Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи И.В. Пшеничниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Винниковой, рассмотрел в судебном заседании дело

по иску открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу "Страховое общество газовой промышленности" (ИНН 7736035485, ОГРН 1027739820921)

о взыскании 5169074 рублей 83 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца не явился, извещен.

от ответчика ФИО1, представитель по доверенности от 27.08.2015, паспорт.

Истец не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу: www.ekaterinburg.arbitr.ru.

В порядке ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствии представителя истца.

Судебное заседание проведено с использованием средств аудиозаписи.

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением акционерному обществу "Страховое общество газовой промышленности" о взыскании страхового возмещения в сумме 4860801 руб. 46 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 308273 руб. 37 коп., начисленными за период с 28.04.2014 по 31.07.2015, проценты за пользование чужими денежными средствами взыскивать на сумму долга 4860801 руб. 46 коп. по опубликованным Банком России средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц по Приволжскому федеральному округу, начиная с 01.08.2015 и по день фактической уплаты суммы долга.

Определение от 04 сентября 2015 исковое заявление принято к производству.

Ответчик в судебном заседании представил отзыв на исковое заявление. Согласно отзыву, ответчик указывает, что выплата страхового возмещения по заявленным страховым случаям произведена в соответствии с условиями договора страхования №11РТК1122 от 31.12.2011 между истцом и ответчиком. Таким образом, ответчик считает, что выплатив страхователю страховое возмещение в сумме 5096026 руб. 26 коп., страховщик выполнил свои обязательства по данным страховым случаям в полном объеме, а требования истца не обоснованы, удовлетворению не подлежат.

17 ноября 2015 года от истца поступило возражения на дополнение к отзыву ответчика.Текст возражения на отзыв ответчика суд приобщил к материалам дела в порядке ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебном заседании заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения к отзыву на исковое заявление. Текст дополнения к отзыву суд приобщил к материалам дела в порядке ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (истец, страхователь) и открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ответчик, страховщик) заключен договор №11РТК1122 страхования имущества юридических лиц от 31.12.2011 года.

Согласно пункту 1.1 договора, по Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или назначенному им лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).

Срок действия договора установлен пунктом 6.1 договора, а именно: договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01 января 2012 г. и действует до 24 часов 00 минут 31 декабря 2014 года.

Согласно ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

В соответствии с п. 1 ст. 947 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.

На основании п. 2 ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992г. № 4015 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Как следует из материалов дела, в 2014 году произошли страховые случаи (поломка оборудования) на объектах ОАО «МРСК Урала».

Ремонт оборудования, поврежденного в результате страховых случаев, произведен ОАО «МРСК Урала» собственными силами (хозяйственным способом), в результате чего, ОАО «МРСК Урала» понесло затраты на оплату труда работников, командирование их к месту аварии, расходы на материалы, накладные и транспортные расходы.

Общая сумма ущерба по заявленным страховым случаям составляет 10029858,23 рублей.

Страховщиком возмещено 5096026,26 рублей, в выплате остальной части страхового возмещения Страховщиком отказано.

Годные остатки составляют 73030,51 рублей, итого, сумма невозмещенного ущерба составляет 4860801,46 рублей(10029858,23 руб. - 5096026,26 руб. - 73030,51 руб.), что складывается из следующих видов затрат: затраты на оплату труда работников (ФОТ), в том числе страховые взносы; накладные расходы; транспортные расходы; расходы на материалы; расходы, связанные с командировками работников; расходы на получение справки Пермского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) о погодных условиях.

Отказ Страховщика в выплате страхового возмещения в части указанных расходов истец считает незаконным и необоснованным, в связи с чем, обратился с настоящим иском в суд.

Отказ в выплате в качестве страхового возмещения сумм оплаты труда работникам за работы по ликвидации последствий страхового случая суд полагает неправомерным по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

В соответствии с п.п. 8.2.1. Договора при частичном повреждении застрахованного имущества ущерб от страхового случая, подлежащий возмещению, определяется в размере восстановительных расходов, за вычетом подтвержденной стоимости годных остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.

Согласно п.п. 8.2.2. Договора восстановительные расходы включают в себя документально подтвержденные:

- расходы на проведение работ по ремонту поврежденных узлов, деталей и агрегатов поврежденного имущества, на монтаж вновь приобретенных или отремонтированных узлов, деталей и агрегатов без учета затрат на временную установку их заменителей;

- расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления застрахованного имущества или монтажа нового имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или защитить другое имущество;

-дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и/или выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ;

-другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

Исходя из п.8.5. Договора в затраты на восстановление имущества не включаются:

- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;

-расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту;

- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту застрахованного имущества, а также иные расходы, необходимость которых не обусловлена страховым случаем;

- расходы, связанные с модернизацией застрахованного имущества.

То есть, п. 8.5. Договора к невозмещаемым расходам относит расходы, связанные не со страховым случаем, а с повседневным обслуживанием оборудования.

Таким образом, Договором предусмотрено возмещение всех без исключения расходов Страхователя, необходимых для восстановления имущества, поврежденного в результате страхового случая.

Пунктом 8.2.3. Договора предусмотрен порядок расчета ущерба при восстановлении поврежденного имущества хозяйственным способом: «При расчете ущерба при восстановлении поврежденного имущества хозяйственным способом возмещаются понесенные Страховщиком накладные расходы в размере не более 12% от возмещаемых Страховщиком восстановительных расходов Страхователя, выполняемых собственными силами».

Более того, в соответствии с п/п4 п. 7.3.4. Договора к документам для выплаты страхового возмещения относятся, в том числе, документы, подтверждающие стоимость работ, выполненных хозспособом.

Таким образом, в Договоре имеется прямое указание на обязанность Страховщика по возмещению расходов Страхователя на восстановление поврежденного имущества хозяйственным способом.

При этом исключение в отношении расходов по оплате труда работников Договором не предусмотрено.

Более того, в соответствии с п. 8.2.2. Договора, в дополнение к расходам на оплату труда работников в пределах нормальной продолжительности рабочего времени, возмещению подлежат расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и/или выходные дни.

Предъявленные Страховщику расходы на оплату труда работников носят чрезвычайный характер и связаны со страховым случаем, поскольку, работники были отвлечены от выполнения своих трудовых обязанностей и направлены на ремонт поврежденного имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре (п.2 ст. 943 ГК РФ).

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что договор включает в себя кроме условий, входящих в настоящий текст, также и условия, содержащиеся в Правилах страхования имущества от «05» ноября 2000 г (Приложение Г) (далее - «Правила I»), в той части, в которой условия указанных Правил, дополняют условия Договора,а также Правилах страхования машин и механизмов от поломок от «25» мая 2009 г. (Приложение 2) (далее«Правила 2»). В случае наличия разночтений положений Правил с положениями Договора, преимущество имеют положения, оговоренные Договором.

В соответствии с п.п.12.4.1 правил в случае устранимого повреждения имущества - размер страховой выплаты определяется исходя из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые включаются расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества.

Расходы на оплату труда подтверждаются справками о размере экономического ущерба, расчетами затрат на оплату труда в пределах (за пределами) нормальной продолжительности рабочего времени, штатными расписаниями, приказами об установлении окладов (тарифных ставок), справками о начислении и выплате работникам сумм за восстановительный ремонт, табелями учета рабочего времени, нарядами-допусками для работы в электроустановках, распоряжениями на производство работ, актами приемки выполненных работ, платежными поручениями на перечисление заработной платы, выписками из реестра на зачисление денежных средств на счета банковских карт работников.

Расчеты затрат на оплату труда выполнены исходя из окладов (тарифных ставок) работников, принимавших участие в устранении последствий страхового случая, и времени затраченного этими работниками на восстановительные работы, указанного в нарядах-допусках для работы в электроустановках.

В соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 24.07.2013 г. № 328н, наряд-допуск является заданием на производство работ, выдается административно-техническим персоналом (руководителями и специалистами на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведение ремонтных, монтажных, наладочных работ в электроустановках организации), определяет место работы, ее содержание, время начала и окончания работы, условия ее безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

Доводы ответчика о том, что расходы на заработную плату работников страхователя, выполнявших свои непосредственные обязанности в условиях нормальной продолжительности рабочего дня, не подлежат возмещению, судом отклоняются, т.к. условия договора предусматривают возмещение расходов на восстановление поврежденных застрахованных объектов, кроме того, спорные затраты истца на оплату труда понесены им в связи с восстановительным ремонтом, обусловленным наступлением страхового случая и выплачены работникам сверх установленных окладов.

В рассматриваемом споре затраты истца направлены на восстановительный ремонт, который обусловлен наступлением страхового случая, связь понесенных страхователем расходов со страховым случаем подтверждается документами, представленными в материалы дела в соответствии с условиями договора.

Ответчиком доказательств того, что истцом в стоимость восстановительного ремонта поврежденного застрахованного имущества включены расходы по обслуживанию имущества, не связанные со страховым случаем, не представлено.

Отказ страховщика в части затрат на расходы на материалы, содержание транспорта, затрат на накладные расходы, расходы связанные с командировками работников, расходы на получение справки Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) о погодных условиях суд находит необоснованным.

Отказ в возмещении накладных расходов неправомерен, поскольку, обязанность по их возмещению предусмотрена п. 8.2.3. Договора, в размере не более 12% от возмещаемых Страховщиком восстановительных расходов Страхователя, выполняемых собственными силами.

Включение накладных расходов в стоимость ремонтных работ предусмотрено Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

Пунктом 4.10. МДС 81-35.2004 установлено, что стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), может включать в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Согласно п. 4.30. МДС 81-35.2004 накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты труда (ФОТ).

Для определения норм накладных расходов в локальных сметах используются методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Согласно п. 1.2 Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.

Пунктом 6.6. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 06.04.1982г. № 214 установлено, что при выполнении ремонта хозяйственным способом накладные расходы начисляются на заработную плату в размере, установленном для предприятия.

Согласно п. 4.9. МДС 81-33.2004 величина накладных расходов на строительные (ремонтно-строительные) работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по индивидуальной норме. Индивидуальные нормы рассчитываются соответствующими подрядными организациями на основании заключенного договора.

Накладные расходы отражены в справках о размере экономического ущерба, справках о чрезвычайных расходах, справках о накладных расходах.

Отказ в возмещении транспортных расходов неправомерен, поскольку обязанность по их возмещению также предусмотрена Договором.

Так, пункт 8.2.2. Договора к восстановительным расходам относит также расходы на доставку и транспортировку к месту выполнения ремонта и обратно поврежденного застрахованного имущества, запасных частей, грузов и материалов, ремонтной или строительной техники (подпункт 4), транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ (подпункт 8).

В соответствии с п. 8.2.3. Договора во все виды возмещаемых расходов в суммы к возмещению Страховщиком Страхователю включаются (в случае их наличия) транспортно-заготовительные расходы, горюче-смазочные материалы и все виды применяемых накладных расходов без ограничения.

Транспортные расходы представляют собой расходы по использованию ОАО «МРСК Урала» при выполнении восстановительных работ собственного автотранспорта и спецтехники.

Транспортные расходы отражены в справках о размере экономического ущерба, актах приемки выполненных работ, подтверждены калькуляциями затрат на содержание автотранспорта, путевыми листами, расчетами стоимости ГСМ

Расчет транспортных расходов произведен, исходя из стоимости одного машино-часа, рассчитанной в калькуляциях затрат на содержание автотранспорта, и времени работы автотранспорта и спецтехники, указанного в путевых листах.

Отказ в возмещении расходов на материалы неправомерен в силу следующего.

В соответствии с п.п 1 п. 8.2.2. Договора восстановительные расходы включают в себя документально подтвержденные расходы на приобретение материалов, запасных частей, блоков, агрегатов аналогичных погибшим, разрушенным или поврежденным, необходимым для выполнения ремонта.

Стоимость материалов определена ОАО «МРСК Урала» по их фактической себестоимости и отражена в акте на списание материалов и справке о стоимости материалов

Расходы, связанные с командировками работников, включают в себя транспортные расходы (проезд автотранспорта и спецтехники до объекта и обратно, работа автотранспорта и спецтехники на объекте), расходы по оплате труда командированных работников за работы по устранению последствий страхового случая, расходы на проживание командированных работников, суточные.

Как следует из материалов дела, для устранения последствий массового страхового случая от 11-13.01.2014 г. в производственное отделение «Березниковские электрические сети» (ПО БЭС) на объект «ВЛ-110 кВ Чердынь-Пянтег. Протяженность 34,7 км» были командированы работники из производственных отделений «Очерские электрические сети» (ПО ОЭС) и «Северные электрические сети» (ПО СЭС).

Необходимость командирования работников из других производственных отделений была вызвана большим количеством поврежденных участков линий электропередач и срочностью восстановительных работ.

Расходы по командировкам отражены в актах приемки выполненных работ ПО ОЭС и ПО СЭС и подтверждаются командировочными удостоверениями, счетами и чеками на оплату услуг гостиницы, авансовыми отчетами, приказом о размере суточных командировочных расходов, расчетами затрат на оплату труда работников, табелями учета рабочего времени, нарядами-допусками для работы в электроустановках, путевыми листами, калькуляциями затрат на содержание транспорта, извещениями ПО ОЭС и ПО СЭС о выполнении в бухгалтерском учете филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» проводки по отнесению затрат, связанных с командировками, на ПО БЭС.

Расходы, связанные с командированием работников, относятся к расходам на восстановление поврежденного имущества хозяйственным способом, исключение данных расходов из суммы страхового возмещения Договором не предусмотрено.

Расходы по получению справки ЦГМС о погоде подтверждаются актом об оказании услуг и счетом-фактурой № 00000601 от 28.04.2014 г., платежным поручением № 4447 от 16.05.2014 г.

Справки ЦГМС о погоде была необходима для предъявления ОАО «СОГАЗ», поскольку причиной страхового случая - обрыва провода послужили перепады температуры воздуха.

Исследовав материалы дела, считает отказ необоснованным в связи со следующим.

В соответствии со ст. 948 ГК РФ страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска (пункт 1 статьи 945 ГК РФ), был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.

Согласно п.1 ст. 945 ГК РФ при заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.

В соответствии с пунктом 8.2.1. Договора ущерб от страхового случая, подлежащий возмещению, определяется при гибели застрахованного имущества исходя из его действительной стоимости, за вычетом подтвержденной стоимости годных остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.

В соответствии с пунктом 5.2.1. Правил страхования имущества страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем страховой стоимости имущества, которой считается его действительная стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования.

Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных, экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость имущества.

В соответствии с пунктом 4.1 Договора общая страховая сумма установлена соглашением Сторон в размере страховой стоимости и составляет 56593101191 рубль 85 копеек. На период страхования с 01.01.2014 по 31.12.2014 года страховая сумма составляет 56593101191 руб. 85 коп. (п. 4.1.3 Договора), страховая премия составляет 54570000 руб. (п. 5.3. Договора).

Страхование действует в отношении всего движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории страхования, находящееся как в собственности Страхователя, так и взятое Страхователем в аренду, лизинг или в прокат, а также другое имущество, находящееся в распоряжении илипод контролем Страхователя при условии, что страхование такого имущества является обязанностью Страхователя (пункт 1.3 договора).

Автоматически застрахованным также считается имущество, которое будет принято к бухгалтерскому учету на балансе Страхователя во время действия Договора, при условии, что его совокупная стоимость не будет превышать 10% от первоначальной обшей страховой суммы по Договору без уведомления об этом Страховщика и без пересчета дополнительной премии. В случае если увеличение стоимости застрахованного имущества превысит 10% от первоначальной общей страховой суммы по Договору. Страхователь направляет Страховщику данные об изменении обшей страховой суммы при этом дополнительная страховая премия уплачивается Страхователем с части увеличения стоимости Застрахованного имущества, превышающей 10% от Первоначальной общей страховой суммы (пункт 1.4 договора).

Страховая стоимость имущества была признана страховщиком при заключении договора, а с учетом страховой суммы определены страховой тариф и страховая премия.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Поскольку доказательств уплаты долга ответчик не представил, задолженность в связи с отказом в выплате страхового возмещения в общей в сумме 4860801 руб. 46 коп подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 15, 929, п. 1ст. 963 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред, №67 от 31.12.2014) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих взысканию с ответчика в сумме 308273 руб. 37 коп., начисленных на сумму долга на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 28.04.2014 по 31.07.2015.

Данный расчет процентов проверен судом и признан верным.

По смыслу ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации момент возникновения у должника обязательства по выплате страхового возмещения связан с наступлением страхового случая.

Учитывая, что ответчик своевременно не исполнил обязательство в полном объеме, частично произведя выплату страхового возмещения, следовательно, требование истца о взыскании процентов заявлено правомерно.

Истцом по всем страховым случаям проценты за пользование чужими денежными средствами начислены со дня, следующего за днем частичного отказа до даты подачи иска в суд.

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 308273 руб. 37 коп. подлежат взысканию с ответчика на основании ст. 395 ГК РФ.

Начислить проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 4860801 руб. 46 коп. по опубликованным Банком России средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц по Приволжскому федеральному округу, начиная с 01.08.2015 г. по день фактической уплаты суммы долга.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 48845 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5169074 (пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьдесят четыре) руб. 83 коп., в том числе: 4860801 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот один) руб. 46 коп. – основной долг, 308273 (триста восемь тысяч двести семьдесят три) руб. 37 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 28.04.2014 по 31.07.2015.

Взыскать с акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН <***>, ОГРН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 4860801 руб. 46 коп. по опубликованным Банком России средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц по Приволжскому федеральному округу, начиная с 01.08.2015 г. по день фактической уплаты суммы долга.

3. Взыскать с акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины в размере 48845 (сорок восемь тысяч восемьсот сорок пять) руб.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья И.ФИО2