Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сеть плюс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 681000, <...>)

к Департаменту муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 680000, <...>)

о взыскании 1 837 954 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, директора, решение от 24.03.2017 № 2,

от ответчика – ФИО2, действующей по доверенности от 29.12.2017 № 02-11/13209.

Общество с ограниченной ответственностью «Сеть плюс» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Департаменту муниципальной собственности Администрации города Хабаровска о взыскании основного долга в размере 1 837 954 руб. на основании муниципального контракта от 04.10.2017 № 0122300006117000873.

Истец, как следует из искового заявления, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых основаны исковые требования, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из муниципального контракта от 04.10.2017 № 0122300006117000873, ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, наличие долга в размере 1 837 954 руб.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на то, что 27.07.2017 по результатам конкурсного отбора заключено соглашение № 1 о предоставлении бюджету городского округа «Город Хабаровск» субсидии в размере 4 263 900 руб. из краевого бюджета бюджетам городских округов Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ.

04.10.2017 по результатам электронного аукциона заключен
муниципальный контракт на сумму 3 131 096,96 руб., в том числе 1 293 142,96 руб. доля бюджета города, 1 837 954,00 рубля доля бюджета края.

22.03.2018 заключено новое соглашение № 1 о предоставлению бюджету городского округа «Город Хабаровск» субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ, по которому перенесены лимиты бюджетных обязательств с 2017 в соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 28.10.2016 № 385-пр «Об утверждении порядка принятия главными администраторами доходов бюджета Хабаровского края о наличии (об отсутствии) потребности...» на 2018.

30.03.2018 между истцом и департаментом муниципальной собственности подписан акт выполненных работ по муниципальному контракту, на основании счета и акта департаментом 04.04.2018 произведена оплата в размере 1 293 143 рубля - доля городского бюджета.

06.04.2018 в соответствии с подписанным соглашением о предоставлении субсидий от 22.03.2018г. МИиЗИП направлены необходимые документы для финансирования краевой доли выполненных работ в размере 1 837 960 руб.

28.04.2018 от МИиЗИП получен отказ в перечислении денежных средств, по причине не достижения показателя результативности от 28.04.2018.

08.06.2018 МИиЗИП повторно направлено обращение о финансировании расходов за счет краевого бюджета.

19.07.2018 МИиЗИП повторно отказано в финансировании комплексных кадастровых работ за счет краевого бюджета в размере 1 837 960 рублей по причине не выполнения условий соглашения № 1 от 22.03.2018.

В связи с неполучением краевой субсидии на оплату проведенных комплексных работ, с учетом требований ст. 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ Департамент муниципальной собственности не может провести оплату выполненных работ истцом.

Также ответчик указал, что Подрядчиком проект карты-плана был направлен в адрес Заказчика 23.11.2017, то есть нарушен срок выполнения работ на 44 дня.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

04.10.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Сеть плюс», Подрядчик, и Департаментом муниципальной собственности Администрации города Хабаровска, Заказчик, заключен муниципальный контракт № 0122300006117000873 (далее – контракт от 04.10.2017 № 0122300006117000873), в соответствии с которым Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплексных кадастровых работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке и на условиях, определенных контрактом.

В соответствии с пунктом 2.1. цена контракта составляет 3 131 096 руб. 96 коп., в том числе НДС - 0%.

Пунктом 2.5. муниципального контракта предусмотрено, что случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчиком), предусмотренных настоящим контрактом. Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В силу пункта 4.1. Контракта работы, поручаемые Подрядчику по настоящему контракту, должны быть выполнены с момента заключения контракта до 15 декабря 2017 года.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета, но не позднее 31.12.2017.

Оплате подлежат только фактически выполненные работы в полном объеме, за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Хабаровск» и в бюджете Хабаровского края на 2017 год.

Подрядчик обязан качественно выполнить все предусмотренные контрактом работы (согласно приложения № 1, № 2) в сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего контракта.

30.03.2018 сторонами муниципального контракта подписан акт выполненных работ № 0122300006117000873 на сумму 3 131 096 руб. 96 коп.

Заказчиком произведена частичная оплата выполненных работв размере 1 293 143 руб. платежным поручением от 04.04.2018 № 832805.

22.03.2018 между Министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края и городским округом «Город Хабаровск» было заключено соглашением о предоставлении субсидии в 2018 году из краевого бюджета бюджету МР (ГО) на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ на сумму 1 837 960 руб.

Подрядчиком Заказчику направлена претензияот 22.08.2018 № 22-08/1 с требованиемоплатить основной долг в размере1 837 954 руб.

Доказательств исполнения обязанности по оплате выполненных работ в размере 1 837 954 руб. ответчиком не представлено, в результате возник долг в размере 1 837 954 руб.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с абзацем 2 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Довод ответчика о том, что подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 44 дня судом не принимается, поскольку Приложением № 1 к муниципальному контракту предусмотрено выполнение Iэтапа работ по разработке проекта карты-плана территории кадастровых кварталов, в то время как муниципальный контракт заключен 04.10.2017, доказательств того, что договор заключен до 01.10.2017 не представлено.

Ответчиком не представлено доказательств направления подрядчику требования от 25.04.2018 № 14-08/4014 об оплате пени в размере 345 673 руб.

Исковое требование о взыскании основного долга в размере 1 837 954 руб. подлежит удовлетворению.

Судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 31 380 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Иск удовлетворить.

Взыскать с Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 680000, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сеть плюс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 681000, <...>) основной долг в размере 1 837 954 руб.

Взыскать с Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 680000, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сеть плюс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: 681000, <...>) судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 31 380 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Л.А. Збарацкая