Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шилкинского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании совершить определенные действия,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о закупках при исполнении муниципальных контрактов, заключенных между Администрацией ГП «Шилкинское» и ИП ФИО1 установлено, что 24.08.2021 года между указанными выше лицами заключен муниципальный контракт № на выполнение работ на Центральной котельной г.Шилка по ремонту двух котлов КВФ-11,63 (замена обмуровки котлов №1,3), приобретение и монтаж насоса Д320/50, пластичных уплотнителей теплообменника, ремонт дробилки СДМ-504, приобретение и монтаж цепи конвейера ШЗУ в соответствии с техническим заданием. Согласно п.1.3 Контракта срок завершения всех работ по контракту 15.09.2021 года, место исполнения – г.Шилка. в ходе проверки установлено бездействие подрядчика, а именно, 26.11.2021 года не выполнена замена обмуровки котла №3, приобретение и монтаж насоса Д320/50, пластичные уплотнители теплообменника, ремонт дробилки СДМ-504, приобретение и монтаж цепи конвейера ШЗУ. При нарушении подрядчиком графика и сроков выполнения работ по контракту, дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ не заключалось, контракты по состоянию на 26.11.2021 года не выполнены. Нарушение сроков выполнения работ на Центральной котельной г.Шилка ставит под угрозу прохождение отопительного периода 2021-2022 гг.. От Центральной котельной теплоснабжение поступает в многоквартирные дома, в которых проживают жители г.Шилка, в том числе несовершеннолетние дети. В результате ненадлежащего исполнения контракта могут быть нарушена права неопределенного круга лиц на теплоснабжение. Просит обязать ответчика исполнить условия муниципального контракта от 24.08.2021 года №, заключенного с Администрацией ГП «Шилкинское», выполнив следующие виды работ на Центральной котельной г.Шилка: работы по ремонту двух котлов КВФ-11,63 (замена обмуровки котлов №1 и №3); приобрести и смонтировать насос Д320/50 и пластичные уплотнители теплообменника; ремонт дробилки СДМ-504; приобрести и смонтировать цепь конвейера ШЗУ в соответствии с техническим заданием. Обратить решение суда к немедленному исполнению.

В судебном заседании представитель процессуального истца – старший помощник Шилкинского межрайонного прокурора Садовников И.А. исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела уведомлялся судом по адресу, указанному в иске, а также по адресу регистрации. Почтовые конверты вернулись с отметкой «истек срок хранения».

Представитель третьего лица Администрации ГП «Шилкинское» в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела уведомлен надлежащим образом.

С учетом мнения процессуального истца, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч.2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Согласно ч.2 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

Из материалов дела следует, что 24.08.2021 года между Администрацией ГП «Шилкинское» (заказчик) и ИП ФИО1 (подрядчик) заключен муниципальный контракт № ремонт котлов и котельного оборудования в Центральной котельной г.Шилка, в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства на выполнение работ – ремонт котлов и котельного оборудования в Центральной котельной г.Шилка в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и объемами работ, согласно приложенным локально-сметным расчетам (Приложение «) и техническому заданию (приложение 1), неотъемлемые части муниципального контракта, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 контракта).

В силу п.1.3 контракта – срок выполнения работ исчисляется с момента заключения контракта, окончание – 15.09.2021 года.

В силу п.2.1 контракта подрядчик обязуется осуществить выполнение работ, передать работы по количеству и качеству в соответствии с требованиями контракта. По окончании работ сдать все результаты работы заказчику и подготовить акт выполненных работ, счет-фактуру (п.2.1.9 контракта).

Согласно техническому заданию подрядчик обязался выполнить работы по ремонту котлов и котельного оборудования в Центральной котельной г.Шилка, объемы выполненных работ произвести в соответствии с локально-сметным расчетом.

В материалы дела представлены локально-сметные расчеты на ремонт котельного оборудования: приобретение и монтаж насоса марки Д 320-50, ремонт дробилки СДМ 504, ремонт пластинчатых уплотнителей теплообменника, приобретение и монтаж цепи конвейера ШЗУ, ремонт котла КВФ-11,63 (замена обмуровки котла №1.

Заместителем Шилкинского межрайонного прокуратура ФИО2 проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках при исполнении муниципальных контрактов, заключенных Администрацией ГП «Шилкинское» с ИП ФИО1 и 26.11.2021 года составлена справка о выявленных подрядчиком нарушениях графика и сроков выполнения работ по контракту, отсутствии дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ.

В судебное заседание сведений об устранении выявленных нарушений в рамках муниципального контракта ответчиком не представлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что нарушение ответчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту ставит под угрозу прохождение отопительного периода 2021-2022 года, чем нарушаются права неопределенного круга лиц, проживающих в многоквартирных домах, отапливающихся от Центральной котельной г.Шилка, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и обращении решения суда к немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст.194, 198, 233 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Шилкинского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании совершить определенные действия удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, дата регистрации 22.12.2020, <адрес>) исполнить условия муниципального контракта от 24.08.2021 года №, заключенного с Администрацией городского поселения «Шилкинское», выполнив следующие виды работ на Центральной котельной г.Шилка:

-выполнить работы по ремонту двух котлов КВФ-11,63 (замена обмуровки котлов №1 и №3);

-приобрести и смонтировать насос Д320/50 и пластичные уплотнители теплообменника;

-выполнить ремонт дробилки СДМ-504;

-приобрести и смонтировать цепь конвейера ШЗУ в соответствии с техническим заданием.

Обратить решение суда к немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем ее подачи через Шилкинский районный суд Забайкальского края.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий Терновая Ю.В.

Решение изготовлено 31 января 2022 года.

Копия верна, судья Терновая Ю.В.