Гражданский кодекс часть 1

Егорьевский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Приваловой О.В., при секретаре Аветисян М.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по основному иску Коржа С.О. к ИП Голубцовой Е.Г. о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа и компенсации морального вреда и встречному иску ИП Голубцовой Е.Г. к Коржу С.О. о взыскании задолженности по договору подряда, процентов и расходов по оплате госпошлины

УСТАНОВИЛ:

Корж С.О. обратился в Егорьевский городской суд Московской области с иском к ИП Голубцовой Е.Г. о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа и компенсации морального вреда.

Ответчик ИП Голубцова Е.Г., в свою очередь, обратилась с требованиями встречного иска к Коржу С.О. о взыскании задолженности по договору подряда, процентов и расходов по оплате госпошлины.

В судебное заседание стороны не явились, обратились с заявлениями о рассмотрении дела и вопроса об утверждении мирового соглашения без их участия.

Стороны обратились к суду с заявлением, в котором просят утвердить заключенное между ними мировое соглашение и прекратить производство по делу на следующих условиях:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 39, 173, главой 14.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска о взыскании неустойки за нарушение срока сдачи работ по договору подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 860 000 руб. 00 коп. и встречного иска о взыскании с Коржа С.О. задолженности по договору подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 578 104 (пятьсот семьдесят восемь тысяч сто четыре) руб. 07 коп., проценты на сумму долга в размере 60 129 (шестьдесят тысяч сто двадцать девять) руб. 92 коп., всего 638 233 (шестьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать три) руб. 99 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 582 руб. 00 коп.

2. В целях урегулирования взаимных претензий по исполнению договора подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ Стороны установили следующее: Ответчик обязуется учесть денежную сумму в размере 350 000 руб. 00 коп. в зачет погашения обязательств Истца по договору подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшаяся после зачета задолженность Истца перед Ответчиком по договору подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 228 104 руб. 07 коп. и подлежит оплате в течение 10 рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового соглашения. Истец обязуется предоставить Ответчику в течение 3 рабочих дней с момента утверждения настоящего соглашения подписанные им формы КС-2 и КС-3.

3. По настоящему Мировому соглашению Стороны отказываются от остальных исковых требований.

4. После утверждения настоящего соглашения Истец и Ответчик не имеют друг к другу каких-либо иных претензий по исполнению договора подряда 4/19 от ДД.ММ.ГГГГ.

Стороны подтверждают, что настоящее соглашение заключено ими добровольно, в соответствии с полной способностью понимать значение своих действий и руководить ими, без заблуждения относительно природы, предмета и правовых последствий настоящего соглашения, а также без влияния обмана, насилия, угрозы, стечения каких-то бы ни было тяжелых обстоятельств. Текст соглашения сторонам понятен, не вызывает сомнения и не подлежит иному толкованию, кроме буквального.

Содержание статей 220, 221 ГПК РФ и их смысл и правовое значение сторонам разъяснено и понятно. Последствия прекращения производства по делу, сторонам известны.

Изучив материалы дела, суд считает возможным утвердить заключенное между сторонами мировое соглашение, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает чьих - либо прав и охраняемых законом интересов.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 220, 221, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

мировое соглашение, заключенное по гражданскому делу № по исковому заявлению Коржа С.О. к ИП Голубцовой Е.Г. о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа и компенсации морального вреда, утвердить на следующих условиях:

3. По настоящему Мировому соглашению Стороны отказываются от остальных исковых требований.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Коржа С.О. к ИП Голубцовой Е.Г. о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа и компенсации морального вреда, прекратить и разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья подпись О.В. Привалова