Гражданский кодекс часть 1

ООО «Факел-Юг» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 80000 руб., пени за период с 08.11.2021 по 30.01.2022 в размере 48000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.01.2022 по 10.03.2022 в размере 1034,52 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 80000 руб. за период с 11.03.2022 по дату фактической оплаты, взыскании расходов по уплате госпошлины в сумме 3781 руб.

В обоснование требований указано, что 17.08.2021 между ООО «Факел-Юг» (Заказчик) и ФИО1 (Исполнитель) заключен договор №, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проектной документации раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» и рабочей документации «Конструкции железобетонные» объекта: «Комплекс апартаментов в ». Срок разработки проектной документации составляет 40 календарных дней с момента получения исходных данных, срок разработки рабочей документации -30 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы. 21.08.2021 Заказчиком произведена выплата авансового платежа в размере 80000 руб. 28.09.2021 на электронный адрес Исполнителя направлена вся исходная документация, необходимая для выполнения работ. Таким образом, Исполнитель должен был приступить к исполнению обязательств по договору с 28.09.2021 и завершить отдельный этап работ (разработка проектной документации) в срок не позднее 07.11.2021. С учетом приближения даты окончания отдельного этапа работ (разработка проектной документации в срок до 07.11.2021) в рамках договора специалистами ООО «ФАКЕЛ-ЮГ» 27.10.2021 исполнителю по электронной почте направлено письмо-запрос о предоставлении информации о ходе выполнения работ, а также сроке выдачи проектной документации готовой к загрузке в негосударственную экспертизу. Поскольку письмо-запрос было проигнорировано, заказчик 26.11.2021 повторно направил письмо-запрос о предоставлении в срок до 06.12.2021 комплекта проектной документации раздела КР для загрузки в негосударственную экспертизу, которое также оставлено без внимания. Обязательства по договору ФИО1 исполнены не были, ни один из этапов работ истцу не сдан. Досудебная претензия от 20.01.2022 оставлена ответчиком без удовлетворения, денежные средства в сумме 80000 руб. истцу не возвращены. 20.01.2022 истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора, о расторжении договора 31.01.2022. Т.о., сумма неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 80000 руб. подлежит возврату.

Представитель истца в судебное заседание не явился, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, требования поддерживает.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом. Судом определено рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Бремя доказывания обстоятельств, на которых основаны исковые требования и возражения, лежат на истце и ответчике по делу.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Представленные истцом и исследованные в судебном заседании доказательства позволяют суду сделать вывод о доказанности юридически значимых обстоятельств по данному делу.

В соответствии со ст.ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ).

В силу ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктами 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно п.п.2,4 ст.453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 названного кодекса.

В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В судебном заседании установлено, что 17.08.2021 между ООО «Факел-Юг» (Заказчик) и ФИО1 (Исполнитель) заключен договор №, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проектной документации раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» и рабочей документации «Конструкции железобетонные» объекта: «Комплекс апартаментов в ». Стоимость работ по настоящему договору составляет 160000 руб. (п. 2.1.), оплата работ по настоящему договору осуществляется в три этапа безналичным расчетом: первый этап- в течение 5 банковских дней с момента начала выполнения работ по договору Заказчик оплачивает Исполнителю сумму 50% от стоимости работ; второй этап- Заказчик по выполнению работ производит оплату в размере 30% от ощей стоимости работ; третий этап- оставшуюся часть стоимости 20% Заказчик оплачивает после согласования рабочей документации, устранения замечаний Заказчика, экспертных и надзорных органов (п. 2.2.). Срок начала работ – с момента получения Исполнителем всех исходных данных (п. 3.1.). Срок разработки проектной документации составляет 40 календарных дней с момента получения исходных данных, срок разработки рабочей документации -30 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы (п. 3.2.) (л.д.№).

21.08.2021 истец произвел выплату авансового платежа в размере 80000 руб., что подтверждается платежным поручением № (л.д.№). 28.09.2021 на электронный адрес ФИО1 истец направил всю исходную документацию, необходимую для выполнения работ (л.д.№).

27.10.2021 истец направил ответчику по электронной почте письмо (исх.№) о предоставлении информации о ходе выполнения работ, сроке выдачи проектной документации готовой к выгрузке в негосударственную экспертизу (л.д.№), ответа на письмо не последовало. Повторное письмо-запрос от 26.11.2021 также оставлено без внимания. Письма о выдаче проектной документации от 07.12.2021 №, от 15.12.2021 №, от 21.12.2021 № также оставлены без ответа (л.д.№).

Учитывая, что срок выполнения работ является существенным условием спорного договора, то Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при существенном нарушении подрядчиком условий договора - просрочки исполнения обязательств. 20.01.2022 ООО «Факел-Юг» направило в адрес ФИО1 досудебную претензию (исх. №), в которой уведомило ответчика об утрате интереса к результату работ в связи с просрочкой их выполнения, об одностороннем отказе от исполнения договора; известило, что договор считается расторгнутым с 31.01.2022; потребовало возврата аванса в размере 80000 руб. (л.д.№).

Поскольку ответчик не предоставил суду доказательств предъявления работы к сдаче в установленные сроки; истец не получил тот результат выполнения работ, на который рассчитывал при заключении договора, требование ООО «Факел-Юг» о взыскании неотработанного аванса в размере 80000 руб. подлежит удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6.2 договора установлена ответственность Исполнителя з-а несвоевременное выполнение обязанностей по договору в виде пени в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненного объема работ.

Согласно расчету, представленному истцом, за период с 08.11.2021 по 30.01.2022 размер пени составляет 48000 руб. С данным расчетом суд соглашается, иной расчет ответчик не представил.

Истцом заявлено требование о взыскании с ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.01.2022 по 10.03.2022 в размере 1034,52 руб., согласно представленному расчету.

При указанных обстоятельствах применение ответственности за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в указанном размере и далее до дня фактического исполнения обязательства является обоснованным.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны, все понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 3781 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198,235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Факел-Юг» денежные средства в сумме 80000 руб., пени 48000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 31.01.2022 по 10.03.2022 в размере 1034,52 руб.

Взыскивать с ФИО1 в пользу ООО «Факел-Юг» проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начисляемых на сумму долга 80000 руб., с 11.03.2022 до дня фактического исполнения обязательства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Факел-Юг» расходы по уплате госпошлины 3781 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Коновалова И.В.