Определение № 2-751/201916МА от 16.05.2019 Красногвардейского районного суда (Город Санкт-Петербург)

Дело № 2-751/2019 16 мая 2019 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Колосовой Т.Н.,

при секретаре Ивановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору бытового подряда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании неустойки по договору бытового подряда.

Истец в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с отказом от иска.

Ответчик и его представитель в судебное заседание явились, не возражали против прекращения производства по делу.

Изучив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о возможности принять отказ от заявленных требований, поскольку он не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

Согласно ст.220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, ч.3 220, 221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Прекратить производство по делу по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору бытового подряда.

На определение может быть подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в течение пятнадцати дней.

Судья: подпись