Гражданский кодекс часть 1

22 сентября 2021 года истец обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, указывая, что 23сентября 2020 г. стороны заключили договор строительного подряда № 20, на проведение строительных работ по адресу: <адрес> Яковлева ФИО9 в счет выполнения договора передала к Белякову ФИО10. 2 485 000 руб. Однако ответчик выполнил работы на сумму 1 670 000 руб. В связи с чем истец просит обязать ответчика выполнить работы по договору подряда в течении 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать неустойку в размере 152 405 руб.; в случае неисполнения в установленный срок решения суда в части выполнения работ по договору подряда взыскать судебную неустойку в сумме 815 000 руб.; взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 150 руб.

Истец – Яковлева ФИО11 будучи надлежащим образом извещенной о месте, времени и дате судебного заседания, в суд не явилась, возражений против рассмотрения дела в порядке заочного судопроизводства не представила.

Ответчик – Беляков ФИО12 будучи надлежащим образом извещенным о месте, времени и дате судебного заседания, в суд не явился, каких-либо заявлений или ходатайств не представил, в связи с чем, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке заочного производства.

В судебном заседании от 10 ноября 2021 года объявлен перерыв до 19 ноября 2021 года.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 309 обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 308.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Из разъяснений содержащихся в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 Гражданского кодекса РФ).

Судом установлено, что23 сентября 2020 г.между Яковлевой ФИО13 к Беляковым ФИО14 заключен договор строительного подряда на постройку дома 8х8 м. по адресу: <адрес>. Срок проведения работ был установлен в 75 дней с даты подписания договора (п. 4.1).

В счет исполнения договора заказчик выплатила ответчику 2 485 000 руб., а именно: 23.09.2020 передано 300 000 руб.; 24.09.2020 - 650 000 руб.; 26.09.2020 - 200 000 руб.; 28.09.2020 - 400 000 руб. и 280 000 руб.; 06.10.2020 - 250 000 руб.; 07.10.2020 - 165 000 руб.; 15.10.2020 - 220 000 руб. и 20 000 руб., что подтверждается соответствующими расписками.

20 октября 2020 года сторонами подписан акт выполненных работ на сумму 1 670 000 руб.

Соответственно, не были выполнены работы на сумму 815 000 руб.

Для закрытия договора подряда осталось выполнить следующие работы:

- обшивку дома снаружи: утепление пеноплексом 100, обшивку сайдингом, монтаж водосточной системы и отливов на окна;

- на 1-ом этаже: стяжку полов; разводку электрики; штукатурку стен под чистовую отделку и под покраску; укладка ламината с подложкой; обшивку потолков 1 этажа гипсокартонном; шпаклевку потолков под покраску; монтаж отопления; установку радиаторов; установку межкомнатных дверей 0,7x2,05 м - 4 шт.;

- в санузле: подводку труб водопровода и канализации; укладку кафельной плитки пола и стен; подключение унитаза, раковины, ванны.

- на 2-ом этаже: настил половых досок 150x40 мм; утепление полов; укладку ламината с подложкой; разводку электрики; штукатурку стен под чистовую отделку под покраску; утепление потолков; обшивку потолков гипсокартонном; шпаклевку потолков под покраску; установку радиаторов; установку межкомнатных дверей 0,7x2,05м - 3 шт.;

- в бойлерной на 1-м этаже: установку двухконтурного котла Daewoo 16 Квт, установку пластикового окна 0,5x0,7м - 1 шт.;

- построить открытую летнюю веранду 2x8м;

- осуществить доставку, разгрузку материалов из которых должны быть выполнены работы: пеноблоки 60 м3, брус перекрытий 150x150 мм - 3 м3, доска 150x50мм - 3 м3, доска 100x25мм - 2 м3, арматура А13, бетон, клей для пеноблоков 100 мешков, цемент для стяжки 150 мешков, сетка для стяжки 0,3 мм, штукатурка стен 150 мешков, финишная шпаклевка 50 мешков, ротбанд 50 мешков, грунтовка для стен 10л/10шт, ламинат 90 м2, кафельная плитка, гипсокартон влагостойкий 9 - 9 0 м2, пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель Ротман 45 плот.на 100 - 50 шт., на 150 - 25 шт., сайдинг «Ель Балтийская», строительные уголки на 100 - 100 шт., на 150 - 100 шт., саморезы, гвозди 70, 90, 100, 120 - по 5 кг.

Пунктом 5.2 договора установлено, что за просрочку выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. По состоянию на 11.09.2021 количество дней просрочки составило 187 дней. Сумма пеней на эту дату составляет 152 405 руб.

Каких-либо доказательств опровергающих доводы истца суду не представлено.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ в пользу истца с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 13 150 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Яковлевой ФИО15 удовлетворить.

Обязать Белякова ФИО16 в течение 60 календарных дней с даты вступления решения в законную силу выполнить следующие работы по договору строительного подряда № 20 от 23 сентября 2020 года, по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское:

- в бойлерной на 1-м этаже: установку двухконтурного котла Daewoo 16 Квт, установку пластикового окна 0,5x0,7м - 1 шт.;

- построить открытую летнюю веранду 2x8м;

- осуществить доставку, разгрузку материалов из которых должны быть выполнены работы: пеноблоки 60 м3, брус перекрытий 150x150 мм - 3 м3, доска 150x50мм - 3 м3, доска 100x25мм - 2 м3, арматура А13, бетон, клей для пеноблоков 100 мешков, цемент для стяжки 150 мешков, сетка для стяжки 0,3 мм, штукатурка стен 150 мешков, финишная шпаклевка 50 мешков, ротбанд 50 мешков, грунтовка для стен 10л/10шт, ламинат 90 м2, кафельная плитка, гипсокартон влагостойкий 9 - 9 0 м2, пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель Ротман 45плот.на 100 - 50 шт., на 150 - 25 шт., сайдинг «Ель Балтийская», строительные уголки на 100 - 100 шт., на 150 - 100 шт., саморезы, гвозди 70,90,100,120 - по 5 кг.

В случае неисполнения в установленный срок решения суда в части выполнения работ по договору строительного подряда № 20 от 23 сентября 2020 года взыскать с Белякова Рафика Руфиковича в пользу Яковлевой Юлии Александровны судебную неустойку в сумме 815 000 рублей.

Взыскать с Белякова ФИО17 в пользу Яковлевой Юлии Александровны неустойку за нарушение срока исполнения работ по договору строительного подряда № 20 от 23 сентября 2020 года, по состоянию на11 сентября 2021 года в сумме 152 405 рублей.

Взыскать с Белякова ФИО18 в пользу Яковлевой ФИО19 по оплате государственной пошлины в сумме 13 150 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий А.В. Храмеев

Копия верна. Судья А.В. Храмеев