Гражданский кодекс часть 1

В обоснование иска указано, что 27.05.2015 года между сторонами заключен договор подряда на проведение высотных работ на объекте по адресу : <адрес>, согласно которому ответчик принял на себя обязательства по монтажу металлоконструкций. Общая стоимость работ по договору составила 52 300 рублей, из которых истцом, как заказчиком по данному договору ответчику был внесен аванс в размере 38 000 рублей. Вопреки условиям договора ответчик в течение 3 месяцев к выполнению работ не приступил, обязательств своих по договору не исполнил, уважительных причин истцу не предоставил. 05.09.2015 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возвращении суммы аванса, неустойки по договору, процентов за пользование займом, которая оставлена ответчиком без внимания и ответа. Самостоятельные попытки связаться с ответчиком и урегулировать вопрос в досудебном порядке положительного результата не принесли. На основании п. 4 заключенного Договора подряда, истец вправе в одностороннем порядке до окончания работ отказаться от договора, уплатив ответчику вознаграждение, убытки. Учитывая данный пункт договора, а также тот факт, что ответчик к выполнению работ по договору так и не приступил, истец уведомил его о расторжении заключенного 27.05.2015 года договора по причине неисполнения своих обязательств. На основании п. 3 Договора подряда, в случае нарушения подрядчиком срока начала работ или окончания работ он уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 1 процент стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика), а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 1 процент стоимости ремонта. Таким образом, суммы неустойки по договору, подлежащей выплате ответчиком в период с 27.05.2015 по 13.11.2015 года составляет 88 910 рублей. Общая формула расчета процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами : сумма процентов рассчитывается следующим образом:(12.5% *38000 руб. * 170) / 36 000 = 2 244 рубля, где : 12.5% - учетная ставка банковского процента на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, 38000 руб. - сумма неправомерно используемых чужих денежных средств (выданный аванс), 170 - число дней, прошедших с момента, когда денежные средства должны были быть уплачены кредитору, до момента уплаты неправомерно удерживаемых сумм. Учитывая, что денежные средства были получены Подрядчиком 27.05.2015 года и удерживаются до 13.11.2015 года, срок удержания составил 170 дней. Проценты составили сумму в размере 2244 рубля. Просит взыскать с ООО «Высотные работы любой сложности» в пользу ФИО1 ФИО6 сумму аванса по договору подряда от 27 мая 2015 г. в размере 38 000 руб. ; сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 244 руб. ; сумму договорной неустойки в размере 84 726 руб. ; сумму расходов на представителя в размере 35000 руб. ; сумму расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 407 руб..

Истец и представитель в судебное заседание по повестке не явились.

Ответчик, будучи уведомленный судом телеграммой о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направил.

Исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что 27.05.2015 года между сторонами заключен договор подряда на проведение высотных работ на объекте по адресу : <адрес>.

Согласно договору, ответчик принял на себя обязательства по монтажу металлоконструкций общим весом 4 200 кг..

Общая стоимость работ по договору составила 52 300 рублей, из которых истцом, как заказчиком по данному договору ответчику был внесен аванс в размере 38 000 рублей.

Вопреки условиям договора ответчик в течение 3 месяцев к выполнению работ не приступил, обязательств своих по договору не исполнил, уважительных причин истцу не предоставил.

05.09.2015 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возвращении суммы аванса, неустойки по договору, процентов за пользование займом, которая оставлена ответчиком без внимания и ответа.

На основании п. 4 заключенного Договора подряда, истец вправе в одностороннем порядке до окончания работ отказаться от договора, уплатив ответчику вознаграждение, убытки.

Учитывая данный пункт договора, а также тот факт, что ответчик к выполнению работ по договору так и не приступил, истец уведомил его о расторжении заключенного 27.05.2015 года договора по причине неисполнения своих обязательств.

В силу ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно аналитическому обзору от 20 мая 2014 года ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 N 1123/13), если стороны не согласовали условие о возврате неосвоенного аванса при расторжении договора подряда, то уплаченная сумма аванса подлежит возврату.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма указанного аванса.

На основании п. 3 Договора подряда, в случае нарушения подрядчиком срока начала работ или окончания работ он уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 1 процент стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика), а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 1 процент стоимости ремонта.

Таким образом, суммы неустойки по договору, подлежащей выплате ответчиком в период с 27.05.2015 по 13.11.2015 года составляет (52300 :100)* 170=88 910 рублей.

В силу ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день вынесения решения судом.

Общая формула расчета процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами : (12.5% *38000 руб. * 170) / 36 000 = 2 244 рубля, где : 12.5% - учетная ставка банковского процента на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, 38000 руб. - сумма неправомерно используемых чужих денежных средств (выданный аванс), 170 - число дней, прошедших с момента, когда денежные средства должны были быть уплачены кредитору, до момента уплаты неправомерно удерживаемых сумм.

Делитель, равный 36 000 руб., исчисляется в результате умножения числа дней в году - 360 (п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 08.10.1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами»), на показатель, необходимый для расчета доли, приходящейся на 1 процент (100).

Учитывая, что денежные средства были получены подрядчиком 27.05.2015 года и удерживаются до 13.11.2015 года, срок удержания составил 170 дней.

Проценты составили сумму в размере 2244 рубля.

При таких обстоятельствах, иск подлежит удовлетворению.

В силу ст. 98 ГПК РФ, судебные расходы подлежат взысканию с ответчика (сумма госпошлины, сумма расходов на представителя).

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-236 ГПК РФ, суд :

РЕШИЛ :

Взыскать с ООО «Высотные работы любой сложности» в пользу ФИО1 ФИО7 сумму аванса по договору подряда от 27 мая 2015 г. в размере 38 000 руб. ; сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 244 руб. ; сумму договорной неустойки в размере 84 726 руб. ; сумму расходов на представителя в размере 35000 руб. ; сумму расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 407 руб..

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение месяца по истечении срока подачи заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Есипко С.Н.

Изгот. 15.01.16 г.