Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Россети Сибирь» к Шишлянникову В. В. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с иском Шишлянникову В.В. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, мотивируя исковые требования тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и Шишлянникову В.В. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№ по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение автомойки, расположенной по адресу: , а заявитель должен был исполнить мероприятия по технологическому присоединению в срок не позднее ДАТА. Истец выполнил свои мероприятия, предусмотренные договором, что подтверждается приказом от ДАТА№ пр «О вводе в эксплуатацию объектов». Письмом от ДАТА сетевая организация направила в адрес ответчика уведомление о готовности к подключению энергопринимающих устройств. На сегодняшний день технологическое присоединение объекта не осуществлено в связи с неполучением от ответчика заявления о выполнении им своей части технических условий. До настоящего времени уведомление о готовности осуществить технологическое присоединение в адрес сетевой организации не поступило. Согласно акту от ДАТА, фотоматериалам мероприятия, предусмотренными техническими условиями, ответчиком не выполнены. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. Истец направил в адрес ответчика предложение о расторжении договора, однако документы, свидетельствующие о согласии на расторжение, обществом получены не были. Согласно п. 16(5) правил, абзацу 2 пункта 16 договора нарушение заявителем установленного срока осуществления мероприятий к технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств- мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. В адрес ответчика направлено предложение о расторжении договора ДАТА, получено ответчиком ДАТА. В результате несвоевременного выполнения ответчиком, мероприятий по технологическому присоединению истец несет негативные последствия, что влечет невозможность для истца учета затрат за тот период, в котором они фактически понесены. Кроме того, выносятся постановления о привлечении общества к административной ответственности за нарушение сроков исполнения договоров технологического присоединения по факту отсутствия выполнения мероприятий по строительству электросетевых объектов. При этом антимонопольным органом не исследуется вопрос готовности потребителя со своей стороны выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями. При строительстве сетевой организацией объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологического присоединения при отсутствии готовности заявителей вновь введенные в эксплуатацию объекты ставятся под охранное напряжение для исключения возможности хищения оборудования. Однако, факты хищения вновь введенного невостребованного оборудования присутствуют, что приводит к убыткам общества. Согласно пункту 17 договора, ответчик обязан уплатить истцу неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзацем порядке за год просрочки. Общий размер платы за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб. Размер неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению: за период с ДАТА по ДАТА составляет 10 037, 50 руб. Просили расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и Шишлянниковым В.В., взыскать с Шишлянникова В.В. в пользу ПАО «Россети Сибирь» 10 037,50 руб. неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№.

В судебное заседание представитель истца ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Потылицина Е.И. не явилась, извещена о времени и месте судебного разбирательства, направила заявление, в котором просила провести судебное заседание в её отсутствие.

Ответчик Шишлянников В.В. в судебное заседание не явился, его извещение о времени и месте рассмотрения дела признано судом надлежащим, дело рассмотрено в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание т.п.).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энерго принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДАТА№ (далее по тексту - Правила).

В соответствии с пунктом 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения ими настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктами 12.1, 14, 34 указанных Правил определена обязанность сетевой организации независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя заключить договор и выполнить в отношении энергопринимающих устройств следующих лиц мероприятия по технологическому присоединению, в частности, физических лиц в целях технологического присоединения энерго принимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 16(3) в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств

Как следует из материалов дела, ДАТА между ПАО «Россети Сибирь» и Шишлянниковым В.В. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая компания приняла на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца для электроснабжения автомойки, расположенной по адресу: .

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от ДАТА№ и составляет 550 руб.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 4 договора также предусмотрено, что срок действия договора технологического присоединения определен равным 5 годам.

В пункте 8 договора предусмотрены обязанности заявителя, в том числе, выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

При этом пунктом 9 установлено, что заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Пунктом 17 договора от ДАТА закреплено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Ответчик, помимо платы за технологическое присоединение, принял на себя обязательства по осуществлению ряда мероприятий, предусмотренных пунктом 11 технических условий, являющихся приложением 1 к данному договору, а именно должен осуществить монтаж измерительного комплекса учета энергии; перед прибором учета установить отключающий аппарат и предусмотреть возможность его опломбирования; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

Согласно пунктам 10.2.1 - 10.2.3 технических условий сетевая организация обязана запроектировать и построить ЛЭП-10 кв. от ближайшей опоры ВЛ-10 кв. Ф. С-19 до РУ-10 КВ новой ТП-10/0,4 кв. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кв. уточнить проектом.

Строительство новой ТП-10/0,4 кв. место установки, тип и параметры оборудования определить проектом.

Строительство ЛЭП 0,4 кв. от РУ-0,4 кв. новой ТП-10/0,4 кв. до границы земельного участка заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кв. уточнить проектом.

Согласно приказу ПАО « Россети Сибирь» 1.7/179пр от ДАТА завершены работы по объектам Строительство сетей 0,4 кВ. для энергоснабжения потребителей в , в том числе, по адресу: .

Согласно п. 16(5) Правил, абзацу 2 пункта 16 договора нарушение заявителем установленного срока осуществления мероприятий к технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В адрес ответчика направлено предложение о расторжении договора ДАТА (л.д.13 оборотная сторона), которое получено ответчиком ДАТА (л.д. 16 оборотная сторона).

В результате несвоевременного выполнения ответчиком, мероприятий по технологическому присоединению истец несет негативные последствия, что влечет невозможность для истца учета затрат за тот период, в котором они фактически понесены.

Истцом обязательства по договору выполнены, в то время как ответчик не исполнил в шестимесячный срок мероприятия, предусмотренные техническими условиями, что дает основания для взыскания неустойки и расторжения договора ввиду существенного нарушения ответчиком условий договора.

Кроме того, при заключении договора истец вправе был рассчитывать на своевременное исполнение ответчиком принятых на себя обязательств.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ПАО «Россети Сибирь» к Шишлянникову В.В. требований о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№

Оценивая требования истца ПАО «Россети Сибирь» о взыскании с ответчика Шишлянникова В.В. неустойки в размере 10037,50 руб., суд учитывает следующее.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Пунктом 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№. предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому и присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Размер начисленной истцом ответчику неустойки за период с ДАТА по ДАТА составляет 10037,50 руб.(365дн. х 550 х 5%).

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика Шишлянникова В.В. в неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА№, суд принимает во внимание общий размер платы по договору в сумме 550 руб., период начисления неустойки с ДАТА по ДАТА, количество календарных дней просрочки – 365, процент неустойки, предусмотренный условиями договора – 5 % за каждый календарный день.

Ответчиком нарушен срок осуществления мероприятий по договору, не приведены доказательства, свидетельствующие об отсутствии его вины в ненадлежащем исполнении обязательств, в связи с чем, требования истца ПАО «Россети Сибирь» о взыскании с ответчика Шишлянникова В.В. неустойки в сумме 10037,50 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу части 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При подаче искового заявления, цена которого 10037,50 руб., а также по требованию о расторжении договора истцом была уплачена государственная пошлина в размере 6402 руб.

Судом требования истца ПАО «Россети Сибирь» удовлетворены в полном объеме, расторгнут договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскана неустойка, поэтому с ответчика Шишлянникова В.В. в пользу истца ПАО «Россети Сибирь» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6402 руб.

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) к Шишлянникову В. В. (№) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.1900.2143.19, заключенный ДАТА между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» и Шишлянниковым В. В..

Взыскать с Шишлянникова В. В. в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» неустойку за период с ДАТА по ДАТА включительно в размере 10037,50 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 402 руб., всего взыскать 16439,50 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Хакасия через Саяногорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Т.А. Казакова

Резолютивная часть решения объявлена 18.08.2022.

Решение в окончательной форме принято 25.08.2022.