Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Лесниковой О.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фазыловой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН 1082710000372, ИНН 2710014611, адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, ул. Новая, д. 36)

к некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 132700001917, ИНН 2722999970, адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, офис 712)

о взыскании 1 000 000 руб.,

при участии судебном заседании:

от истца – Ланихиной Е.Г по доверенности от 15.07.2021 № 2, диплом о высшем юридическом образовании ДВС 1814555 от 28.06.2003;

от ответчика – Калашниковой Н.Ю. по доверенности от 29.03.2021 № б/н, диплом о высшем юридическом образовании № ВСГ 2583587 от 08.07.2009,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о взыскании задолженности по договору № 202250000011900038 от 23.04.2019 в размере 1 000 000 рублей.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором просил отказать в удовлетворении иска, указал, что у регионального оператора не возникла задолженность по договору подряда, срок, установленный в п. 2.6. договора, соблюдается, оставшаяся сумма оплаты по договору в размере 1 000 000,00 руб. будет перечислена по мере формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в рамках срока, установленного договором (до 18.10.2021).

Истцом представлены письменные возражения на отзыв ответчика, в которых настаивал на удовлетворении иска в полном объеме, не согласившись с доводом ответчика о том, что оставшаяся оплата будет произведена по мере формирования денежных средств на расчетном счете ответчика, считая его противоречащим требованиям законодательства, поскольку на дату объявления конкурса и заключения договора денежные средства на выполнение работ были сформированы и выделены. Кроме того, истец пояснил, что ответчик не явился для приемки выполненных работ, в связи с чем комиссионный акт составлен 04.06.2020 в отсутствие неявившихся сторон. По мнению истца, именно с этой даты – 04.06.2020 – подлежат исполнению обязательства по оплате выполненных работ, то есть 300-дневный срок истек. Также истец ссылается на постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, которым установлен максимальный срок оплаты для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ – 15 календарных дней.

Ответчиком также представлено дополнение к отзыву, в котором поддержал ранее изложенные доводы, мотивируя тем, что действующее законодательство не предусматривает ограничение сроков оплаты работ по договору, поскольку установление срока на оплату исключительно право заказчика. Отношения по оплате выполненных работ урегулированы законодателем посредством указания на установление срока самостоятельно заказчиком в извещении и аукционной документации. Также ответчик указал, что подрядная организация вправе не участвовать в аукционе в случае, если ее не устраивают условия договора в части сроков оплаты выполненных работ.

Представитель истца просил предоставить время для ознакомления с дополнением к отзыву, представленным ответчиком, в связи с чем на основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 21 июля 2021 года до 15 часов 30 минут.

Представитель истца поддержал исковые требования по доводам, изложенным в исковом заявлении и возражениях на отзыв.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, поддержал доводы отзыва и дополнения к отзыву на иск.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

23.04.2019 между некоммерческой организацией «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (заказчик) и ООО «Монолит» (подрядчик) заключен договор № 202250000011900038 (далее – договор), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, Техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией и условиями договора в установленные сроки, выполнить работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, п. ЦЭС, 12 (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Пунктом 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2020) установлена его цена – 7 168 420,59 руб., которая определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.4.1-2.4.2 настоящего договора.

В силу пункта 2.3 договора в цену включены затраты на производство работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 4), являющимся неотъемлемой частями настоящего договора, проектной документацией, и условиями настоящего договора, в том числе расходы на материалы, оборудование, их доставку, накладные расходы, непредвиденные затраты, все налоговые платежи, сборы, пошлины и иные платежи, которые являются обязательными в силу закона, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 4).

Как установлено пунктом 2.6 договора, заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика предоплату в размере 10% от цены договора на основании выставленного подрядчиком счета в течение 20 рабочих дней с даты получения счета.

Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по выполнению работ по настоящему договору, в том числе на приобретение материалов, оборудования, предоставить заказчику по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Погашение предоплаты производится путем удержания предварительного платежа из сумм, подлежащих выплате подрядчику за выполненные работы, указанные в Комиссионном акте о приемке работ.

Оплата работ по капитальному ремонту общего имущества производится заказчиком на основании подписанного присутствующими членами комиссии и согласованного органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если работы проводятся на основании решения собственников помещений) Комиссионного акта о приемке работ по капитальному ремонту общего имущества, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 300 календарных дней с даты получения данных документов по многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет подрядчика.

Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у заказчика замечаний к поступившему пакету документов, согласно условиям настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной заказчика на сопроводительном письме (накладной, реестре, акте приема-передачи документов).

Обязательство заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика (пункт 2.10 договора).

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 договора сроки выполнения работ – с 23.04.2019 по 20.08.2019 в течение 120 календарных дней с даты заключения договора. Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в графике выполнения работ, являющимся приложением к настоящему договору (Приложение № 3).

Вышеуказанный срок включает в себя: выполнение работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1), локальному сметному расчету (Приложение № 4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, приемку выполненных работ Комиссией.

Порядок сдачи и приемки работ согласован сторонами в разделе 6 договора.

Согласно пунктам 6.1, 6.2 договора проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Комиссионного акта о приемке работ по многоквартирному дому в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора, и в соответствии с ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» в части, не противоречащей требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, а также иными применимыми нормативными и ненормативными актами.

Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по многоквартирному дому по числу членов Комиссии. В Комиссионном акте о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, стоимость выполненных работ.

Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора.

Приемка работ по многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - Орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, представителями собственников помещений в многоквартирном доме являются лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, определенные в порядке, установленном в ст. 189 ЖК РФ (пункт 6.3 договора).

Согласно пункту 6.4 договора после завершения работ по капитальному ремонту общего имущества по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, подрядчик не менее чем за 20 рабочих дней письменно уведомляет заказчика о готовности передать результат выполненных работ с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ.

Одновременно с уведомлением заказчику по реестру через приемную передаются: полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в электронном виде в формате XML и/или Гранд-СМЕТА и в письменном виде; результаты фотофиксации объекта «до», «после» и «в процессе» (по каждому виду работ, указанному в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2) проведения работ.

В силу пункта 6.5 договора заказчик в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления подрядчика о завершении работ по капитальному ремонту общего имущества по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, письменно уведомляет подрядчика и орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по данному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ или уведомляет подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с установления факта не завершения работ, обнаружением отступлений подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков, при этом заказчик направляет подрядчику перечень необходимых доработок с указанием сроков.

В соответствии с пунктом 6.7 договора приемка результатов выполненных работ по настоящему договору осуществляется Комиссией в присутствии подрядчика по месту нахождения многоквартирного дома в срок и во время, указанные в уведомлении заказчика, направляемого в соответствии с пунктом 6.5. настоящего раздела договора.

Подрядчик при предъявлении к приемке выполненных работ представляет членам Комиссии подписанный и заверенные со своей стороны Комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

Члены Комиссии в случае установления выполнения работ с качеством и в полном соответствии с требованиями закона и настоящего договора, подписывают Комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому.

Работы по настоящему договору считаются принятыми Комиссией и исполненными подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора (пункт 6.10 договора).

Платежным поручением № 927 от 08.05.2019 заказчиком внесена предоплата в размере 907 445,20 руб.

В период с 02.04.2019 по 04.06.2020 подрядчиком приобретены строительные материалы и выполнены ремонтные работы всего на сумму 9 074 452,80 руб.

Подрядчик неоднократно приглашал представителей заказчика для комиссионной приемки выполненных работ, однако 04.06.2020, 22.07.2020, 02.08.2020, 23.09.2020 для комиссионной приемки выполненных работ, представители принимающей стороны не явились.

18.12.2020 стороны изменили цену договору в связи с заключением дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2020, из которого следует, что цена договора составила 7 168 420,59 руб.

Ответчиком произведена частичная оплата выполненных истцом работ платежными поручениями № 5465 от 24.12.2020 на 3 000 000 руб., № 704 от 17.02.2021 на сумму 1 000 000 руб., № 1289 от 29.03.2021 на сумму 1 260 975,39 руб.

Таким образом, заказчиком оплачено работ на 6 168 420,59 руб.

Задолженность по оплате выполненных подрядчиком работ составила 1 000 000 руб., в связи с чем, подрядчик направил заказчику претензии исх. № 12 от 17.02.2021, исх. № 27 от 18.03.2021 с требованием оплатить работы в полном объеме.

Требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, обстоятельства конкретного дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон подлежат регулированию главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими нормами об исполнении обязательств.

Статьей 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт выполнения истцом принятых обязательств, а также стоимость выполненных и неоплаченных работ подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 18.12.2019 на сумму 6 202 102,38 руб. и № 1.1 от 18.12.2019 на сумму 966 318,21 руб., подписанными со стороны заказчика без возражений и замечаний, а также подписанными сторонами локальными сметными расчетами № 1 и № 1.1.

Работы на сумму 1 000 000 руб. заказчиком не оплачены.

Вместе с тем, пунктом 2.6 договора установлено, что оплата работ по капитальному ремонту общего имущества производится заказчиком на основании подписанного присутствующими членами комиссии и согласованного органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если работы проводятся на основании решения собственников помещений) Комиссионного акта о приемке работ по капитальному ремонту общего имущества, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 300 календарных дней с даты получения данных документов по многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет подрядчика.

Заказчик осуществляет отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Постановление № 615).

Согласно пунктам 134, 135 Постановление № 615 документация об электронном аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком, и содержит помимо сведений, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, в том числе форму, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ, проект договора о проведении капитального ремонта.

Вместе с тем, Постановление № 615 не устанавливает предельные сроки оплаты работ по договору.

В соответствии с частью 1 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) к региональным операторам установлено требование об обеспечении финансовой устойчивости.

Согласно части 2 статьи 185 ЖК РФ объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в зависимости от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год, и (или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году. При этом размер указанной доли устанавливается законом субъекта Российской Федерации с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде.

В соответствии со статьей 9 Закона Хабаровского края от 24.07.2013 № 296-ФЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование краевой программы, определяется с учетом остатка средств, не использованным Региональным оператором в предыдущем периоде, в размере не более 95% от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших Региональному оператору за предыдущий год, или прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.

Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование краевой программы (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется в размере не менее 70 процентов и не более 95 процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год.

Следовательно, срок оплаты выполненных работ по договору в течение 300 рабочих дней обусловлен необходимостью соблюдения заказчиком действующего законодательства в части финансовой устойчивости.

Суд считает необходимым отметить, что истец до подачи заявки на участие в аукционе имел фактическую возможность изучить аукционную документацию, техническое задание и условия договора, ознакомиться с условием о сроке оплаты работ по договору.

Подавая заявку на участие в аукционе, ООО «Монолит» тем самым, согласилось с условиями, предложенными заказчиком.

Более того, суд считает необходимым отметить следующее.

В силу пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1 и 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", в соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Исходя из буквального толкования пункта 2.6 договора, стороны согласовали условие, что оплата работ по капитальному ремонту общего имущества производится заказчиком в течение 300 календарных дней с даты получения указанных в нем документов по многоквартирному дому.

Устанавливая сроки оплаты работ по договору, стороны действовали своей волей и в своем интересе. Договор сторонами был подписан без протокола разногласий.

Включение в договор подряда такого положения об оплате работ не противоречит положениям статьи 746 ГК РФ.

Поскольку порядок определен сторонами в договоре подряда, а срок окончательной оплаты не наступил, у ответчика не возникла обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме.

С учетом поступления исполнительной документации, в том числе, Комиссионного акта, в адрес Регионального оператора 22.12.2020, что истцом не оспорено, срок оплаты по договору составляет период до 18.10.2021.

Условия договора относительно порядка оплаты выполненных работ были согласованы сторонами без возражений.

Таким образом, срок для оплаты заказчиком работ на момент рассмотрения настоящего дела не истек.

При этом истец не лишен права обратиться в суд с иском при наступлении согласованного сторонами в договоре срока оплаты.

Ссылка истца на судебную практику по иным делам не может быть принята во внимание, поскольку судом при вынесении судебного акта учитываются обстоятельства каждого конкретного дела. В иных судебных актах довод, заявленный в настоящем деле, ответчиком не приводился и не был предметом рассмотрения.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом установленных по делу обстоятельств и вышеприведенных норм права суд признает возражения ответчика обоснованными, а позицию истца несостоятельной и подлежащей отклонению.

Исследовав и оценив по правилам статей 65, 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, принимая во внимание возражения ответчика, правовых оснований для удовлетворения исковых требований судом не установлено.

Следовательно, в иске следует отказать.

Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца в порядке статьи 110 АПК РФ.

Излишне оплаченная государственная пошлина подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 074 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья О.Н. Лесникова