ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Решение № 2-1398/2022 от 30.06.2022 Центрального районного суда г. Твери (Тверская область)

Дело № 2-1398/2022 (УИД 69RS0040-02-2022-003733-39)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 июня 2022 года г. Тверь

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Буряковой Е.В.,

при секретаре Капустиной Ю.О.,

с участием представителя истца – адвоката Дмитриевой О.О., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести присоединение энергопринимающих устройств.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести присоединение к электрическим сетям, взыскание расходов по оплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований указано, что ФИО2 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: с кадастровым номером . Между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неотъемлемой частью которого являются технические условия, в соответствии с которыми максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств истца составляет: 150 кВт, ввод трехфазный, категория электроприемников по надежности электроснабжения 3, класс напряженности электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0, 4 кВ. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой по каждой точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата, входящего в состав распределительно коробки сетевой организации на концевой опоре проектируемой ВЛ 0, 4 кВ от РУ 0, 4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ, 150 кВт. В соответствии с п. 12 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В силу п. 7 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств. Пунктом 9 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности заявителя по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению. В соответствии с п. 11 договора размер платы за технологическое присоединение. составляет 59 094,80 руб., порядок внесения платы определен пунктом 13 Договора. Согласно п.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому соединению составляет один год со дня заключения договора. Датой заключения договора, как следует из п.23 договора, считается дата оплаты заявителем счета. В.. соответствии с п. 13 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 15% - в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату, 30% - вносятся в течение 60 дней со дня оплаты первого платежа, но не позже дня фактического присоединения. Заявитель 16 апреля 2021 года оплатил счет, выставленный сетевой организацией, а также иные платежи предусмотренные договором, в полном объеме, на сумму 60 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 1. Изложенное свидетельствует о том, что обязательства по договору технологического присоединения должны быть исполнены сетевой организацией не позднее 17 апреля 2022 года. Обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями, выполнение которых возможно, со стороны заявителя выполнены, в том числе, в части разработки Проекта на обустройство ответвления от распределительной коробки до ВРУ объекта, отвечающего требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации, согласно обязательствам раздела 13 технических условий. Проект согласован с сетевой организацией, замечаний к проекту не имеется, что подтверждается письмом сетевой организации от 19.08.2021 г. Согласно ч. 1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Пунктом 18 Правил, предусмотрен перечень мероприятий по технологическому присоединению. Между тем, сетевая компания не выполнила в установленный Правилами и договором срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. Исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не должно ставиться в зависимость от каких-либо дополнительных условий. Истец обратился к ответчику с претензией, в которой просил в срок не позднее 10 дней с даты получения претензии исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения объекта. Претензия получена ответчиком, однако, в предложенный срок ответа на неё не поступило, технологическое присоединение не осуществлено, в связи с чем истец вынужден обратиться с иском в суд. Просит обязать ответчика в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, а также взыскать с ответчика уплаченную государственную пошлину в размере 300 рублей.

В ходе рассмотрения дела ответчиком был представлен отзыв, согласно которому ответчик просит в удовлетворении иска отказать в связи с нижеприведенным. Между Истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения, необходимого для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: с кадастровым . Технологическое присоединение к электрическим сетям заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и заявителем. Указанный договор является публичным. Согласно п. 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня его заключения. В порядке, установленном действующим законодательством, сетевой организацией проводятся необходимые мероприятия, направленные на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств истца. Данные мероприятия указаны в п. 12 Технических условий к договору. Как следует из п. 9 Договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединениюдо точки присоединения энергопринмающих устройств. Согласно п. 16 договора, каждая из сторон несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств. Общество акцентирует внимание на том, что сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя после уведомления сетевой организации о выполнении технических условий заявителем. Согласно п. 16.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором находятся надлежащие потребителю на праве собственности энергопринимающие устройства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. В данном случае, заявитель письменно не уведомил об исполнении п. 13 Технических условий к договору, что является препятствием для осуществления физического присоединения к электросетям и не соблюдением абз. 1 п. 16.3 Правил технологического присоединения, которыми предусмотрено распределение обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. В соответствии со ст. 328 ГК РФ, обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия. Кроме того, хотелось бы обратить внимание суда на то, что Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» является территориальной организацией и функционирует в условиях регулируемой деятельности, где основной вид - это оказание услуг по передаче электрической энергии. Деятельность ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» подлежит государственному регулированию. Соответственно, все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение надежного и безопасного функционирования электроэнергетики, могут быть обеспечены только за счет тарифных средств. Однако ГУ РЭК Тверской области на протяжении многих лет не включает в необходимую валовую выручку филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» денежные средства на выполнение работ по льготному технологическому присоединению заявителей, к которым относится Истец. На основании изложенного, параметры тарифного регулирования не позволяют обеспечить финансирование мероприятий по технологическому присоединению за счет тарифных средств и по факту финансируется за счет заемных средств. Недостаток денежных средств в составе регулируемого тарифа для подключения льготных категорий потребителей на протяжении многих лет объективно препятствует выполнению Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения перед заявителем, но несмотря на дефицит источников финансирования «льготной» категории заявителей филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» ; предпринимает все меры по исполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей Тверской области к объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго». Однако при фактическом дефиците источника финансирования на объекты льготного технологического присоединения филиал объективно лишен возможности выполнять в сроки столь значительные объемы мероприятия по технологическому присоединению.

В судебном заседании представитель истца – адвокат Дмитриева О.О. заявленные требования поддержала в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении. Пояснила, что в настоящее время договор ответчиком не исполнил. Истцом оплата по договору произведена в полном объеме. Со стороны истца необходимо было выполнить разработку проекта и установить приборы учета. Истец проект разработал, согласовал с ответчиком. Ответчик указал, что никаких претензий к проекту не имеется. Данный обстоятельства, подтверждаются ответом ответчика, имеющимся в материалах дела. Далее истец обратился в магазин по продаже электротехнического оборудования ООО «Форум Тверь», где выставили счет на приборы учета в размере 118000 руб. Данное оборудование является дорогостоящим и монтировать его в отсутствии исполненных обязательств ответчика нецелесообразно в связи с кражами. Датой договора является дата оплаты по договору.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 возражала против удовлетворения данного иска, по доводам изложенным в возражениях. Факт заключения договора с истцом, а также факт оплаты истцом договора, не отрицала.

В судебное заседание истец не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил в суд своего представителя.

С учетом мнения участников процесса, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии истца.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий обязательства не допускаются.

Согласно статье 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил).

Как установлено в судебном заседании и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела, ФИО2 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: с кадастровым номером .

В судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела, что 16 апреля 2021 года между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств 150 кВт, категория надежности третья; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Согласно п. 2 Договора заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилой постройки (хозяйственной постройки), расположенной по адресу: с кадастровым номером .

В соответствии с п.п. 4, 5,6 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 7 договора технического присоединения сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств;

обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 8 договора сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Размер платы за технологическое присоединение по договору определяется в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области № 493 –нп от 30 декабря 2020 года 9согласно приложения № 1), составляет 59094 руб. 80 коп., в том числе НДС 20% - 9849 руб. 31 коп. (п. 11 договора).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п. 15 договора).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, которая находится в свободном доступе ПАО «МРСК Центра» с 03 августа 2021 года сменила свое название на ПАО «Россети Центр».

Как следует из материалов дела, обязательства истца по договору технологического присоединения исполнены, что подтверждается платежным поручением № 1 от 16 апреля 2021 года и не отрицалось ответчиком при рассмотрении дела.

В соответствии с п.п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 Технических условий сетевая организация осуществляет реконструкцию существующей отпайки 10кВ на ТП 10/0,4 кВ № 829 «Харлово» фид. 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино с установкой устройства ответвления на отпаечной опоре № 1. Проектирование и строительство нововй КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 вКА. Тип ТП и мощность трансформатора уточнить при проектировании. Проектирование и строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 1 отпайки 10кВ на ТП 10/0,4 кВ № 829 «Харлово» фид. 10 кВ № 0,7 ПС 35/10 кВ Головино до проектируемой КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0, 015 км проводом марки СИП 3 сечением 50 мм. Кв на ж/б опорах. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании. Проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ до выносного пункта учета (ВПУ)сетевой организации, установленного на опоре вблизи границы земельного участка Заявителя проводом марки СИП 2 сечением 95 мм кв на ж/б опорах ориентировочной протяженностью 0, 015 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании.

Возложенные п. 12 Технических условий № 20658648 от 16 апреля 2021 года, являющихся неотъемлемой частью договора от 16 апреля 2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, обязанности ответчиком не исполнены до настоящего времени, что не оспаривалось стороной ответчика, доказательств обратного суду не представлено.

Как следует из материалов дела, обязательства истца по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены, что подтверждается платежным поручением № 1 от 16 апреля 2021 года, согласно которому денежные средства в размере 60000 руб., по договору присоединения 42064510 оплачены.

Кроме того, данный факт не отрицал представитель ответчика в ходе рассмотрения дела.

До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено.

Кроме того, данный факт не оспаривался представителем ответчика в ходе рассмотрения дела.

Пункт 1 ст. 328 ГК РФ устанавливает, что встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, являющимися приложением № 1 к заключенному между сторонами договору, на заявителя возложены обязательства по исполнению ряда мероприятий.

Вместе с тем, согласно абз. 2 п. 108 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).

Из вышеизложенного суд делает вывод о том, что обеспечение потребителю возможности осуществить фактическое присоединение к электросетям ответчик обязан осуществить вне зависимости от исполнения своих обязательств самим истцом (за исключением оплаты). Факт того, что истец произвел оплату по договору нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и не оспаривался представителем ответчика. Таким образом, довод ответчика о не уведомлении истцом сетевой организации о выполнении технических условий, судом во внимание не принят.

Кроме того, как следует из материалов дела в адрес ответчика истцом была направлена проектная и рабочая документация по объекту «Монтаж трехфазного ответвления к вводу и вводно- распределительного устройства (ВРУ-0, 4 кВ) для электроснабжения нежилой постройки заявителя ФИО2, разработанной в рамках исполнения технических условий (далее ТУ), являющихся приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения . Согласно ответа сетевой организации на имя истца от 19 августа 2021 года замечания к представленным материалам в части соответствия схемы внешнего электроснабжения требования ТУ отсутствовали.

Доводы ответчика о наличии объективных, независящих от ответчика причин невозможности осуществления технологического присоединения в установленный договором срок (недостаточность финансирования) не могут быть приняты во внимание.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) взятых по договору обязательств.

В силу требований п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора, поэтому вопреки доводам суд считает, что отсутствие финансирования само по себе не свидетельствует о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение обоснованы и подлежат удовлетворению.

Ссылка представителя ответчика в возражениях на выполнение работ по льготному технологическому присоединению заявителей, к которым относится истец, является не состоятельной поскольку полностью опровергается материалами дела.

На основании ст. 98 ГПК РФ с учетом удовлетворения исковых требований с ответчика в пользу истца надлежит взыскать в счет почтовых расходов, затраченных на отправку искового заявления с приложением ответчику, как того требуют действующее законодательство, в размере 430, 24 руб.

Истцом при подаче иска была уплачена государственная пошлина в размере 300 руб., что подтверждается чек-ордером от 06 июня 2022 года.

Таким образом, уплаченная истцом государственная пошлина в размере 300 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» удовлетворить

Возложить на Публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) обязанность в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) в пользу ФИО2 (паспорт выдан ) в счет почтовых расходов, затраченных на отправку искового заявления с приложением, в размере 430 руб. 24 коп., в счет оплаты государственной пошлины 300 руб., а всего 730 руб. 24 коп.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд города Твери в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий Е.В. Бурякова

Решение в окончательной форме изготовлено 01 июля 2022 года.

Председательствующий Е.В. Бурякова

Дело № 2-1398/2022 (УИД 69RS0040-02-2022-003733-39)