Решение № А76-18332/2023 от 01.08.2023 АС Челябинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Челябинск Дело № А76-18332/2023  08 августа 2023 года 

Резолютивная часть решения объявлена 01 августа 2023 года.  Решение в полном объеме изготовлено 08 августа 2023 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Кочневой Д.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс», ИНН 7449122818,

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная строительная  компания», ИНН 7453136073, 

об обязании ответчика заключить с истцом основной договор подряда на  условиях, согласованных в приложении № 1 к предварительному договору  подряда № 01/23 от 17.01.2023, 

при участии в судебном заседании:

от истца: Ковалева А.В. – представитель, действующая на основании  доверенности от 19.06.2023, личность удостоверена паспортом, 

от ответчика: Матвеев С.П. – представитель, действующий на основании  доверенности от 10.08.2022, личность удостоверена паспортом, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс» (далее –  истец, ООО «ТрейдПартс»), обратилось в арбитражный суд с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания», (далее – ответчик, ООО «ПСК»), об обязании  ответчика заключить с истцом основной договор подряда на условиях,  согласованных в приложении № 1 к предварительному договору подряда № 01/23  от 17.01.2023. 

Протокольным определением суда от 31.07.2023 в порядке части 4 статьи  137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  АПК РФ) завершено предварительное судебное заседание и открыто судебное  заседание в первой инстанции. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что между  сторонами заключён предварительный договор, между тем ответчик уклоняется  от заключения основного договора. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление просит в удовлетворении  исковых требований отказать. 

Согласно возражениям ответчика в ходе изучения отчетных документов  истца, ответчиком было установлено, что ответчик является основным 

дебитором для истца, что может трактоваться аффилированностью. В связи с  этим взаимоотношения между ООО «ПСК» и ООО «Трейдпартс» могут быть  истолкованных как взаимоотношения аффилированных лиц, то есть Ответчик  может влиять на деятельность истца. В случае признания взаимоотношений  между ООО «ПСК» и ООО «Трейдпартс» аффилированными, последний будет  признан зависимым от ООО «ПСК», что может привести к трактовке сделок,  заключенных между ответчиком и истцом, притворными или  недействительными. Данный факт может привести к аннулированию  проведенных работ по договорам подряда, что приведет к возможным убыткам  ответчика. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные  исковые требования по основаниям изложенным в иске, уточнениях к нему. 

Представитель ответчика в судебном заседании не согласился с исковыми  требованиями, возражал по основаниям изложенным в отзыве на иск,  дополнениях к нему. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, арбитражный суд  приходит к следующим выводам. 

По правилам пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в  заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за  исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена  настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Заключение предварительного договора порождает у договаривающихся  сторон обязанность заключить основной договор на условиях, оговоренных  предварительным соглашением, следовательно обязанность заключить  основной договор в соответствии с предварительным договором  не противоречит принципу свободы договора (пункт 4 Обзора судебной  практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2011 года (утв. Президиумом  Верховного Суда РФ 01.06.2011)). 

Так, в силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными  правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору  стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,  выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях,  предусмотренных предварительным договором. 

При этом в предварительном договоре указывается срок, в который  стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в  предварительном договоре не определен, основной договор подлежит 

заключению в течение года с момента заключения предварительного договора  (пункт 4 статьи 429 ГК РФ). 

В силу пункта 5 той же статьи в случаях, если сторона, заключившая  предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора,  применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего  Кодекса. Требование о понуждении к заключению основного договора может  быть заявлено в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства  по заключению договора. 

При этом в силу пункта 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в  соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора  обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в  суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор  считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента  вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

Руководствуясь приведенными нормами права, истец и обратился за  защитой нарушенных прав. 

Между ООО «ПСК» и ООО «Трейдпартс» заключен предварительный  договор подряда № 01/23 от 17.01.2023 следующего содержания. 

Предварительный договор подряда № 01/23

г. Челябинск «17» января 2023 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания» (ООО «ПСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице директора Еремина Михаила Евгеньевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс», именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сенькиной Дианы Игоревны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», руководствуясь ст. 429 Гражданского кодекса Российской  Федерации, заключили настоящий Предварительный договор о  нижеследующем: 

1. Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительство  встроенной водогрейной газовой котельной общей теплопроизводительностью  3МВт для теплоснабжения нежилого пристроенного здания на объекте механосборочный корпус тракторных двигателей-2, расположенном по адресу:  г. Челябинск, пр. Ленина, д. 3, а Заказчик обязуется создать Подрядчику  необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и  уплатить обусловленную договором цену. 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения  настоящего Предварительного договора. 

4. Разрешение споров

6. Заключительные положения

7. Подписи Сторон
Подрядчик: Заказчик:

ООО «ТрейдПартс» ООО «ПСК»

454003, г. Челябинск, Проспект 454008, Челябинская обл.,  Героя России Родионова Е.Н., д. г. Челябинск, пр-кт ленина, д. 83, 

ИНН 7449122818 КПП 744701001 ИНН 7453136073 КПП 744801001  ОГРН 1147449006791 ОГРН 1047424529635 

Расчетный счет р/с 40702810772020105844  40702810572000047436 Челябинское отделение № 8597 

в ПАО Сбербанк Сбербанка России г. Челябинск, 

К/с 30101810700000000602 к/с 30101810700000000602  БИК 047501602 БИК 047501602 

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:  tsb-chel@ya.ru info@kurs74.ru 

Директор Директор

_____________/ Сенькина Д.И. _____________/ М.Е. Еремин   м.п. м.п. 

Приложение № 1

к предварительному договору подряда № 01/23 от 17.01.23 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Челябинск «___» _________ 2023 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Еремина Михаила Евгеньевича, действующего на основании Устава, 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс», именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сенькиной Дианы Игоревны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут также 

употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста  Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

работ без письменного подтверждения со стороны Заказчика. Выполненные  дополнительные работы без письменного подтверждения Заказчика к оплате не  принимаются. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

подъемными сооружениями, за экологическую безопасность на объекте  (Приложение № 2 к настоящему Договору), приказ на ответственных лиц на  объекте (Приложение № 3 к настоящему Договору). За не предоставление  данных документов Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 5 000  (Пять тысяч) рублей за каждый факт. 

Подрядчик должен вывезти в срок три рабочих дня со дня подписания  окончательного акта о приемки выполненных работ, принадлежащие ему  оборудование, инструменты и инвентарь. 

При обнаружении на площадке строительного мусора, оставшегося от  выполнения работ Подрядчика, Заказчик (с участием представителя  Подрядчика) составляет Предписание об уборке мусора с указанием сроков  исполнения (далее по тексту «Предписание об уборке»). В случае неисполнения  Подрядчиком Предписания об уборке, Заказчик имеет право в одностороннем  порядке привлечь стороннюю организацию для уборки строительного мусора, с  последующим удержанием с Подрядчика фактически понесенных Заказчиком  затрат, путем удержания суммы понесенных Заказчиком затрат на уборку  мусора из подлежащей к выплате в текущем месяце суммы за выполненные  Заказчиком работы. 

обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные  недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

- списки сотрудников и копии паспортов с указанием места прописки и  транспорта Субподрядчика для обеспечения доступа на строительную  площадку; 

- копию инструктажа по охране труда из журнала инструктажей; 

- инженерно-технических работников по охране труда и по общим  требованиям промышленной безопасности. 

О выполнении всех указанных условий Подрядчик уведомляет Заказчика  в письменной форме с приложением всех подтверждающих документов.  Невыполнение условий настоящего пункта Подрядчиком дает право Заказчику  не допускать Подрядчика к выполнению работ, просрочка выполнения работ в 

таком случае является виной Подрядчика, Подрядчик несет установленную  договором ответственность за нарушение сроков выполнения работ 

Подрядчик выполняет все требования безопасности, изложенные в Акте-Допуске и требования безопасности. 

Подрядчик осуществляет контроль за действиями подчиненного  персонала и за их выполнением требований безопасности. 

заявке, направленной до начала выполнения работ) а также бытовые  помещения для размещения персонала Подрядчика. 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

При наличии давальческого материала:

Одновременно с актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3  Заказчик в обязательном порядке предоставляет Окончательный акт приемки  работ, «Отчет о расходе основных материалов в строительстве» по  унифицированной форме М-29 или Отчет согласно Приложению № 4 к  настоящему договору (при необходимости). 

3.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены недостатки  выполненных объемов Работ, то Подрядчик своими силами и без увеличения  цены Договора, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего  качества. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком  мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется  двухсторонний Акт, в котором указываются объем, перечень дефектов и  недоработок, сроки их устранения. 

- Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;  - Соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  - Возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ по  устранению недостатков третьим лицам либо выполнить работы своими силами  и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других  убытков. 

КОНСТРУКЦИЙ, ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он при  обнаружении недостатков вправе изложить свое обоснованное мнение  письменно в журнале производства работ с указанием срока устранения  замечаний. Подрядчик в течение указанного срока обязан исполнить указания  Заказчика и сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. 

4.2. По окончанию работ Журнал в оригинале и одной копии передаётся  Заказчику в комплекте с исполнительной документацией. 

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ  переделывает эти работы для обеспечения надлежащего качества в течение 10  (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаруженных  недостатках, либо в другой срок, согласованный сторонами Договора. 

Если Подрядчик в срок не исправит некачественно выполненные работы,  Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно  выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с исправлением  некачественных работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение  10 (десяти) рабочих дней с момента получения подтверждающих документов. 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.4. Заказчик вправе приостанавливать оплату выполненных работ в  части тех работ, в которых выявлены недостатки, до устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в выполняемых (выполненных) работах, при этом  оплате не подлежит вид работ, при выполнении которого допущены  недостатки, а также уплату очередной части аванса до устранения  Подрядчиком выявленных недостатков в выполняемых (выполненных) работах.  Данная задержка оплаты работ не является просрочкой со стороны Заказчика. 

6. ГАРАНТИИ

 – надлежащее использование материалов в соответствие с  государственными стандартами и техническим условиям, 

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими  строительными нормами и правилами; 

 – устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в  период приемки работ и гарантийной эксплуатации. 

- безвозмездного устранения недостатков в согласованные сторонами  сроки; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования  порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего  представителя не позднее 24 часов со дня получения письменного извещения  Заказчика (в том числе по электронной почте). Гарантийный срок в этом случае  продлевается соответственно с момента направления претензии до момента  устранения недостатков. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного  повреждения Объекта со Стороны третьих лиц. 

следственной связи между действиями Подрядчика и их появлением,  рекомендаций по способу их устранения, или попросить об этом суд. В этом  случае акт обнаруженных недостатков считается согласованным в объеме,  который предъявил Заказчик Подрядчику. Заказчик назначает Подрядчику срок  для устранения недостатков выполненных работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

докажут, что неисполнение вызвано непреодолимой силой, т.е.  чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, за которые  стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие  которых они не имеют возможности. 

При этом необходимо официальное подтверждение обстоятельств  непреодолимой силы компетентными органами. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С целью оперативности решения вопросов по настоящему договору  стороны используют факсимильную связь, электронную почту Заказчика:  info@kurs74.ru электронную почту Подрядчика tsb-chel@ya.ru. 

Заказчиком работы, без возмещения иных расходов и убытков, связанных с  расторжением. 

Приложение:

Подрядчик: Заказчик:  ООО «ТрейдПартс» ООО «ПСК» 

ИНН 7449122818 КПП 744701001 ИНН 7453136073 КПП 744801001  ОГРН 1147449006791 ОГРН 1047424529635 

Расчетный счет р/с 40702810772020105844 

К/с 30101810700000000602 к/с 30101810700000000602  БИК 047501602 БИК 047501602 

tsb-chel@ya.ru info@kurs74.ru
Директор Директор

_____________/ Сенькина Д.И. _____________/ М.Е. Еремин
 м.п. м.п.

Приложение № 2

к договору подряда № ______ от __________

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
П Р И К А З № ____ от _____.202___ г.

О назначении ответственного

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве,  реконструкции и ремонте, Правил по охране труда при работе в ограниченных  и замкнутых пространствах, Правил по охране труда при работе на высоте и др.  нормативных актов по безопасности труда. строительстве. Часть 1., п.4. Правил  противопожарного режима в РФ», Правил безопасности опасных  производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения,  п. 218 Правил промышленной безопасности опасных производственных  объектов, на которых используется оборудование, работающее под  избыточным давлением (баллоны с сжиженным газом - пропаном, кислородом).  Правил по охране труда при работе на высоте, ПТЭЭП и Правил по ОТ при  работе в электроустановках и в целях организации безопасного производства  работ, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов и ГПМ управляемых с пола, вышек; безопасной  эксплуатацией, хранением сосудов под давлением (баллонов с газом),  безопасного производства работ на высоте. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Директор

 Ознакомлены:

Приложение № 3

к договору подряда № ______ от __________

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Челябинск « « 202__ года

ПРИКАЗ №

О назначении ответственного лица на объекте строительства: (далее – Объект)»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

В связи с началом строительно-монтажных работ на объекте: назначить с  _________ 202___ года: 

Директор

Приложение № 4

к договору подряда № ______ от __________

ФОРМА

ОТЧЕТ

об использовании давальческих материалов  период с_________________по_______________202___ г. 

Давалец

__________________________________________________________________   (полное наименование юридического лица) 

Переработчик

______________________________________________________________   (полное наименование юридического лица) 

Объект

____________________________________________________________________ 

Договор
___________________________________________________________________

Материалы, переданные по накладной ____________________,переработаны и  подлежат списанию. 

______________________ ______________________ ______________________   (должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
 М.п.

______________________ ______________________ ______________________   (должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
 М.п.

Дата «_____»____________2021 г.

Заказчик Подрядчик

__________________ _______________

Приложение № 5

к договору подряда № ______ от __________

ТРЕБОВАНИЯ
по организации и соблюдению мероприятий,
обеспечивающих безопасность производства работ
на строительной площадке

 Все работники Исполнителя, а также привлекаемые Исполнителем  для работ третьи лица, обязаны пройти первичный инструктаж у инженера по  охране труда Компании; 

 Предоставить Компании приказы о назначении ответственных лиц (с  подтверждением аттестации) за обеспечение охраны труда; за работу с  подъемными сооружениями; за пожарную безопасность; за  электробезопасность и т.п. 

 Получить у Заказчика/Заказчика в письменном виде Акт допуск на  выполняемые работы. 

1.3. Место установки строительных домиков (вагончиков) на  Строительной площадке согласовывается с Заказчиком/Заказчиком. 

1.13. Обеспечить использование строительных домиков (вагончиков) по  прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и  хранения материальных ценностей. 

5. По факту нарушений представителем Компании составляется  соответствующий Акт, либо Предписание (об устранении нарушения в  установленный срок). 

Кроме Акта, факт нарушения может быть подтвержден любим из  следующих документов: 

 предписание лица, осуществляющего от имени Компании  строительный контроль; 

 предписание инженера по охране труда и технике безопасности,  промышленной безопасности; 

 претензией, составленной в отношении Компании или Исполнителя  сторонними организациями, надзорными и контролирующими органами; 

 судебные решения, ссылающиеся как на установленное  обстоятельство на наличие дефектов в работах, выполненных Исполнителем; 

 иные доказательства.

Заказчик Подрядчик

ООО «ПСК» ООО «ТрейдПартс»

Директор Директор

___________________ ___________________

Приложение № 6

к договору подряда № ______ от __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режиме

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- посещения Объекта посторонними лицами без служебной  необходимости; 

- выноса(вывоза) с территории Объекта Имущества баз соответствующего  разрешения. 

На пропуске проставляется отметка «с правом сопровождения третьих  лиц» или отметка «без права сопровождения третьих лиц». 

Выдача пропусков сопровождается записью в Журнале учёта пропусков.

Данная отметка в пропуске разрешает покинуть беспрепятственно  территорию строительной площадки Объекта с 08-00 до 22-00. 

В иное рабочее время, покинуть территорию строительной площадки  Объекта указанные сотрудники имеют право только в присутствии  уполномоченного лица Заказчика, имеющего пропуск с отметкой «с правом  сопровождения третьих лиц». 

2.2.2. Автотранспорт, не принадлежащий Обществу, подрядной  организации, автомашины централизованных перевозок и другие, прибывшие с  грузом, на территорию Объекта допускаются по указанию прораба Заказчика  либо уполномоченного представителя Общества. 

Стоянка разрешается только на специально отведенной площадке.

ОХРАНУ

Заказчик Подрядчик

ООО «ПСК» ООО «ТрейдПартс»

Директор Директор

___________________ ___________________

Как следует из текста предварительного договора стороны согласовали  срок заключения Основного договора не позднее 31.03.2023. 

В силу пункта 6 статьи 429 ГК РФ обязательства, предусмотренные  предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в  который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен  либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот  договор. 

Претензия истца осталась без удовлетворения.

Как указывалось ранее, ответчик, заключивший с истцом  предварительный договор, обязан заключить основной договор и может быть  понужден к его заключению в судебном порядке. 

Предварительный договор каких-либо налоговых или антимонопольных  оговорок не содержит, поэтому возражения ответчика, что в случае заключения  основного договора подряда на условиях, указанных в приложении № 1 к  предварительному договору подряда № 01/23 от 17.01.2023 для ответчика  возможно наступление какие-либо негативных последствий, влияющих на  деловую репутацию ответчика ввиду аффилированности сторон, отклоняется  судом. 

Поскольку истец обратился в арбитражный суд с иском о понуждении  ответчика к заключению основного договора в течение шести месяцев  с момента истечения установленного предварительным договором срока –  14.06.2023, требование истца об обязании ответчика заключить договор  подряда на условиях, согласованных в приложении № 1 к предварительному  договору подряда № 01/23 от 17.01.2023 подлежит удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В силу пункта 4 части 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче исковых  заявлений неимущественного характера государственная пошлина  уплачивается в размере 6 000 руб. 

Государственная пошлина по иску составляет 6 000 руб.

При обращении с рассматриваемым иском истцом была уплачена  госпошлина в размере 6 000 руб., что подтверждается платежным поручением  от 08.06.2023 № 320. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ госпошлина подлежит отнесению  на ответчика. 

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания», ИНН 7453136073, заключить с обществом  с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс», ИНН 7449122818, основной  договор подряда на условиях, согласованных в приложении № 1 к  предварительному договору подряда № 01/23 от 17.01.2023. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Производственная строительная компания», ИНН 7453136073, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ТрейдПартс», ИНН 7449122818,  судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции. 

Судья И.С. Шаяхметов 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru