Гражданский кодекс часть 1

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" (адрес: Россия 194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, 12, ЛИТЕРА А, ОГРН: <***>, ИНН: <***>,);

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП: <***>);

третье лицо: Временный управляющий АО "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" Зимин Дмитрий Павлович

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО3 (доверенность от 09.02.2021)

- от ответчика: ФИО1

- от третьего лица: не явился, извещен

установил:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" (далее – истец, генподрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, подрядчик) о взыскании по договору от 15.02.2018 №150218-ТЭС-ХХТ-СДО: 810 000 руб. штрафа.

В настоящем судебном заседании, суд, по ходатайству ответчика приобщил к материалам дела отзыв на иск.

Суд в порядке статьи 137 АПК РФ перешел из предварительного судебного заседания в основное.

Представитель истца исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

Стороны заключили договор от 15.02.2018 №150218-ТЭС-ХХТ-СДО (далее – Договор) в соответствии с которым подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Рабочей документацией своими силами и средствами обязуется организовать и выполнить комплекс работ по устройству монолитных ж.б. конструкции, предусмотренных техническим заданием (Приложение№1) на объекте "Строительство Приморской ТЭС", расположенного по адресу: Калининградская область, Светловский городской округ, п. Взморье (далее - объект), а Генподрядчик обязуется принять результат работ и произвести оплату в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость работ определена на основании расчета стоимости (Приложение № 2).

Сторонами согласован следующий расчет стоимости

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм	Стоимость за единицу, руб.
1.	- монтаж датчиков усилий (1 шт)	1 шт.	2 542,37
2.	Комплекс работ по устройству монолитных ж.б. конструкции (1 м3)	1мЗ	4000,00

Разделом 4 Договора стороны согласовали следующие сроки производства работ.

4.1. Начало работ: 15.02.2018.

4.2. в редакции дополнительного соглашения от 08.05.2019 №7 к Договору окончание работ: 31.07.2019.

В соответствии с п. 7.7 Договора подрядчик обязан соблюдать при производстве работ нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечить в ходе строительства реальное фактическое выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, радиационной безопасности, в том числе при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом, рациональному использованию территории, охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Обеспечить всех своих работников и представителей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При необходимости, выполнить дополнительные защитные мероприятия: обеспечить рабочую зону ограждением, предупреждающими табличками и плакатами. Нести ответственность за нарушение требований охраны труда и техники безопасности.

Согласно п. 7.9 Договора подрядчик обязан произвести уборку рабочих мест от строительного мусора со складированием в отведенном месте

Приложением №5 к Договору сторонами согласовано положение об охране труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности для субподрядных организаций (далее – Положение).

В соответствии с п. 2.1 Положения неисполнение Субподрядчиком требований настоящего Положения, будет считаться существенным нарушением со стороны Субподрядчика, предоставляющим АО «И.И.С.» право заявить отказ от Договора.

Положением предусмотрены следующие нормы, предусматривающие охрану труда:

В соответствии с п. 11.1 Положения Субподрядчик должен предоставить средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, а также для посетителей и гостей и обеспечить обязательное применение сотрудниками, посетителями и гостями минимального комплекта средств индивидуальной защиты.

В соответствии с п. 23.1 Положения к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более.

В соответствии с п. 23.4 Положения все работы, связанные с риском падения с высоты проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014г. №155н).

В соответствии с п. 23.5 Положения, перед началом выполнения работ на высоте Субподрядчику необходимо произвести оценку рисков, с целью идентификации рисков и мер по обеспечению безопасности, позволяющих устранить риск или свести его к минимуму. Средства индивидуальной и коллективной защиты, предотвращающие падение работника и защищающие его от падающих предметов, необходимо предусмотреть перед началом выполнения работ. При оценке рисков необходимо учитывать неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, лед, ветер, штормовая погода).

В соответствии с п. 23.9 Положения, перед началом выполнения работ, также работ с кратковременным риском падения с высоты (например, открытие люков, удаление решеток или перекрытий с целью монтажа) необходимо принять меры по обеспечению защиты от падения с высоты.

Положением также предусмотрены следующие нормы, предусматривающие охрану пожарной безопасности:

В соответствии с п. 32.4 Положения, за удаление отходов всех видов отвечает Субподрядчик. Необходимо строго соблюдать требования законодательства. По требованию должны предъявляться документы, подтверждающие факт утилизации.

В соответствии с п.п. 32.5, 32.6, 32.7 Положения, отходы должны накапливаться в специально отведенных для этого местах, не допускается несанкционированное накопление отходов. Отходы необходимо накапливать отдельно по видам материалов (например, строительный мусор, древесина, лом, высококачественная сталь и т. д.). Субподрядчик обеспечивает сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении Субподрядных работ с территории строительной площадки на лицензируемый объект размещения, захоронения или утилизации отходов, а также производит плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов, образующихся в процессе деятельности Субподрядчика на объекте.

В соответствии с п. 32.26 Положения Субподрядчик обязуется строго исполнять требования законодательства РФ в области экологической безопасности, рационального природопользования, обращения с отходами производства и потребления, производственной санитарии и гигиены при выполнения обязательств по договору.

Кроме того, пунктом 2.5 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) предусмотрено, Подрядчик обеспечивает уборки территории в местах выполнения работ. Подрядчик обязан при производстве работ соблюдать: Требования охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил, промышленной безопасности.

Пунктом 12.2 Договора установлено, что Генподрядчик при нарушении договорных обязательств Подрядчиком вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа:

- в размере 10 000 рублей за каждый день неустранения Подрядчиком выявленных Генподрядчиком нарушений условий Договора (кроме нарушения сроков выполнения Работ и сроков освобождения строительной площадки);

- в размере 15 000 рублей за каждый случай неисполнения, либо нарушения срока исполнения предписания более чем на два дня, а начиная с третьего дня нарушения срока исполнения или неисполнения предписания в размере 15 000 рублей за каждый день до дня исполнения предписания, либо в размере, удержанном Заказчиком с Генподрядчика, в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением Подрядчиком предписания Генподрядчика. Штраф, установленный данным абзацем применяется в независимости от другой, предусмотренной Договором ответственности.

Согласно п. 12.5 Договора подрядчик обязан добровольно уплатить Генподрядчику соответствующие штрафы в течение 7 календарных дней со дня получения претензии от Генподрядчика.

Как следует из текста искового заявления, уполномоченными представителями Генподрядчика был составлен Акт от 06.08.2018 №12-18/В-ТЭС, о нарушениях, выявленных при проведении внезапной проверки соблюдения требований электробезопасности и пожарной безопасности, подписанный со стороны ответчика.

В соответствии с указанным актом были выявлены следующие нарушения:

- не производится уборка подконтрольной территории. Допущено захламление проходов к рабочим местам;

- не применяются средства индивидуальной защиты от падения с высоты при проведении работ на высоте более 4 м.

Срок устранения нарушений установлен до 06.08.2018.

Также уполномоченными представителями Генподрядчика повторно был составлен Акт от 14.08.2018 № 14-18/В-ТЭС по этим же нарушениям, подписанный ответчиком, срок устранения до 17.08.2018.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец на основании п. 12.2 Договора начислил ответчику штраф в размере 810 000 руб. направил в адрес ответчика претензию от 15.02.2018 №150218-ТЭС-ХТТ-СДО с требованием оплаты штрафа в указанном размере. Оставление данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, пояснил, что замечания по указанным актам им были устранены полно и своевременно, в обосновании чего представил письма, имеющие отметки о получении от 07.08.2018 вх.№07.08.18-С, от 15.08.2018 вх.№15.08.18-С соответственно, указав, что между сторонами подписаны акт сдачи-приемки от 01.10.2018 №7, акты по форме КС-2, КС-3 всего на сумму 1 057 200 руб., что не оспаривается истцом, в связи с чем, в удовлетворении исковых требований просил отказать в полном объеме.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, учитывая, что п. 12.2 Договора начало периода начисление неустойки установлено на третий день, принимая во внимание, что результат работ принят генподрядчиком без замечаний и не оспаривается сторонами, а также письма ответчика об устранении выявленных нарушение были вручены истцу на следующий день после составления актов, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для начислений неустойки в связи с чем, в удовлетворении иска следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Данилова Н.П.