. | 17. | ул. 40 лет Победы, 90 | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=150м2, глубокая яма S=2м2, проливка швов L=30м. | 18. | м/з ул. 40 лет Победы | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=60м2, глубокая яма S=2м2, проливка швов L=300м. | 19. | ул. Автостроителей, 78 | Коллейный износ покрытия и выкрашивание покрытия п.9 – п.10 S=90м2. | 20. | б-р Гая | На дорожном покрытии – выбоины, ямы (S=80м2), проливка швов L=70м. Закрыть кернение. | 21. | б-р Гая, 10 | Трещины – пролить битумом. Закрыть кернение. | 22. | б-р Гая, 1 | От арки до торца (п.6) на дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=420м2, разрушение и провалы вокруг 3 колодцев, проливка швов L=40м. От арки к под. №3 разрушения в покрытии, ямы и трещины S=6м2. | 23. | ул. Автостроителей, 53 | Проливка швов и рещин L=70м. | 24. | ул. Автостроителей, 47 | Проливка трещин под. №6. | 25. | проезд к ул. Юбилейная, 49 и 49А | Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги локальные и в местах сопряжения-20м2. | 26. | б-р Буденного дорога | 1.Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара локальные и в местах сопряжения -100м2. 2. Пролить шов, примыкания-300Пм. | 27. | б-р Буденного, 6 дорога, тротуар | 1. Ремонт тротуара 10м2. 2. Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги локальные и в местах сопряжения -5м2 (примыкание к стоянке). | 28. | ул. Юбилейная, 41 дорога, тротуар | 1.Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара: п.6-40м2, п.1-п.6-150м2. 2. у под. 1 не заделаны 2 отверстия после кернения. | 29. | Проезд к б-р Буденного, 16, 18 | 1. Поперечные трещины - 10 Пм. 2. Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги -3м2 (у п.1 Буд.18). | 30. | Пешеходный тротуар по б-ру Буденного | Поперечные трещины-80 Пм. | 31. | Приморский б-р, 10, дорога, тротуар | 1. С под. 1 по под. 6 трещины на тротуаре вдоль бортового камня-50 Пм. 2. Разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара: п.7 по под. 20-525м2. | 32. | Приморский б-р, 12 тротуар | 1. Разрушение асфальтобетонного покрытия дороги 100% (подбортовка 140х0,6=84м2). 2. Ремонт тротуара – 170м2. 3. Скопление дождевых вод на дороге с южного торца дома-80м2. | 33. | Приморский б-р, 14 дорога, тротуар | 1. Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара-630м2. 2.Скопление дождевых вод в торце дома у под. 1-30м2. | 34. | пр-т ФИО5, 42 дорога | 1. Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные и в местах сопряжения - 5 м2 (подъезды 17, 10, у детсада). | 35. | пр-т ФИО5, 42, 46 | 1. Разрушение асфальтобетонного покрытия дороги - 5 м2. 2. Скопление дождевых вод в торце дома пр-т ФИО5, 42 на площади 6м2. 3. Скопление дождевых вод у дома пр-т ФИО5, 46 на площади 6м2. | 36. | пр-т ФИО5, 56 дорога | 1. Скопление дождевых вод у д/с (перед тротуаром к Буд.11) 8 х 3=24м2; у Буд.11:3х4=12м2, у п.18:2,5х4=10м2. | 37. | пр-т Ленинский, 15/30 | Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные - под.21-5м2. | 38. | ул. Фрунзе, 10/38 | Продольные трещины на асфальтобетонном покрытии тротуара вдоль бортового камня – 80Пм | 39. | пр-т ФИО5, 70 тротуар | Разрушения асфальтобетонного покрытия \ в местах сопряжения: - с южного торца дома-2м2 | 40. | пешеходный тротуар вдоль Сквозного проезда по периметру квартала вдоль пр-та ФИО5 | Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные и в местах сопряжения: -напротив ФИО5.88-20м2. -напротив ФИО5,90-30 м2. | 41. | Проезд от Ленинского пр-та до ул. Маршала Жукова (ремонт дороги) | Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия к основному дорожному покрытию 50м. | 42. | Ленинский проспект, 3 (ремонт дороги) | Локальное выкрашивание и разрушение уложенного асфальтового покрытия в арке п.13 до 6м2, п. 21 до 4 м2. | 43. | Проезд между Фрунзе, 6 и пр-т ФИО5, 55 | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги. Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 20м. Разрушение уложенного асфальтового покрытия 5 кв.м. | 44. | пр-т ФИО5, 59 (ремонт дороги) | Скопление дождевых вод на дороге п. 4-5 (5х2)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.4-5, 6-7, 3-4. Разрушение асфальтового покрытия на дороге 8 кв.м. Выкрашивание и растрескивание асфальта вокруг решетки дождеприемного колодца п. 2-3 (1 кв. м). Пролить битумом края примыкании уложенных полос асфальтового покрытия 50м. | 45. | пр-т ФИО5, 63 (ремонт дороги и тротуара) | Скопление дождевых вод на дороге п.1 (12х2)м2. Разрушение асфальтового покрытия на дороге п.7 (4х2,5)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.6-7. Разрушение асфальтового покрытия на тротуаре п.2 (1х2,5)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара п.1. | 46. | пр-т ФИО5, 67 (ремонт тротуара) | Замена асфальтового покрытия тротуара 200 кв.м - (выкрашивание и разрушение асфальтового покрытия на всей поверхности, разрушение и растрескивание асфальта вокруг решеток дождеприемных колодцев п.1,2,3. | 47. | пр-т ФИО5, 79 (ремонт дороги и тротуара) | Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 50м, Пролить битумом тротуар вдоль бортового камня. Замена асфальтового покрытия вдоль бортового камня (подбортовка) (48х1) кв.м. Поднять крышку колодца п.3. Не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложеных слоев с существующим дорожным полотном на повороте с торца п.7 (СниП 3.06.03-85) (5х1)м2. Локальное разрушение и выкрашивание уложенного асфальтового покрытия асфальта вокруг решетки дождеприемного колодца 6м2, п.5-6. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.5,4, 1-2. | 48. | пр-т ФИО5, 75 (ремонт дороги) | Заделать керн п.6-7. Выкрашивание и локальное разрушение уложенного асфальтового покрытия дороги п. 4-5 (2х6)м2. | 49. | ул. Маршала Жукова, 38 (ремонт дороги и тротуара) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 8,9,10,10-11. Локальное разрушение уложенного асфальтового покрытия дороги п.11 (4х0,4)м2. Скопление дождевых вод на дороге п.7 (10х3,5)м2, п.11(14х2)м2. Замена асфальтового покрытия тротуара 276 кв.м – (выкрашивание и разрушение асфальтового покрытия на всей поверхности). | 50. | ул. Свердлова, 29 (ремонт дороги) | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более, чем на 2см. (напротив торца у п.1 ул. Свердлова, 19), локальное разрушение асфальтобетонного покрытия до 20м2. Локальные разрушения уложенного асфальтового покрытия (в арке) 50м2, не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложенных слоев с существующим дорожным полотном на повороте (в арке и на выезде из арки), (СниП 3.06.03-85). Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги подъезды с 1-12. Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия к основному дорожном покрытию 50м. | 51. | ул. Свердлова, 19 (ремонт дороги и тротуара) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги подъезды с 1-14 (вдоль всего дома). Локальное разрушение вдоль трещин, пролитых битумом в 2014 году. Локальные разрушения уложенного асфальтового покрытия (с торца у п.1, п.1, п.9) до 40м2. Разрушение асфальтового покрытия вокруг 4 решеток дождеприемных колодцев 4 м2. Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия (между полосами) и к основному дорожному покрытию 50м. | 52. | ул. Свердлова, 17 (ремонт дороги) | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более чем на 2 см (п.1-2). Не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложенных слоев с существующим дорожным полотном (СниП 3.06.03-85), локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 4м2 на повороте (п.1.). Локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 10м2 (п.2 у ТП). Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 20м. | 53. | б-р Орджоникидзе,12 (ремонт тротуара) | Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара подъезды с 1-5 (вдоль всего дома). | 54. | б-р Орджоникидзе, 2 (ремонт дороги и тротуара) | Локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 80м2 (арка п.10) и п.11. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги вдоль п.15-19. Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 80м. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара вдоль п.15-19. | 55. | ул. Юбилейная, 23 (тротуар в проходной арке и с южной стороны) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара вдоль стены арки. Пролить битумом края уложенных полос асфальтового покрытия 10м. | 56. | пр-т ФИО5, 26 (ремонт дороги) | Скопление дождевых вод на дороге п.7 (5х2)м2. (нет уклона к дождеприемному колодцу. Локальные разрушения покрытия дороги п.1-6м2, п.13 (арка)-20м2, п.16-10м2. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии п.1-23 (вдоль всего дома). Поднять решетку ливневого колодца п.4, пролить битумом примыкания вокруг колодцев. Пролить битумом края уложенных полос асфальтового покрытия. | 57. | просп. Ленинский, 36 (проезжая часть) | Выкрашивание шва по центру 160 п.м. х 0,5м.=80м2 + 18м2 (ремонт карты), поднять 2 колодца. | 58. | просп. Московский, 29 (проезжая часть) | Выкрашивание шва по центру 120 п.м. х 0,5м2 = 60м2. | 59. | проезд пр. Московский, 23 от пр. Московский | Выкрашивание шва по центру 120 п.м. х 0,5м2 = 60м2 + 10м2 (ремонт картами). | 60. | ул. Революционная, 30 (проезжая часть) | Покрытие асфальта 80м2. | 61. | Территория вокруг ДДК (ул. Свердлова, 51) | Выкрашивание асфальтобетонного покрытия. Ямы. Трещины. Ремонт картами 40м2 и пролить трещины битумом. | 62. | Пешеходный тротуар по ул. Свердлова | Выкрашивание асфальтового покрытия. 2 м2, поднять один ливневый колодец. | 63. | Сквозной проезд | Выкрашивание шва по центру. Выкрашивание асфальтобетонного покрытия 80м2. Образование лужи (дорожное покрытие ниже дождеприемного колодца) напротив дома пр. Ленинский, 27. (150м2), выставить решетки ливневого колодца (2 шт.) на уровень дороги. | 64. | ул. Революционная, 56 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 65. | ул. Революционная, 76 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 66. | Б-р Приморский, 40 подход к подъезду (тротуар) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 4 м2. | 67. | б-р Приморский, 36 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 50 м2. | 68. | б-р Королева, 3 (проезжая часть и тротуар) | Выкрашивание дорожного асфальтового покрытия 20 м2 и 30м2, на тротуаре (трещины). | 69. | б-р Приморский, 34 (проезжая часть и тротуар) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. На тротуаре трещины, замена тротуара 30м2. | 70. | б-р Королева (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 71 | пр-т ФИО5, 11 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 5м2. | 72 | ул. Ворошилова, 65 | Разрушение покрытия, выбоины (S=3м2). Коллейный износ и выкрашивание верхнего слоя S=30м2. Проливка швов L=50м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 73 | ул. Ворошилова, 67 | Разрушение покрытия, под.№4 (S=3м2). | 74 | пр-т ФИО5, 29 - проезд | Проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30. | 75 | пр-т Ленинский, 8 - проезд | Разрушения асфальтобетонного покрытия S 5м2. | 76. | б-р Туполева - проезд | Разрушения асфальтобетонного покрытия S 750м2, проливка швов на стыках укладки полос, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 400м. | 77. | б-р Туполева, 15 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия в арке дома S5 м2. Скопление дождевых вод в арке дома на площади 6м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 40 м. | 78. | б-р Туполева, 8 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 10м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30. Скопление дождевых вод в арке дома на площади 6м2. | 79. | проезд к пр-т ФИО5, 41 | Поднять крышку смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 35, разрушения асфальтобетонного покрытия S1 м2. | 80. | пр-т ФИО5, 27 - проезд | Проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L30. | 81. | проезд к пр-т ФИО5, 35 | Не закрыты 4 отверстия после кернения, разрушение асфальтобетонного покрытия S10 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 20 м. | 82. | б-р Туполева - тротуар | Просадка асфальтобетонного покрытия S(1,5х3,5)м2. | 83. | 4 квартал, местный заезд по проспекту Степана Разина | На всей площади проезжей части выбоины (ямы) и разрушения асфальтового покрытия общей площадью 351 м2. Требуется проливка швов стыков полос асфальтирования и примыкания к старому покрытию L=150м. | 84. | 4 квартал, местный заезд по ул. Свердлова | Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью 100м2.
| 85. | 4 квартал, бульвар Курчатова | На всей площади проезжей части выбоины (ямы) и разрушения асфальтового покрытия общей площадью 80 м2. Требуется пролив битумной смесью трещин и примыканий к старому покрытию L=100м. Оборудовать искусственные неровности («лежачий полицейский») на проезжей части бульвара в районе школы №43 (б-р Курчатова, 15) – срезаны во время ремонта. | 86. | 2 квартал, б-р Кулибина | Разрушения асфальтового покрытия на стыке полос асфальтирования по 80% длины проезжей части бульвара S=860м2. Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью – 55 м2. | 87. | 2 квартал, б-р Кулибина, 9 | Не заделаны места кернения асфальтового покрытия – 4 места. | 88. | 2 квартал, ул. Свердлова, 80 | Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью 15 м2. | 89. | ул. 70 лет Октября, 5 | На проезжей части в арке выбоины (ямы) S=6 м2, напротив под №4 истирание покрытия проезжей части и скопление дождевых вод (S=25м2), напротив под. №2 разрушение проезжей части (S=8м2), напротив под. №№7-9 разрушение покрытия проезжей части (S=21м2), проливка швов L=180м. | 90. | ул.Тополиная, 39 | Заделать места после отбора проб кернов-2 шт. | 91. | ул.Тополиная, 43 | На тротуаре трещины, ремонт покрытия тротуара (S=10м2). | 92. | ул. Тополиная, 47 | На проезжей части, напротив подъездов, скопление дождевых и талых вод – устранить лужу. | 93. | Местный заезд по ул. Тополиная (16 квартал) | В районе дома №32 по ул. Тополиная – поднять 1 ливневой колодец, на проезжей части – выбоины, ямы (S=15м2). | 94. | Местный заезд по ул. 70 лет Октября (от б-ра Цветной до ул. Тополиная) | Разрушение покрытия проезжей части (S=17м2), в районе б-ра Цветной – занижен 1 ливневой колодец, проливка швов L=350м. | 95. | ул. Дзержинского, 14 | Примыкание к автомагистрали по ул. Дзержинского – выбоины, выкрашивание покрытия (S=1,2м2), разрушение покрытия (S=17м2), проливка швов L=150м. | 96. | ул. Тополиная, 52 | Напротив под. №3 разрушение покрытия (S=6м2). | 97. | ул. Дзержинского, 18 | Поднять 1 смотровой колодец, истирание дорожного покрытия с выбоинами (S=10м2). | 98. | ул. Дзержинского, 22 | На тротуаре продольные трещины – пролить битумом L=80м, между под. №№ 2-3 – замена покрытия (ремонт тротуара) (S=22м2). | 99. | б-р Цветной, 26 | На тротуаре между под. №№ 1-2 трещины вдоль бортового камня L=3м – пролить битумом. | 100. | ул. Автостроителей, 15 | Пролить швы L=120м. | 101 | б-р Цветной, 12 | На проезжей части закрыть керны (3 шт.). | 102. | б-р Рябиновый | Разрушение дорожного покрытия на повороте в районе домов №№6,7 по б-ру Рябиновый (S=50м2), разрушение покрытия от поворота до Южного шоссе (S=30м2), 1 ливневой колодец, разрушение на въезде к дому Рябиновый, 6 (примыкание к старому покрытию), пролить швы L=420м. | 103. | ул. Л.Яшина, 10 | На въезде от б-ра Рябиновый – выбоины (ямы) (S=15м2). | 104. | Местный заезд по ул. 70 лет Октября | На дорожном покрытии – выбоины (S=55м2), проливка швов L=380м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 105. | б-р Татищева, 11 | Подбортовка – полное выкрашивание, глубокие выбоины, ремонт дорожного покрытия (замена) (S=154м2). | 106. | б-р Татищева, 13 | На дорожном покрытии выбоины, ямы (S=20м2), разрушение вокруг ливневого колодца (в районе под. №№5-6), напротив под. №№ 1-2 скопление талых вод, проливка швов L=80м. | 107. | б-р Татищева, 17 | На дорожном покрытии разрушение вокруг ливневого колодца (в районе под. №4), проливка швов L=70м. | 108. | б-р Татищева, 21 | Трещины на тротуаре – пролить битумом.
| 109. | б-р Татищева, 14 | На дорожном покрытии – выбоины, ямы (S=25м2), проливка швов L=40м. | 110. | Местный заезд по ул. Тополиная (19 квартал) | На дорожном покрытии местного заезда и на въезде в районе арки ж/д №22 по ул. Тополиная – выбоины (S=35м2), проливка швов (L=280м) на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 111. | ул. 70 лет Октября, 61 | На проезжей части поднять 1 колодец, восстановить разрушенное покрытие вокруг колодца. | 112. | б-р Солнечный | На въезде с м/з по ул. 70 лет Октября – разрушение покрытия, выбоины (S=14м2). | 113. | ул. Ворошилова, 2 (въезд с ул. Ворошилова) | Уровень дорожного покрытия (S=210м2) занижен, постоянное скопление дождевых и талых вод. |
обоснованы и подлежат удовлетворению. Поскольку ответчик - ООО «ТрансСервис» не устранил выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком в вышеуказанных актах, о чем свидетельствует Акт от 22.10.2015 (т.1 2 л.д.4), то в его адрес 06.10.2015 г. в порядке досудебного урегулирования спора была направлена претензия от 06.10.2015 №4128/41 с требованием оплатить штрафную неустойку в размере 7 791 033руб.39коп. (т. 1.л.д.61), за просрочку устранения дефектов, выявленных в работах, выполненных по спорному договору, в период гарантийного срока, а именно: с 01.06.2015 по 17.07.2015 (47дней). Согласно статье 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что взыскание неустойки (пени) является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Учитывая то обстоятельство, что ответчик до настоящего времени не приступил к устранению недостатков по спорному муниципальному контракту, то в силу ст. ст.12, 330 ГК РФ требования истца о взыскании договорной неустойки правомерны. Между тем ответчиком заявлено о снижении неустойки, подлежащей взысканию, в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательств, поскольку стоимость восстановительного ремонта (последствия нарушения обязательств) составляет 8 170 971руб.38коп. При этом согласно расчету сумма неустойки оставляет 384 035руб.59коп. ( 8 170 971руб.38коп. х 0,1% х47дней) Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (статья 333 Кодекса). Сторона, обязанная уплатить неустойку вправе поставить вопрос о применении к ее размеру положений статьи 333 Кодекса. Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-0, норма статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из правовых способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. В Постановлении от 13.01.2011 № 11680/10 Президиум ВАС РФ отметил, что, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Кроме того, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 июля 2014 года N 5467/14 указано, что начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п.1 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции. Исходя из предназначения неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства и меры ответственности она должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором. С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним. Учитывая вышеизложенное, суд считает, что неустойка должна исчисляться от стоимости работ, выполненных с недостатками, в связи с чем требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков подлежат удовлетворению в сумме 384 035руб.59коп. В остальной части иска о взыскании неустойки следует отказать. В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика. |
Удовлетворить ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", г. Самара о снижении размера неустойки, подлежащей взысканию. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", г. Самара в пользу Мэрии городского округа Тольятти, г. Тольятти 384 035руб.59коп.-неустойка. В остальной части иска в части взыскания неустойки отказать. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", г. Самара в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 67 955руб.16коп. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", г. Самара безвозмездно в срок до 18 июля 2016 года устранить следующие недостатки, выявленные в работах, выполненных по муниципальному контракту от 08.07.2013 №0142300010013000211-9124583-01, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", г. Самара и Мэрии городского округа Тольятти: № п/п | Адрес | Замечания | 1. | б-р Луначарского, 14 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 25 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 80 м. | 2. | пр-т ФИО5, 19 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S6 м2. проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 20 м, поднять колодец относительно уровня покрытия. | 3. | пр-т ФИО5,21- проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 10 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 35 м. | 4. | ул. Дзержинского, 31 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 1 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 5. | Ул. Дзержинского, 43/3 - проезд | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более чем на 2 см, локальное разрушение асфальтобетонного покрытия 5 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 6. | ул. Ворошилова, 18 - проезд | Поднять колодец относительно уровня покрытия, не закрыто отверстие от кернения. | 7. | ул. Дзержинского, 29 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 10 м2. | 8. | ул. Свердлова, 32 и въезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 50 м2, поднять крышки смотровых колодцев (оголовков) относительно уровня покрытия 5 шт., проливка швов, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30 м. | 9. | Сквозной проезд от ул. Ворошилова до дома №2 по бульвару Гая | На дорожном покрытии проезда и на въезде в выбоины и глубокие ямы (S=88м2), проливка швов и трещин (L=100м2) на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. В районе Гая, 2 разрушение покрытия на S=9м2. | 10. | б-р Луначарского - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия 250 м2. проливка швов на стыках укладки полос, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 400 м. | 11. | ул. Ворошилова, 63 | Разрушение покрытия, выбоины (S=3м2). Коллейный износ S=30м2. Пролить трещины L=15м. | 12. | ул. Ворошилова, 53 | На проезжей части поднять 1 колодец (S=2м2), восстановить разрушенное покрытие вокруг 1 колодцаS=2м2. | 13. | ул. Автостроителей, 98 | На дорожном покрытии – выбоины п.1 торец (S=55м2), проливка швов L=50 м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. Коллейный износ покрытия и выкрашивание покрытия п.7-п.9 S=300 м2. Закрыть кернение. | 14. | ул. Автостроителей, 82 | Закрыть кернение м/д п.3-п.4. Проливка швов L-20м, глубокие выбоины ремонт дорожного покрытия S=15 м2. | 15. | ул. Дзержинского, 17-19 (тротуар) | ФИО4 в покрытии по всей длине, пролить L-200 м. | 16. | Б-р Гая, 25 | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=450м2 (в районе под.№2-4), выкрашивание под. №5-6 S=10м2, проливка швов L=70м. | 17. | ул. 40 лет Победы, 90 | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=150м2, глубокая яма S=2м2, проливка швов L=30м. | 18. | м/з ул. 40 лет Победы | На дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=60м2, глубокая яма S=2м2, проливка швов L=300м. | 19. | ул. Автостроителей, 78 | Коллейный износ покрытия и выкрашивание покрытия п.9 – п.10 S=90м2. | 20. | б-р Гая | На дорожном покрытии – выбоины, ямы (S=80м2), проливка швов L=70м. Закрыть кернение. | 21. | б-р Гая, 10 | Трещины – пролить битумом. Закрыть кернение. | 22. | б-р Гая, 1 | От арки до торца (п.6) на дорожном покрытии выбоины, ямы, выкрашивание и колейный износ S=420м2, разрушение и провалы вокруг 3 колодцев, проливка швов L=40м. От арки к под. №3 разрушения в покрытии, ямы и трещины S=6м2. | 23. | ул. Автостроителей, 53 | Проливка швов и рещин L=70м. | 24. | ул. Автостроителей, 47 | Проливка трещин под. №6. | 25. | проезд к ул. Юбилейная, 49 и 49А | Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги локальные и в местах сопряжения-20м2. | 26. | б-р Буденного дорога | 1.Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара локальные и в местах сопряжения -100м2. 2. Пролить шов, примыкания-300Пм. | 27. | б-р Буденного, 6 дорога, тротуар | 1. Ремонт тротуара 10м2. 2. Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги локальные и в местах сопряжения -5м2 (примыкание к стоянке). | 28. | ул. Юбилейная, 41 дорога, тротуар | 1.Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара: п.6-40м2, п.1-п.6-150м2. 2. у под. 1 не заделаны 2 отверстия после кернения. | 29. | Проезд к б-р Буденного, 16, 18 | 1. Поперечные трещины - 10 Пм. 2. Разрушения асфальтобетонного покрытия дороги -3м2 (у п.1 Буд.18). | 30. | Пешеходный тротуар по б-ру Буденного | Поперечные трещины-80 Пм. | 31. | Приморский б-р, 10, дорога, тротуар | 1. С под. 1 по под. 6 трещины на тротуаре вдоль бортового камня-50 Пм. 2. Разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара: п.7 по под. 20-525м2. | 32. | Приморский б-р, 12 тротуар | 1. Разрушение асфальтобетонного покрытия дороги 100% (подбортовка 140х0,6=84м2). 2. Ремонт тротуара – 170м2. 3. Скопление дождевых вод на дороге с южного торца дома-80м2. | 33. | Приморский б-р, 14 дорога, тротуар | 1. Разрушения асфальтобетонного покрытия тротуара-630м2. 2.Скопление дождевых вод в торце дома у под. 1-30м2. | 34. | пр-т ФИО5, 42 дорога | 1. Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные и в местах сопряжения - 5 м2 (подъезды 17, 10, у детсада). | 35. | пр-т ФИО5, 42, 46 | 1. Разрушение асфальтобетонного покрытия дороги - 5 м2. 2. Скопление дождевых вод в торце дома пр-т ФИО5, 42 на площади 6м2. 3. Скопление дождевых вод у дома пр-т ФИО5, 46 на площади 6м2. | 36. | пр-т ФИО5, 56 дорога | 1. Скопление дождевых вод у д/с (перед тротуаром к Буд.11) 8 х 3=24м2; у Буд.11:3х4=12м2, у п.18:2,5х4=10м2. | 37. | пр-т Ленинский, 15/30 | Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные - под.21-5м2. | 38. | ул. Фрунзе, 10/38 | Продольные трещины на асфальтобетонном покрытии тротуара вдоль бортового камня – 80Пм | 39. | пр-т ФИО5, 70 тротуар | Разрушения асфальтобетонного покрытия \ в местах сопряжения: - с южного торца дома-2м2 | 40. | пешеходный тротуар вдоль Сквозного проезда по периметру квартала вдоль пр-та ФИО5 | Разрушения асфальтобетонного покрытия локальные и в местах сопряжения: -напротив ФИО5.88-20м2. -напротив ФИО5,90-30 м2. | 41. | Проезд от Ленинского пр-та до ул. Маршала Жукова (ремонт дороги) | Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия к основному дорожному покрытию 50м. | 42. | Ленинский проспект, 3 (ремонт дороги) | Локальное выкрашивание и разрушение уложенного асфальтового покрытия в арке п.13 до 6м2, п. 21 до 4 м2. | 43. | Проезд между Фрунзе, 6 и пр-т ФИО5, 55 | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги. Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 20м. Разрушение уложенного асфальтового покрытия 5 кв.м. | 44. | пр-т ФИО5, 59 (ремонт дороги) | Скопление дождевых вод на дороге п. 4-5 (5х2)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.4-5, 6-7, 3-4. Разрушение асфальтового покрытия на дороге 8 кв.м. Выкрашивание и растрескивание асфальта вокруг решетки дождеприемного колодца п. 2-3 (1 кв. м). Пролить битумом края примыкании уложенных полос асфальтового покрытия 50м. | 45. | пр-т ФИО5, 63 (ремонт дороги и тротуара) | Скопление дождевых вод на дороге п.1 (12х2)м2. Разрушение асфальтового покрытия на дороге п.7 (4х2,5)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.6-7. Разрушение асфальтового покрытия на тротуаре п.2 (1х2,5)м2. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара п.1. | 46. | пр-т ФИО5, 67 (ремонт тротуара) | Замена асфальтового покрытия тротуара 200 кв.м - (выкрашивание и разрушение асфальтового покрытия на всей поверхности, разрушение и растрескивание асфальта вокруг решеток дождеприемных колодцев п.1,2,3. | 47. | пр-т ФИО5, 79 (ремонт дороги и тротуара) | Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 50м, Пролить битумом тротуар вдоль бортового камня. Замена асфальтового покрытия вдоль бортового камня (подбортовка) (48х1) кв.м. Поднять крышку колодца п.3. Не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложеных слоев с существующим дорожным полотном на повороте с торца п.7 (СниП 3.06.03-85) (5х1)м2. Локальное разрушение и выкрашивание уложенного асфальтового покрытия асфальта вокруг решетки дождеприемного колодца 6м2, п.5-6. Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.5,4, 1-2. | 48. | пр-т ФИО5, 75 (ремонт дороги) | Заделать керн п.6-7. Выкрашивание и локальное разрушение уложенного асфальтового покрытия дороги п. 4-5 (2х6)м2. | 49. | ул. Маршала Жукова, 38 (ремонт дороги и тротуара) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги п.1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 8,9,10,10-11. Локальное разрушение уложенного асфальтового покрытия дороги п.11 (4х0,4)м2. Скопление дождевых вод на дороге п.7 (10х3,5)м2, п.11(14х2)м2. Замена асфальтового покрытия тротуара 276 кв.м – (выкрашивание и разрушение асфальтового покрытия на всей поверхности). | 50. | ул. Свердлова, 29 (ремонт дороги) | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более, чем на 2см. (напротив торца у п.1 ул. Свердлова, 19), локальное разрушение асфальтобетонного покрытия до 20м2. Локальные разрушения уложенного асфальтового покрытия (в арке) 50м2, не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложенных слоев с существующим дорожным полотном на повороте (в арке и на выезде из арки), (СниП 3.06.03-85). Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги подъезды с 1-12. Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия к основному дорожном покрытию 50м. | 51. | ул. Свердлова, 19 (ремонт дороги и тротуара) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги подъезды с 1-14 (вдоль всего дома). Локальное разрушение вдоль трещин, пролитых битумом в 2014 году. Локальные разрушения уложенного асфальтового покрытия (с торца у п.1, п.1, п.9) до 40м2. Разрушение асфальтового покрытия вокруг 4 решеток дождеприемных колодцев 4 м2. Пролить битумом края примыкания уложенного асфальтового покрытия (между полосами) и к основному дорожному покрытию 50м. | 52. | ул. Свердлова, 17 (ремонт дороги) | Отклонение 1-й крышки смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия более чем на 2 см (п.1-2). Не обеспечено плотное и ровное сопряжение уложенных слоев с существующим дорожным полотном (СниП 3.06.03-85), локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 4м2 на повороте (п.1.). Локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 10м2 (п.2 у ТП). Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 20м. | 53. | б-р Орджоникидзе,12 (ремонт тротуара) | Поперечные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара подъезды с 1-5 (вдоль всего дома). | 54. | б-р Орджоникидзе, 2 (ремонт дороги и тротуара) | Локальные разрушения и выкрашивания в покрытии дороги – до 80м2 (арка п.10) и п.11. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии дороги вдоль п.15-19. Пролить битумом края примыкания уложенных полос асфальтового покрытия 80м. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара вдоль п.15-19. | 55. | ул. Юбилейная, 23 (тротуар в проходной арке и с южной стороны) | Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии тротуара вдоль стены арки. Пролить битумом края уложенных полос асфальтового покрытия 10м. | 56. | пр-т ФИО5, 26 (ремонт дороги) | Скопление дождевых вод на дороге п.7 (5х2)м2. (нет уклона к дождеприемному колодцу. Локальные разрушения покрытия дороги п.1-6м2, п.13 (арка)-20м2, п.16-10м2. Поперечные и продольные трещины на уложенном асфальтовом покрытии п.1-23 (вдоль всего дома). Поднять решетку ливневого колодца п.4, пролить битумом примыкания вокруг колодцев. Пролить битумом края уложенных полос асфальтового покрытия. | 57. | просп. Ленинский, 36 (проезжая часть) | Выкрашивание шва по центру 160 п.м. х 0,5м.=80м2 + 18м2 (ремонт карты), поднять 2 колодца. | 58. | просп. Московский, 29 (проезжая часть) | Выкрашивание шва по центру 120 п.м. х 0,5м2 = 60м2. | 59. | проезд пр. Московский, 23 от пр. Московский | Выкрашивание шва по центру 120 п.м. х 0,5м2 = 60м2 + 10м2 (ремонт картами). | 60. | ул. Революционная, 30 (проезжая часть) | Покрытие асфальта 80м2. | 61. | Территория вокруг ДДК (ул. Свердлова, 51) | Выкрашивание асфальтобетонного покрытия. Ямы. Трещины. Ремонт картами 40м2 и пролить трещины битумом. | 62. | Пешеходный тротуар по ул. Свердлова | Выкрашивание асфальтового покрытия. 2 м2, поднять один ливневый колодец. | 63. | Сквозной проезд | Выкрашивание шва по центру. Выкрашивание асфальтобетонного покрытия 80м2. Образование лужи (дорожное покрытие ниже дождеприемного колодца) напротив дома пр. Ленинский, 27. (150м2), выставить решетки ливневого колодца (2 шт.) на уровень дороги. | 64. | ул. Революционная, 56 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 65. | ул. Революционная, 76 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 66. | Б-р Приморский, 40 подход к подъезду (тротуар) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 4 м2. | 67. | б-р Приморский, 36 (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 50 м2. | 68. | б-р Королева, 3 (проезжая часть и тротуар) | Выкрашивание дорожного асфальтового покрытия 20 м2 и 30м2, на тротуаре (трещины). | 69. | б-р Приморский, 34 (проезжая часть и тротуар) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. На тротуаре трещины, замена тротуара 30м2. | 70. | б-р Королева (проезжая часть) | Выкрашивание асфальтового покрытия. 20 м2. | 71 | пр-т ФИО5, 11 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 5м2. | 72 | ул. Ворошилова, 65 | Разрушение покрытия, выбоины (S=3м2). Коллейный износ и выкрашивание верхнего слоя S=30м2. Проливка швов L=50м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 73 | ул. Ворошилова, 67 | Разрушение покрытия, под.№4 (S=3м2). | 74 | пр-т ФИО5, 29 - проезд | Проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30. | 75 | пр-т Ленинский, 8 - проезд | Разрушения асфальтобетонного покрытия S 5м2. | 76. | б-р Туполева - проезд | Разрушения асфальтобетонного покрытия S 750м2, проливка швов на стыках укладки полос, в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 400м. | 77. | б-р Туполева, 15 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия в арке дома S5 м2. Скопление дождевых вод в арке дома на площади 6м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 40 м. | 78. | б-р Туполева, 8 - проезд | Разрушение асфальтобетонного покрытия S 10м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 30. Скопление дождевых вод в арке дома на площади 6м2. | 79. | проезд к пр-т ФИО5, 41 | Поднять крышку смотрового колодца (оголовка) относительно уровня покрытия, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 35, разрушения асфальтобетонного покрытия S1 м2. | 80. | пр-т ФИО5, 27 - проезд | Проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L30. | 81. | проезд к пр-т ФИО5, 35 | Не закрыты 4 отверстия после кернения, разрушение асфальтобетонного покрытия S10 м2, проливка швов в местах сопряжения с существующим асфальтом и трещин L 20 м. | 82. | б-р Туполева - тротуар | Просадка асфальтобетонного покрытия S(1,5х3,5)м2. | 83. | 4 квартал, местный заезд по проспекту Степана Разина | На всей площади проезжей части выбоины (ямы) и разрушения асфальтового покрытия общей площадью 351 м2. Требуется проливка швов стыков полос асфальтирования и примыкания к старому покрытию L=150м. | 84. | 4 квартал, местный заезд по ул. Свердлова | Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью 100м2.
| 85. | 4 квартал, бульвар Курчатова | На всей площади проезжей части выбоины (ямы) и разрушения асфальтового покрытия общей площадью 80 м2. Требуется пролив битумной смесью трещин и примыканий к старому покрытию L=100м. Оборудовать искусственные неровности («лежачий полицейский») на проезжей части бульвара в районе школы №43 (б-р Курчатова, 15) – срезаны во время ремонта. | 86. | 2 квартал, б-р Кулибина | Разрушения асфальтового покрытия на стыке полос асфальтирования по 80% длины проезжей части бульвара S=860м2. Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью – 55 м2. | 87. | 2 квартал, б-р Кулибина, 9 | Не заделаны места кернения асфальтового покрытия – 4 места. | 88. | 2 квартал, ул. Свердлова, 80 | Разрушение асфальтового покрытия (ямы) общей площадью 15 м2. | 89. | ул. 70 лет Октября, 5 | На проезжей части в арке выбоины (ямы) S=6 м2, напротив под №4 истирание покрытия проезжей части и скопление дождевых вод (S=25м2), напротив под. №2 разрушение проезжей части (S=8м2), напротив под. №№7-9 разрушение покрытия проезжей части (S=21м2), проливка швов L=180м. | 90. | ул.Тополиная, 39 | Заделать места после отбора проб кернов-2 шт. | 91. | ул.Тополиная, 43 | На тротуаре трещины, ремонт покрытия тротуара (S=10м2). | 92. | ул. Тополиная, 47 | На проезжей части, напротив подъездов, скопление дождевых и талых вод – устранить лужу. | 93. | Местный заезд по ул. Тополиная (16 квартал) | В районе дома №32 по ул. Тополиная – поднять 1 ливневой колодец, на проезжей части – выбоины, ямы (S=15м2). | 94. | Местный заезд по ул. 70 лет Октября (от б-ра Цветной до ул. Тополиная) | Разрушение покрытия проезжей части (S=17м2), в районе б-ра Цветной – занижен 1 ливневой колодец, проливка швов L=350м. | 95. | ул. Дзержинского, 14 | Примыкание к автомагистрали по ул. Дзержинского – выбоины, выкрашивание покрытия (S=1,2м2), разрушение покрытия (S=17м2), проливка швов L=150м. | 96. | ул. Тополиная, 52 | Напротив под. №3 разрушение покрытия (S=6м2). | 97. | ул. Дзержинского, 18 | Поднять 1 смотровой колодец, истирание дорожного покрытия с выбоинами (S=10м2). | 98. | ул. Дзержинского, 22 | На тротуаре продольные трещины – пролить битумом L=80м, между под. №№ 2-3 – замена покрытия (ремонт тротуара) (S=22м2). | 99. | б-р Цветной, 26 | На тротуаре между под. №№ 1-2 трещины вдоль бортового камня L=3м – пролить битумом. | 100. | ул. Автостроителей, 15 | Пролить швы L=120м. | 101 | б-р Цветной, 12 | На проезжей части закрыть керны (3 шт.). | 102. | б-р Рябиновый | Разрушение дорожного покрытия на повороте в районе домов №№6,7 по б-ру Рябиновый (S=50м2), разрушение покрытия от поворота до Южного шоссе (S=30м2), 1 ливневой колодец, разрушение на въезде к дому Рябиновый, 6 (примыкание к старому покрытию), пролить швы L=420м. | 103. | ул. Л.Яшина, 10 | На въезде от б-ра Рябиновый – выбоины (ямы) (S=15м2). | 104. | Местный заезд по ул. 70 лет Октября | На дорожном покрытии – выбоины (S=55м2), проливка швов L=380м на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 105. | б-р Татищева, 11 | Подбортовка – полное выкрашивание, глубокие выбоины, ремонт дорожного покрытия (замена) (S=154м2). | 106. | б-р Татищева, 13 | На дорожном покрытии выбоины, ямы (S=20м2), разрушение вокруг ливневого колодца (в районе под. №№5-6), напротив под. №№ 1-2 скопление талых вод, проливка швов L=80м. | 107. | б-р Татищева, 17 | На дорожном покрытии разрушение вокруг ливневого колодца (в районе под. №4), проливка швов L=70м. | 108. | б-р Татищева, 21 | Трещины на тротуаре – пролить битумом.
| 109. | б-р Татищева, 14 | На дорожном покрытии – выбоины, ямы (S=25м2), проливка швов L=40м. | 110. | Местный заезд по ул. Тополиная (19 квартал) | На дорожном покрытии местного заезда и на въезде в районе арки ж/д №22 по ул. Тополиная – выбоины (S=35м2), проливка швов (L=280м) на стыках укладки полос и в местах сопряжения с ранее уложенным покрытием. | 111. | ул. 70 лет Октября, 61 | На проезжей части поднять 1 колодец, восстановить разрушенное покрытие вокруг колодца. | 112. | б-р Солнечный | На въезде с м/з по ул. 70 лет Октября – разрушение покрытия, выбоины (S=14м2). | 113. | ул. Ворошилова, 2 (въезд с ул. Ворошилова) | Уровень дорожного покрытия (S=210м2) занижен, постоянное скопление дождевых и талых вод. |
|
